分包合同爭議解決機制

分包合同爭議解決機制合同編號：__________分包合同爭議解決機制甲方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________鑒于：1.甲方為__________項目的總承包方，乙方為__________項目的分包方；2.雙方就__________項目的分包工作達成一致，并簽訂了一份分包合同，合同編號為__________；3.為了保障雙方的合法權益，維護合同的履行，雙方同意建立一套爭議解決機制，以處理雙方在履行分包合同過程中可能發(fā)生的爭議；現(xiàn)雙方同意如下：第一條爭議解決方式1.1雙方應本著友好合作、公平公正的原則，通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的爭議；1.2如雙方協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第二條爭議解決時效2.1雙方應在爭議發(fā)生之日起__________日內(nèi)，將爭議事項提交給對方，并說明爭議的具體情況；2.2對方應在接到爭議事項后__________日內(nèi)，對爭議事項給予答復，并提出解決方案；2.3如對方逾期未答復，甲方有權按自己的判斷處理爭議事項，并將處理結果通知乙方；乙方接到通知后，應按照甲方的處理結果執(zhí)行。第三條爭議解決依據(jù)3.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律；3.2本合同未盡事宜，可參照中華人民共和國相關法律法規(guī)執(zhí)行。第四條其他約定4.1雙方應嚴格履行本合同的約定，確保分包工作的順利進行；4.2雙方在履行分包合同過程中，應遵守國家法律法規(guī)，維護社會公共利益，保護環(huán)境，確保工程質(zhì)量；4.3雙方應相互配合，共同解決分包過程中出現(xiàn)的問題，確保項目的順利完成。甲方：__________乙方：__________簽訂日期：__________（本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份）一、附件列表：1.分包合同爭議解決機制2.甲方及乙方詳細信息3.分包合同4.法律法規(guī)相關文件二、違約行為及認定：1.甲方未按照合同約定履行分包工作的義務；2.乙方未按照合同約定完成分包工作的義務；3.甲方未按照約定時間答復乙方關于爭議事項的請求；4.乙方未按照約定時間答復甲方關于爭議事項的請求；5.雙方未按照約定方式解決爭議，私自采取其他行動。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的發(fā)包方；2.乙方：指合同中的分包方；3.分包合同：指總承包方將合同中的一部分工作分包給其他承包商承擔的合同；4.違約行為：指合同一方或雙方未履行合同約定的義務；5.爭議解決機制：指為處理合同履行過程中發(fā)生的爭議所建立的制度；6.友好協(xié)商：指雙方在平等、公平、公正的基礎上，通過溝通、協(xié)商解決爭議的方式；7.人民法院：指中華人民共和國人民法院。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照合同約定履行分包工作；解決辦法：乙方應及時與甲方溝通，要求甲方履行合同約定，如甲方逾期未履行，乙方有權向人民法院提起訴訟。2.問題：乙方未按照合同約定完成分包工作；解決辦法：甲方應及時與乙方溝通，要求乙方履行合同約定，如乙方逾期未履行，甲方有權向人民法院提起訴訟。3.問題：雙方在爭議解決過程中，未能達成一致意見；解決辦法：雙方均可向人民法院提起訴訟，由法院根據(jù)相關法律法規(guī)作出判決。4.問題：甲方未按照約定時間答復乙方關于爭議事項的請求；解決辦法：乙方應及時與甲方溝通，要求甲方答復，如甲方逾期未答復，乙方有權按自己的判斷處理爭議事項，并將處理結果通知甲方。5.問題：乙方未按照約定時間答復甲方關于爭議事項的請求；解決辦法：甲方應及時與乙方溝通，要求乙方答復，如乙方逾期未答復，甲方有權按自己的判斷處理爭議事項，并將處理結果通知乙方。五、所有應用場景：1.適用于甲方為總承包方，乙方為分包方的合同關系