2024版施工合同及安全合同范本

2024版施工合同及安全合同范本合同編號：__________甲方：__________

地址：__________

聯(lián)系人：__________

聯(lián)系電話：__________乙方：__________

地址：__________

聯(lián)系人：__________

聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為項目發(fā)起人，乙方為項目施工方，雙方為了共同完成項目目標，明確雙方的權(quán)利和義務，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。第一章合同總則第一條本合同的簽訂，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則。第二條本合同的目的是明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利和義務，確保項目順利進行。第三條本合同的內(nèi)容包括施工項目、施工期限、質(zhì)量標準、工程造價、支付方式、安全保障等方面的條款。第四條乙方應按照甲方的要求和國家相關法律法規(guī)，嚴格履行合同義務，確保施工安全。第二章施工項目和施工期限第五條施工項目：__________第六條施工期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。第三章工程質(zhì)量和工程造價第七條乙方應按照合同約定的質(zhì)量標準完成施工，確保工程質(zhì)量符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。第八條工程造價：__________元。第四章支付方式第九條甲方按照乙方實際完成的工程量，支付相應的工程款。具體支付方式如下：1.甲方在合同簽訂后支付乙方工程總造價的30%作為預付款。2.甲方在乙方完成工程量的60%后，支付乙方工程總造價的30%。3.甲方在乙方完成工程量的90%后，支付乙方工程總造價的10%。4.乙方在工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。第五章施工安全第十條乙方應嚴格遵守國家有關施工安全的法律法規(guī)，加強施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。第十一條乙方應按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進行施工，確保施工安全。第十二條乙方應在施工過程中，對施工現(xiàn)場進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第六章違約責任第十三條甲方未按約定時間支付預付款、工程款，應向乙方支付違約金，違約金為應付款的1%。第十四條乙方未按約定時間完成工程，應向甲方支付違約金，違約金為工程總造價的1%。第十五條乙方施工質(zhì)量不符合約定，甲方有權(quán)要求乙方返工、修復，并支付相應費用。第七章爭議解決第十六條本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八章其他約定第十七條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第十八條本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________

代表（簽名）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：

1.施工圖紙和技術(shù)要求

2.工程量清單

3.施工方案和安全措施

4.工程質(zhì)量驗收標準

5.付款憑證和工程進度報告

6.安全事故報告和調(diào)查處理結(jié)果

7.合同履行過程中的其他相關文件和資料二、違約行為及認定：

1.甲方未按約定時間支付預付款、工程款

2.乙方未按約定時間完成工程

3.乙方施工質(zhì)量不符合約定

4.乙方未按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進行施工

5.乙方未加強施工現(xiàn)場的安全管理，導致安全事故發(fā)生

6.雙方其他違反合同約定的行為三、法律名詞及解釋：

1.施工合同：雙方為完成特定施工項目，明確雙方權(quán)利和義務的協(xié)議。

2.施工期限：雙方約定的完成施工的時間范圍。

3.工程質(zhì)量：施工項目滿足設計要求、法律法規(guī)和行業(yè)標準的程度。

4.工程造價：完成施工項目所需的總費用。

5.違約金：違約方應支付給守約方的賠償金。

6.安全事故：施工過程中造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的事件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.甲方延遲支付預付款、工程款

解決辦法：乙方可以與甲方協(xié)商，要求按時支付；協(xié)商不成時，可以向法院提起訴訟。

2.乙方延遲完成工程

解決辦法：甲方可以與乙方協(xié)商，要求按時完成；協(xié)商不成時，可以向法院提起訴訟。

3.乙方施工質(zhì)量不符合約定

解決辦法：甲方可以要求乙方返工、修復，并支付相應費用；嚴重時，可以向法院提起訴訟。

4.乙方未按照甲方提供的施工圖紙和技術(shù)要求進行施工

解決辦法：甲方可以要求乙方按照要求進行施工；嚴重時，可以向法院提起訴訟。

5.乙方未加強施工現(xiàn)場的安全管理，導致安全事故發(fā)生

解決辦法：乙方應加強施工現(xiàn)場的安全管理，防止安全事故的再次發(fā)生；必要時，可以向?qū)I(yè)機構(gòu)尋求幫助。五、所有應用場景：

1.適用于各類建筑施工項目

2.適用于工程承包商與項目發(fā)起