承攬合同燈具安裝

承攬合同燈具安裝合同編號(hào)：__________名稱(chēng)：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________名稱(chēng)：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________鑒于委托方需要就燈具安裝事項(xiàng)與承攬方達(dá)成合作，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、承攬內(nèi)容1.1委托方同意將其擁有的位于________________的燈具安裝項(xiàng)目交由承攬方進(jìn)行施工。1.2承攬方同意按照委托方的要求，完成燈具的安裝工作。二、合同價(jià)格及支付方式2.1本合同的合同價(jià)為人民幣（大寫(xiě)）：________元整（小寫(xiě)）：________________元。2.2委托方應(yīng)在本合同簽訂后的______個(gè)工作日內(nèi)，向承攬方支付合同價(jià)的______%，即人民幣（大寫(xiě)）：________元整（小寫(xiě)）：________________元作為預(yù)付款。2.3剩余的______%的合同價(jià)，即人民幣（大寫(xiě)）：________元整（小寫(xiě)）：________________元，在承攬方完成所有承攬內(nèi)容，并經(jīng)委托方驗(yàn)收合格后支付。2.4承攬方提供的所有材料均應(yīng)符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，否則承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或修復(fù)。三、工期3.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，在______年______月______日前完成本合同項(xiàng)下的燈具安裝工作。3.2因不可抗力或其他不可預(yù)見(jiàn)的原因?qū)е鲁袛埛綗o(wú)法按照約定完成工作的，承攬方應(yīng)立即通知委托方，并采取措施減少損失。四、質(zhì)量保證4.1承攬方保證其提供的材料及施工質(zhì)量符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.2委托方對(duì)承攬方提供的材料和施工質(zhì)量有異議的，應(yīng)在驗(yàn)收合格前提出，否則視為承攬方已按約定完成工作。五、保密條款5.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得向第三方披露。5.2本保密條款自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工作完成之日止。甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.燈具安裝設(shè)計(jì)方案2.燈具產(chǎn)品合格證書(shū)3.施工安全措施方案4.施工人員資質(zhì)證明5.材料采購(gòu)合同及發(fā)票6.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告7.付款憑證及銀行轉(zhuǎn)賬記錄二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未按約定時(shí)間完成工作的，視為違約。2.承攬方提供的材料或施工質(zhì)量不符合約定的，視為違約。3.委托方未按約定時(shí)間支付預(yù)付款或尾款的，視為違約。4.雙方未履行保密義務(wù)的，視為違約。5.雙方未履行爭(zhēng)議解決約定的，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.承攬合同：一方承諾為他方完成某項(xiàng)工作，他方支付報(bào)酬的合同。2.預(yù)付款：合同簽訂后，買(mǎi)方按照約定向賣(mài)方支付的一部分款項(xiàng)。3.尾款：承攬方完成工作后，委托方支付的剩余款項(xiàng)。4.不可抗力：不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。5.違約金：違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.遇到施工進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工計(jì)劃，委托方可要求承攬方支付違約金。2.遇到材料質(zhì)量問(wèn)題：解決辦法：委托方及時(shí)向承攬方提出，承攬方負(fù)責(zé)更換或修復(fù)不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。3.遇到支付糾紛：解決辦法：雙方核對(duì)付款憑證，如有異議，可通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向法院提起訴訟。4.遇到保密泄露：解決辦法：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償損失。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：