2024年全國設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考試經(jīng)典測試題附答案

姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 姓名:_________________編號:_________________地區(qū):_________________省市:_________________ 密封線 密封線 全國設(shè)備監(jiān)理師考試重點(diǎn)試題精編注意事項:1.全卷采用機(jī)器閱卷，請考生注意書寫規(guī)范；考試時間為120分鐘。2.在作答前，考生請將自己的學(xué)校、姓名、班級、準(zhǔn)考證號涂寫在試卷和答題卡規(guī)定位置。

3.部分必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題部分必須使用黑色簽字筆書寫，字體工整，筆跡清楚。

4.請按照題號在答題卡上與題目對應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)規(guī)范作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效:在草稿紙、試卷上答題無效。一、選擇題

1、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求

2、在設(shè)備工程合同履行中，屬于業(yè)主索賠事由的是()。A.設(shè)備監(jiān)理工程師要求增加工程量，致使業(yè)主受到損失B.設(shè)備監(jiān)理工程師批示錯誤，致使業(yè)主受到損失C.因設(shè)備監(jiān)理工程師原因造成工程未能進(jìn)行中間驗收，致使業(yè)主受到損失D.因分包商過錯，致使業(yè)主受到損失

3、在承包商負(fù)責(zé)照管期間，由于業(yè)主風(fēng)險中所列的風(fēng)險以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔(dān)修正該項損失的費(fèi)用。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.保險公司

4、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場的樓梯口、電梯井口，設(shè)置明顯的()。A.安全設(shè)施B.安全警示標(biāo)志C.安全疏散標(biāo)志D.安全報警裝置

5、承包商按照工程師的指示更新了進(jìn)度計劃，并按照新的進(jìn)度計劃實施設(shè)備工程。承擔(dān)由此帶來的風(fēng)險和費(fèi)用的是()。A.工程師承擔(dān)風(fēng)險，承包商承擔(dān)費(fèi)用B.工程師承擔(dān)風(fēng)險，業(yè)主承擔(dān)費(fèi)用C.承包商承擔(dān)風(fēng)險和費(fèi)用D.業(yè)主承擔(dān)風(fēng)險和費(fèi)用

6、對招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細(xì)微偏差的投標(biāo)書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補(bǔ)正即可B.不予淘汰，在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補(bǔ)正即可C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報價D.初評階段予以淘汰

7、《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任包括()。A.企業(yè)賠償責(zé)任、商家賠償責(zé)任B.民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任C.一切責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任、缺陷責(zé)任

8、由于變更計劃、制造要求而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應(yīng)()。A.按照合同約定支付設(shè)計費(fèi)B.依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費(fèi)用C.與設(shè)計人就設(shè)計費(fèi)用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金

9、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，將電氣線路安裝進(jìn)行了分包。工程竣工驗收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任C.分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任

10、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，實施工程的費(fèi)用發(fā)生波動，根據(jù)合同的價格調(diào)整規(guī)定，對因市場價格變化不能完全得到補(bǔ)償時，()。A.工程師應(yīng)確定一個費(fèi)用指數(shù)，重新價格調(diào)整的數(shù)額B.獲得現(xiàn)行費(fèi)用指數(shù)后，重新計算價格調(diào)整的數(shù)額C.應(yīng)被認(rèn)為在中標(biāo)合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價波動的風(fēng)險費(fèi)D.應(yīng)被認(rèn)為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價公式予以了調(diào)整

11、中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律

12、下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費(fèi)者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償

13、根據(jù)我國招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開招標(biāo)C.邀請招標(biāo)D.分兩階段進(jìn)行招標(biāo)

14、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后

15、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。A.修補(bǔ)質(zhì)量缺陷B.結(jié)算預(yù)付款C.設(shè)計交底D.裁決合同爭端

16、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21

17、生產(chǎn)者對其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應(yīng)當(dāng)向受害人承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.刑事責(zé)任B.瑕疵擔(dān)保責(zé)任C.行政責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任

18、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。A.只能由債務(wù)人提供抵押物B.抵押人轉(zhuǎn)移對抵押物的占有C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價款優(yōu)先受償D.債務(wù)人不履行債務(wù)時，抵押物歸債權(quán)人所有

19、招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標(biāo)項目估算價的10%B.中標(biāo)合同金額的10%C.招標(biāo)項目估算價的5%D.中標(biāo)合同金額的2%

20、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標(biāo)通知C.進(jìn)駐現(xiàn)場D.提供設(shè)計文件

21、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行

22、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進(jìn)行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過()天。A.7B.14C.21D.28

23、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。A.行業(yè)管理、企業(yè)負(fù)責(zé)B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全C.安全第一、人人有責(zé)D.安全第一、預(yù)防為主

24、下列關(guān)于誤期損害賠償費(fèi)的說法，錯誤的是()。A.如果承包商沒有按合同約定的竣工時間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費(fèi)B.誤期損害賠償費(fèi)不超過投標(biāo)函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費(fèi)后，即可解除承包商合同下的其他義務(wù)D.誤期損害賠償費(fèi)按日計算

25、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)為工程、生產(chǎn)設(shè)備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應(yīng)從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準(zhǔn)日期起到頒發(fā)最終付款證書止

26、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列財產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)B.抵押人的宅基地使用權(quán)C.抵押人擁有的股票D.學(xué)校設(shè)施

27、一般情況下，設(shè)備工程在試運(yùn)行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.指定分包商

28、下列選項中，不屬于投標(biāo)者在合同談判階段希望達(dá)到的主要目的的是()。A.宣傳自己的優(yōu)勢B.要求確認(rèn)圖紙審查和批準(zhǔn)周期C.爭取盡可能地改善合同條款D.修改招標(biāo)文件中的技術(shù)要求

29、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人撤回投標(biāo)文件的，招標(biāo)人退還其已收取的投標(biāo)保證金的期限是()。A.投標(biāo)截止時間前B.收到投標(biāo)人書面撤回通知時C.收到投標(biāo)人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標(biāo)之日起15日內(nèi)

30、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進(jìn)行每項竣工試驗的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。A.工程師B.監(jiān)理公司C.業(yè)主D.安全生產(chǎn)主管部門

31、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復(fù)議C.和解D.訴訟

32、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。A.無過錯B.過錯C.推定過錯D.混合

33、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列投標(biāo)文件中，開標(biāo)時應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理的是()。A.逾期送達(dá)的投標(biāo)文件B.沒有送到指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件C.關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)的投標(biāo)文件D.未通過資格預(yù)審的申請人提交的投標(biāo)文件

34、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達(dá)之日

35、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說法正確的是()。A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任C.總承包企業(yè)對分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任

36、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式

37、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設(shè)備工程后，負(fù)責(zé)對工程做好保護(hù)措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責(zé)任方

38、某必須招標(biāo)的項目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評標(biāo)價法評標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報價和評標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報價1050萬元，評標(biāo)價1030萬元；乙單位投標(biāo)報價1000萬元，評標(biāo)價1000萬元；丙單位投標(biāo)報價980萬元，評標(biāo)價1050萬元；丁單位投標(biāo)報價950萬元，評標(biāo)價1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。A.甲B.乙C.丙D.丁

39、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商

40、設(shè)備采購合同對某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于()規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗收后B.安裝調(diào)試驗收前C.設(shè)備采購合同內(nèi)D.設(shè)備交于采購方后

41、承包商不應(yīng)從()中招收或試圖招收員工。A.分包商的人員B.業(yè)主人員C.當(dāng)?shù)爻邪藾.當(dāng)?shù)卣賳T

42、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，開工日期應(yīng)在()的42天內(nèi)。A.承包商提交履約擔(dān)保后B.承包商收到中標(biāo)函后C.工程師發(fā)出開工通知后D.雙方簽訂合同后

43、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃?xì)夤薨l(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負(fù)D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠

44、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.國家標(biāo)準(zhǔn)D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

45、在市場經(jīng)濟(jì)條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。A.財產(chǎn)關(guān)系B.人身關(guān)系C.支配關(guān)系D.生產(chǎn)關(guān)系

46、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認(rèn)可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯

47、設(shè)備工程合同文件一般包括()。A.投標(biāo)保函、合同條件及附件B.合同條件及投標(biāo)保函C.合同協(xié)議書及招標(biāo)文件D.合同條件、技術(shù)文件和附件

48、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用B.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)C.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用D.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包商承擔(dān)

49、設(shè)備設(shè)計合同生效后，設(shè)計人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設(shè)計費(fèi)C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同

50、承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期二、多選題

51、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項目D.使用外國政府貸款的項目

52、行為人對行為內(nèi)容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。A.意思表示真實B.行為不得違反法律C.行為人具有相應(yīng)的行為能力D.行為不得違反社會公共利益

53、設(shè)備采購評標(biāo)結(jié)束后，由評標(biāo)委員會編寫評標(biāo)報告。評標(biāo)報告的內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)包括()。A.爭議的解決方式B.評標(biāo)委員會的人員組成C.主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)D.推薦的中標(biāo)候選人

54、合同履行中行使先履行抗辯權(quán)的方式是()。A.不履行合同B.終止履行合同C.中止履行合同D.要求對方履行合同

55、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購方不同意接收時，由供貨方負(fù)責(zé)()。A.包換B.保修C.包修D(zhuǎn).包修或包換

56、合同法律關(guān)系的內(nèi)容是()。A.權(quán)利和義務(wù)B.權(quán)利和責(zé)任C.法律事實D.法律行為

57、承包商不應(yīng)從()中招收或試圖招收員工。A.分包商的人員B.業(yè)主人員C.當(dāng)?shù)爻邪藾.當(dāng)?shù)卣賳T

58、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。A.業(yè)主B.評標(biāo)委員會C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師代表

59、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。A.開標(biāo)B.組織現(xiàn)場踏勘C.發(fā)出投標(biāo)邀請書D.發(fā)布招標(biāo)公告

60、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行

61、在流程圖中，圖框表示的是()。A.工作的先后次序B.各種工作的類型C.邏輯分支D.事件間的時間間隔

62、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力是指()。A.招標(biāo)人是具備法人資格的經(jīng)濟(jì)實體B.招標(biāo)人是具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)法人C.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)人員D.招標(biāo)人是具有與招標(biāo)項目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的專家?guī)?/p>

63、甲建筑設(shè)計研究院與乙單位簽訂了一份設(shè)備工程設(shè)計合同。該合同法律關(guān)系的客體是()。A.物B.行為C.圖紙D.智力成果

64、某住宅工程竣工1年后，房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應(yīng)()。A.以自己的名義向人民法院主張該購房款B.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款D.以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款

65、下列關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，符合《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》規(guī)定的是()。A.投標(biāo)保證金不得超過投標(biāo)總價的2%B.招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金C.投標(biāo)保證金不得以支票形式提交D.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)超出投標(biāo)有效期15天

66、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應(yīng)當(dāng)在()。A.建設(shè)單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設(shè)單位檢測C.設(shè)計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測D.建設(shè)單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測

67、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場的樓梯口、電梯井口，設(shè)置明顯的()。A.安全設(shè)施B.安全警示標(biāo)志C.安全疏散標(biāo)志D.安全報警裝置

68、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進(jìn)行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規(guī)定的交流語言

69、FIDIC新黃皮書規(guī)定，如果修補(bǔ)任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補(bǔ)缺陷或損害后()天內(nèi)要求重新進(jìn)行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28

70、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時效的規(guī)定，我國的產(chǎn)品責(zé)任訴訟時效為()年。A.1B.2C.4D.10

71、下列選項中，乙的哪種行為構(gòu)成我國《合同法》規(guī)定的承諾()。A.甲向丙發(fā)出要約，乙得知后向甲表示接受甲在要約中規(guī)定的條件B.甲向乙發(fā)出要約，要求乙在接到要約后七日內(nèi)給予答復(fù)，逾期未答復(fù)則視為承諾。乙未按期答復(fù)C.甲在報紙上刊登廣告稱：本公司有圣誕禮物出售，欲購者請速與本公司聯(lián)系。乙打電話給甲訂購若干D.甲在報紙上刊登附有價目表的廣告稱：本書店新到圖書若干，欲購者可在一個月內(nèi)匯款，款到寄書。乙匯款給甲

72、工程師將其權(quán)利委托給其助手時，授權(quán)委托書的生效時間是()。A.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書時B.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本時C.工程師向助手簽發(fā)授權(quán)委托書后第14天D.業(yè)主和承包商收到授權(quán)委托書副本后第14天

73、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述，錯誤的是()。A.交付設(shè)備B.交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C.移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)D.接受設(shè)備檢驗

74、若由于業(yè)主原因使竣工試驗無法按預(yù)定的時間和地點(diǎn)進(jìn)行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費(fèi)用支出，且含合理利潤C(jī).直接損失D.費(fèi)用支出，但不含合理利潤

75、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個有經(jīng)驗的承包商在()前不能合理預(yù)見”。A.提交投標(biāo)書日期B.基準(zhǔn)日期C.實施工程D.進(jìn)入現(xiàn)場

76、FIDIC“新黃皮書”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時，中標(biāo)函和協(xié)議書中對實施、完成和修補(bǔ)設(shè)備工程所列明的金額是()。A.中標(biāo)合同金額B.合同價格C.承包商的報價金額D.評標(biāo)價格

77、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。A.地方標(biāo)準(zhǔn)B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.國家標(biāo)準(zhǔn)D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

78、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時付款證書B.列入當(dāng)月付款證書C.列入竣工結(jié)算報表D.簽發(fā)索賠付款證書

79、根據(jù)我國招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開招標(biāo)C.邀請招標(biāo)D.分兩階段進(jìn)行招標(biāo)

80、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商

81、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判

82、承包商編制的質(zhì)量管理計劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。A.業(yè)主B.承包商項目經(jīng)理C.承包商D.工程師代表

83、下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費(fèi)者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償

84、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司，取消要約的通知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回

85、根據(jù)世界銀行的《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、供應(yīng)和安裝采購標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》(2008年版，2010年修訂)，設(shè)備工程的招標(biāo)文件包括()。A.投標(biāo)邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標(biāo)程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標(biāo)程序、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標(biāo)人須知、設(shè)備工程要求以及合同條件和合同格式

86、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任

87、買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險，不屬于買受人承擔(dān)的是()。A.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的

88、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設(shè)置明顯標(biāo)志和采取安全措施的坑中，當(dāng)時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風(fēng)襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。A.本案訴訟時效應(yīng)于2013年5月29日屆滿B.本案訴訟時效應(yīng)于2013年6月10日屆滿C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷

89、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)B.動產(chǎn)物權(quán)、不動產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)

90、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。A.實體民事權(quán)利B.勝訴權(quán)C.起訴權(quán)D.抗辯權(quán)

91、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額

92、招標(biāo)文件要求招標(biāo)人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標(biāo)項目估算價的10%B.中標(biāo)合同金額的10%C.招標(biāo)項目估算價的5%D.中標(biāo)合同金額的2%

93、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定，招標(biāo)人在招標(biāo)文件中載明的投標(biāo)有效期，起算時間是()之日。A.投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)文件B.招標(biāo)人收到投標(biāo)文件C.提交投標(biāo)文件截止D.提交投標(biāo)保證

94、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進(jìn)行檢驗，則當(dāng)工程師提出剝露檢驗要求時，承擔(dān)由于檢驗所產(chǎn)生的費(fèi)用的是()。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.如果檢驗的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費(fèi)用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費(fèi)用

95、在承包商負(fù)責(zé)照管期間，由于業(yè)主風(fēng)險中所列的風(fēng)險以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔(dān)修正該項損失的費(fèi)用。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.保險公司

96、由于變更計劃、制造要求而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應(yīng)()。A.按照合同約定支付設(shè)計費(fèi)B.依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費(fèi)用C.與設(shè)計人就設(shè)計費(fèi)用問題重新協(xié)商D.償付逾期違約金

97、業(yè)主為了確保設(shè)備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設(shè)備工程合同前，要求中標(biāo)的承包商提供履約擔(dān)保，該履約擔(dān)保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權(quán)D.債券

98、某必須招標(biāo)的項目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評標(biāo)價法評標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報價和評標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報價1050萬元，評標(biāo)價1030萬元；乙單位投標(biāo)報價1000萬元，評標(biāo)價1000萬元；丙單位投標(biāo)報價980萬元，評標(biāo)價1050萬元；丁單位投標(biāo)報價950萬元，評標(biāo)價1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。A.甲B.乙C.丙D.丁

99、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()個月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6

100、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運(yùn)輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。A.抵押權(quán)B.土地承包經(jīng)營權(quán)C.地役權(quán)D.建設(shè)用地使用權(quán)

參考答案與解析

1、答案：A本題解析：暫無解析

2、答案：D本題解析：工程師屬于業(yè)主人員，他的錯誤行為不應(yīng)引起業(yè)主索賠；分包商接受承包商管理，如有過錯，可以引起業(yè)主向承包商的索賠。

3、答案：B本題解析：暫無解析

4、答案：B本題解析：暫無解析

5、答案：C本題解析：暫無解析

6、答案：B本題解析：細(xì)微偏差不影響投標(biāo)文件的有效性，應(yīng)在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補(bǔ)正，這些澄清、補(bǔ)正不會對其他投標(biāo)人造成不公平的結(jié)果。

7、答案：B本題解析：產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任是一種綜合法律責(zé)任，包括民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任。民事責(zé)任中又具體包括產(chǎn)品責(zé)任(侵權(quán)責(zé)任)和產(chǎn)品合同責(zé)任(瑕疵擔(dān)保責(zé)任)兩種。

8、答案：B本題解析：由于變更計劃、制造要求、提供的資料不正確、未如期提供設(shè)計工作必須的資料或工作條件，因而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工，或修改時，委托人應(yīng)依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費(fèi)用。

9、答案：D本題解析：暫無解析

10、答案：C本題解析：暫無解析

11、答案：D本題解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》第45條規(guī)定：“中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人具有法律效力。中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人改變中標(biāo)結(jié)果的，或者中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)法律責(zé)任?！?/p>

12、答案：C本題解析：暫無解析

13、答案：A本題解析：暫無解析

14、答案：A本題解析：根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》通用條件規(guī)定：承包商應(yīng)在基準(zhǔn)日期前仔細(xì)審查雇主要求。

15、答案：A本題解析：暫無解析

16、答案：D本題解析：暫無解析

17、答案：D本題解析：暫無解析

18、答案：C本題解析：A債務(wù)人或第三人都可以提供抵押物，B不轉(zhuǎn)移對抵押物的占有，D債務(wù)人不履行債務(wù)時，抵押物可折價或者拍賣、變賣，其價款超過債權(quán)部分歸抵押人所有，不足部分由債務(wù)人清償。

19、答案：B本題解析：暫無解析

20、答案：A本題解析：暫無解析

21、答案：C本題解析：暫無解析

22、答案：C本題解析：暫無解析

23、答案：D本題解析：安全生產(chǎn)管理的基本方針是：安全第一、預(yù)防為主。

24、答案：C本題解析：暫無解析

25、答案：A本題解析：保險的有效期應(yīng)從開工日期起到頒發(fā)工程接受證書止，但是必須涵蓋直至頒發(fā)履約證書為止的由承包商引起的損害。

26、答案：A本題解析：暫無解析

27、答案：A本題解析：暫無解析

28、答案：D本題解析：D項屬于業(yè)主談判的目的：根據(jù)投標(biāo)者的建議和要求，可對設(shè)備工程方案、圖紙、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行某些修改，討論并共同確認(rèn)某些局部變更，由于設(shè)備工程承包商有較為成熟的經(jīng)驗或先進(jìn)的技術(shù)，業(yè)主往往會接受承包商的意見，修改招標(biāo)文件中的技術(shù)要求。

29、答案：C本題解析：暫無解析

30、答案：A本題解析：暫無解析

31、答案：C本題解析：暫無解析

32、答案：A本題解析：按照《合同法》的規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任的條件采用嚴(yán)格責(zé)任原則，又稱無過錯責(zé)任原則。

33、答案：C本題解析：暫無解析

34、答案：C本題解析：暫無解析

35、答案：C本題解析：總承包單位按照總承包合同的約定對建設(shè)單位負(fù)責(zé)；分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負(fù)責(zé)?？偝邪鼏挝缓头职鼏挝痪头职こ虒ㄔO(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任。

36、答案：B本題解析：暫無解析

37、答案：C本題解析：暫無解析

38、答案：B本題解析：暫無解析

39、答案：D本題解析：暫無解析

40、答案：C本題解析：某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于合同內(nèi)規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。

41、答案：B本題解析：暫無解析

42、答案：B本題解析：暫無解析

43、答案：A本題解析：產(chǎn)品責(zé)任的免除：生產(chǎn)者能夠證明有下列情形之一的，不承擔(dān)賠償責(zé)任：①未將產(chǎn)品投入流通的。如產(chǎn)品是偷來的，產(chǎn)品是正在實驗中的試制品等。②產(chǎn)品投入流通時，引起損害的缺陷尚不存在的。如有證據(jù)證明某設(shè)備的缺陷既不是設(shè)計原因，也不是工人制造時馬虎錯裝而致，而是使用者自己開拆修理不當(dāng)所致。③將產(chǎn)品投入流通時的科學(xué)技術(shù)尚不能發(fā)現(xiàn)缺陷的存在的。即生產(chǎn)者、銷售者可以被侵權(quán)人的過錯，受害人的故意，侵害由第三人造成，不可抗力等法定事由抗辯，主張不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任或應(yīng)減輕其責(zé)任。

44、答案：C本題解析：暫無解析

45、答案：A本題解析：在市場經(jīng)濟(jì)條件下，財產(chǎn)關(guān)系是民法的主要調(diào)整對象。

46、答案：A本題解析：暫無解析

47、答案：D本題解析：設(shè)備工程合同文件一般包括合同條件、技術(shù)文件和附件組成。如果采用招標(biāo)方式訂立合同的，還包括中標(biāo)通知書、中標(biāo)人的投標(biāo)書及其附件等。

48、答案：B本題解析：暫無解析

49、答案：C本題解析：這里考了兩個概念：①合同法定解除的概念(在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；)②設(shè)計人違約責(zé)任(合同生效后，設(shè)計人要求終止或解除合同，設(shè)計人應(yīng)雙倍返還定金。)并且隱含了定金罰則(給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金，收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金)。

50、答案：A本題解析：暫無解析

51、答案：C本題解析：暫無解析

52、答案：A本題解析：暫無解析

53、答案：A本題解析：爭議的解決方式屬于雙方簽訂的合同的主要內(nèi)容之一。

54、答案：C本題解析：行使抗辯權(quán)只是在一定期限內(nèi)中止履行合同，并不終止合同的履行效力，抗辯權(quán)事由消除后，債務(wù)人仍應(yīng)履行其合同義務(wù)

55、答案：D本題解析：交付設(shè)備的品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定，如果買受人同意利用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；買受人不同意利用時，由出賣人負(fù)責(zé)包換或包修。不能修理或調(diào)換的，買受人可以解除合同，要求出賣人賠償損失。因設(shè)備質(zhì)量不符合質(zhì)量要求，致使不能實現(xiàn)合同目的的，買受人可以拒絕接受設(shè)備或者解除合同。

56、答案：A本題解析：暫無解析

57、答案：B本題解析：暫無解析

58、答案：A本題解析：收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，業(yè)主應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。履約保函是投標(biāo)時，投標(biāo)人交給業(yè)主的，所