加工承攬和解賠償協(xié)議

加工承攬和解賠償協(xié)議合同編號(hào)：__________加工承攬和解賠償協(xié)議1.名稱(chēng)：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系電話(huà)：____________________1.名稱(chēng)：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系電話(huà)：____________________第一條加工產(chǎn)品及要求1.1委托方應(yīng)向承攬方提供詳細(xì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求及相關(guān)資料，以便承攬方按照要求進(jìn)行加工生產(chǎn)。1.2承攬方應(yīng)按照委托方提供的圖紙、技術(shù)要求及其他相關(guān)資料，加工生產(chǎn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。第二條加工數(shù)量、期限及交付2.1承攬方應(yīng)在本協(xié)議約定的期限內(nèi)完成加工生產(chǎn)，并將產(chǎn)品交付給委托方。2.2加工數(shù)量：____________________（根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)）2.3加工期限：____________________（根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)）2.4交付地點(diǎn)：____________________（根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)）第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)3.1產(chǎn)品應(yīng)符合委托方提供的圖紙、技術(shù)要求及其他相關(guān)資料所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.2委托方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)在驗(yàn)收合格后三個(gè)工作日內(nèi)通知承攬方。承攬方應(yīng)在接到通知后七個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。如檢驗(yàn)合格，則視為產(chǎn)品符合本協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第四條價(jià)格及支付4.1承攬方應(yīng)按照本協(xié)議約定的價(jià)格，向委托方提供產(chǎn)品。4.2價(jià)格：____________________（根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)）4.3支付方式：____________________（根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)）4.4支付期限：____________________（根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)）第五條保密條款5.1雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的簽訂、履行以及與之相關(guān)的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。5.2保密期限：自本協(xié)議簽訂之日起至本協(xié)議履行完畢之日止。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。6.2若承攬方未按照約定的質(zhì)量、期限、數(shù)量交付產(chǎn)品，委托方有權(quán)按照本協(xié)議的約定向承攬方追究違約責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________簽訂日期：_______________一、附件列表：1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙2.技術(shù)要求及相關(guān)資料3.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)4.加工生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃5.質(zhì)量問(wèn)題整改措施6.違約金計(jì)算公式7.訴訟管轄法院證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照約定的質(zhì)量、期限、數(shù)量交付產(chǎn)品2.產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，未在約定時(shí)間內(nèi)解決3.未經(jīng)對(duì)方同意，向第三方披露商業(yè)秘密和機(jī)密信息4.未按照本協(xié)議約定履行保密義務(wù)5.未能在本協(xié)議約定的期限內(nèi)解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題6.其他本協(xié)議約定的違約行為三、法律名詞及解釋?zhuān)?.加工承攬：指委托方委托承攬方按照一定的要求，加工生產(chǎn)產(chǎn)品的行為。2.產(chǎn)品質(zhì)量：指產(chǎn)品符合委托方提供的圖紙、技術(shù)要求及其他相關(guān)資料所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.違約金：指一方違約時(shí)，按照本協(xié)議約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。4.保密義務(wù)：指雙方對(duì)本協(xié)議的簽訂、履行以及與之相關(guān)的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密的義務(wù)。5.訴訟管轄法院：指本協(xié)議簽訂地人民法院。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.產(chǎn)品加工進(jìn)度延誤：解決辦法：委托方與承攬方加強(qiáng)溝通，確保加工進(jìn)度按照約定的計(jì)劃進(jìn)行。如遇特殊情況導(dǎo)致延誤，雙方可協(xié)商調(diào)整交付日期。2.產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題：解決辦法：委托方在驗(yàn)收產(chǎn)品時(shí)，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知承攬方，承攬方應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。3.保密義務(wù)違反：解決辦法：一旦發(fā)現(xiàn)違反保密義務(wù)的行為，受害方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償損失。4.支付問(wèn)題：解決辦法：雙方嚴(yán)格按照本協(xié)議約定的支付方式、支付金額及支付期限進(jìn)行支付。如遇支付問(wèn)題，雙方應(yīng)及時(shí)溝通解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.委托方委托承攬