加工承攬合同模板(2024版)

加工承攬合同模板(2024版)合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方愿意委托乙方進行某項產品的加工，雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本加工承攬合同，具體條款如下：第一條加工物品1.1物品名稱：__________1.2物品規(guī)格：__________1.3數(shù)量：__________1.4質量標準：__________第二條加工費用2.1乙方向甲方收取加工費用共計人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方應在合同簽訂后____個工作日內向甲方開具正規(guī)發(fā)票。第三條加工期限3.1乙方應在合同簽訂后____個工作日內開始加工。3.2乙方應在合同約定的加工期限內完成加工任務。如因特殊情況導致無法按時完成，乙方應提前____個工作日通知甲方，并經(jīng)甲方同意后方可延期。第四條質量保證4.1乙方應對加工物品的質量負責，確保加工物品符合約定的質量標準。4.2乙方應在加工完成后對加工物品進行自檢，并向甲方提供產品質量保證書。4.3如加工物品出現(xiàn)質量問題，乙方應負責及時修復或更換，并承擔由此產生的費用。第五條保密條款5.1乙方應對在加工過程中獲得的甲方商業(yè)秘密和機密信息予以保密，未經(jīng)甲方同意不得向任何第三方泄露。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責任6.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為本合同加工費用的____%。6.2如乙方未按約定時間完成加工任務，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。第七條爭議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。8.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.加工物品樣品或圖片2.加工物品的詳細規(guī)格書3.質量標準檢測報告4.乙方加工設備、技術的證明文件5.甲方提供的技術資料或設計圖紙6.乙方出具的質量保證書7.雙方簽訂的補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間開始加工或未在約定時間內完成加工任務2.加工物品質量不符合約定的質量標準3.乙方泄露甲方商業(yè)秘密和機密信息4.乙方違反合同保密條款，未經(jīng)甲方同意向第三方泄露或公開合同內容5.甲方未按約定時間支付加工費用6.甲方未按約定提供技術資料或設計圖紙7.甲方未履行合同約定的其他義務三、法律名詞及解釋：1.加工承攬合同：指甲方委托乙方進行物品加工，乙方承擔加工責任并收取加工費用的合同。2.質量標準：指加工物品應符合的質量要求，包括產品規(guī)格、性能、外觀等方面的要求。3.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的賠償金。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。5.機密信息：指合同雙方在合同履行過程中產生的，具有保密性、不為公眾所知悉的信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方加工進度延誤：與乙方溝通，了解原因，協(xié)商制定合理的進度計劃，必要時可要求乙方支付逾期違約金。2.加工物品質量問題：要求乙方及時修復或更換，如乙方拒絕或無法修復，可按合同約定要求乙方支付違約金。3.乙方泄露商業(yè)秘密或機密信息：立即與乙方溝通，要求乙方停止違法行為，必要時可依法向法院提起訴訟。4.甲方未按約定時間支付加工費用：提醒甲方履行合同約定，如甲方仍不支付，可依法向法院提起訴訟。5.甲方未提供技術資料或設計圖紙：與甲方溝通，要求甲方提供相關資料，如甲方拒絕提供，可協(xié)商解決或依法解除合同。五、所有應用場景：1.制造業(yè)：適用于各類制造業(yè)企業(yè)間的產品加工合作。2.設計行業(yè)：適用于設計公司委托制作樣品或批量生產。3