2024年施工人工費(fèi)調(diào)整補(bǔ)充合同范本

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年施工人工費(fèi)調(diào)整補(bǔ)充合同范本本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方1.2乙方1.3人工費(fèi)1.4施工項(xiàng)目2.合同簽訂依據(jù)2.1雙方之前簽訂的《施工合同》2.2國家及地方相關(guān)法律法規(guī)3.人工費(fèi)調(diào)整事項(xiàng)3.1調(diào)整范圍3.2調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)3.3調(diào)整時(shí)間3.4調(diào)整方式4.人工費(fèi)支付方式4.1支付時(shí)間4.2支付金額4.3支付方式5.合同履行期限5.1起始日期5.2終止日期6.合同的變更和解除6.1變更條件6.2解除條件7.違約責(zé)任7.1甲方違約7.2乙方違約8.爭議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決8.4法律訴訟9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3違約責(zé)任10.合同的生效、修改和終止10.1生效條件10.2修改條件10.3終止條件11.合同的份數(shù)11.1甲方留存份數(shù)11.2乙方留存份數(shù)11.3政府相關(guān)部門留存份數(shù)12.其他約定12.1稅收政策12.2保險(xiǎn)責(zé)任12.3環(huán)境保護(hù)12.4安全生產(chǎn)13.合同的修訂和補(bǔ)充13.1修訂條件13.2補(bǔ)充內(nèi)容14.合同的解釋權(quán)14.1甲方解釋權(quán)14.2乙方解釋權(quán)第一部分：合同如下：1.合同主體及定義1.1甲方：指依法成立并具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)或個(gè)體工商戶，作為合同的一方，承擔(dān)合同約定的權(quán)利和義務(wù)。1.2乙方：指依法成立并具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)或個(gè)體工商戶，作為合同的一方，承擔(dān)合同約定的權(quán)利和義務(wù)。1.3人工費(fèi)：指乙方按照合同約定，完成施工項(xiàng)目所發(fā)生的直接人工成本。1.4施工項(xiàng)目：指雙方在《施工合同》中約定的具體施工內(nèi)容，包括但不限于建筑工程、裝修工程、安裝工程等。2.合同簽訂依據(jù)2.1雙方之前簽訂的《施工合同》：本補(bǔ)充合同以雙方已簽訂的《施工合同》為依據(jù)，與《施工合同》具有同等法律效力。2.2國家及地方相關(guān)法律法規(guī)：本補(bǔ)充合同的簽訂和履行，應(yīng)遵守中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。3.人工費(fèi)調(diào)整事項(xiàng)3.1調(diào)整范圍：本補(bǔ)充合同適用于《施工合同》中約定的所有施工項(xiàng)目的人工費(fèi)調(diào)整。3.2調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)：人工費(fèi)的調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)按照中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部等部門發(fā)布的最新工資指導(dǎo)線及地區(qū)差異系數(shù)執(zhí)行。3.3調(diào)整時(shí)間：人工費(fèi)的調(diào)整時(shí)間自本補(bǔ)充合同簽訂之日起至《施工合同》約定的工程竣工之日止。3.4調(diào)整方式：人工費(fèi)的調(diào)整方式為按季度調(diào)整，每季度末根據(jù)最新發(fā)布的工資指導(dǎo)線及地區(qū)差異系數(shù)，由甲方通知乙方進(jìn)行調(diào)整。4.人工費(fèi)支付方式4.1支付時(shí)間：甲方應(yīng)在每季度第一個(gè)月內(nèi)，按照調(diào)整后的人工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付乙方人工費(fèi)。4.2支付金額：甲方應(yīng)按照調(diào)整后的人工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算支付乙方的人工費(fèi)金額。4.3支付方式：甲方支付乙方人工費(fèi)的方式可以是銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式。5.合同履行期限5.1起始日期：本補(bǔ)充合同的起始日期為《施工合同》約定的工程開工之日。5.2終止日期：本補(bǔ)充合同的終止日期為《施工合同》約定的工程竣工之日。6.合同的變更和解除6.1變更條件：合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。6.2解除條件：合同的解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。7.違約責(zé)任7.1甲方違約：甲方未按約定支付乙方人工費(fèi)的，應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)付人工費(fèi)的1%乘以逾期天數(shù)。7.2乙方違約：乙方未按約定完成施工項(xiàng)目的，應(yīng)支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的1%乘以逾期天數(shù)。8.爭議解決方式8.1協(xié)商解決：雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。8.2調(diào)解解決：如果協(xié)商未能解決爭議，雙方可以請求第三方進(jìn)行調(diào)解。8.3仲裁解決：如果調(diào)解未能解決爭議，任何一方都可以向約定的仲裁委員會(huì)申請仲裁。8.4法律訴訟：如仲裁未能解決爭議，或者雙方未約定仲裁，任何一方都可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.保密條款9.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，均屬于保密內(nèi)容。9.2保密期限：保密內(nèi)容需保密至本合同終止后五年。9.3違約責(zé)任：如果任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。10.合同的生效、修改和終止10.1生效條件：本補(bǔ)充合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2修改條件：合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。10.3終止條件：合同的終止需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面終止協(xié)議。11.合同的份數(shù)11.1甲方留存份數(shù)：甲方應(yīng)保留本補(bǔ)充合同的正本一份。11.2乙方留存份數(shù)：乙方應(yīng)保留本補(bǔ)充合同的正本一份。11.3政府相關(guān)部門留存份數(shù)：根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，需將本補(bǔ)充合同副本提交給相關(guān)部門留存。12.其他約定12.1稅收政策：雙方應(yīng)遵守國家稅收法律法規(guī)，依法申報(bào)并繳納稅款。12.2保險(xiǎn)責(zé)任：乙方應(yīng)按照合同約定，為施工人員購買必要的保險(xiǎn)。12.3環(huán)境保護(hù)：乙方應(yīng)遵守國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，確保施工過程中的環(huán)境保護(hù)。12.4安全生產(chǎn)：乙方應(yīng)遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工過程中的安全生產(chǎn)。13.合同的修訂和補(bǔ)充13.1修訂條件：合同的修訂需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修訂協(xié)議。13.2補(bǔ)充內(nèi)容：合同的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，不得違反本合同的原則和條款。14.合同的解釋權(quán)14.1甲方解釋權(quán)：甲方對本補(bǔ)充合同的解釋權(quán)屬于甲方。14.2乙方解釋權(quán)：乙方對本補(bǔ)充合同的解釋權(quán)屬于乙方。本補(bǔ)充合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《施工合同》附件二：中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部等部門發(fā)布的最新工資指導(dǎo)線及地區(qū)差異系數(shù)附件三：第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)名錄附件四：約定仲裁委員會(huì)名錄附件五：有管轄權(quán)的人民法院名錄附件六：乙方為施工人員購買的保險(xiǎn)證明文件附件七：乙方遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的證明文件附件八：乙方遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)的證明文件附件的詳細(xì)要求和說明：附件一：《施工合同》詳細(xì)要求：雙方應(yīng)確保《施工合同》的合法性、有效性，并按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。說明：本補(bǔ)充合同以《施工合同》為依據(jù)，與《施工合同》具有同等法律效力。附件二：中華人民共和國人力資源和社會(huì)保障部等部門發(fā)布的最新工資指導(dǎo)線及地區(qū)差異系數(shù)詳細(xì)要求：甲方應(yīng)根據(jù)附件二中發(fā)布的最新工資指導(dǎo)線及地區(qū)差異系數(shù)，調(diào)整乙方的人工費(fèi)。說明：本補(bǔ)充合同中人工費(fèi)的調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)以此附件為準(zhǔn)。附件三：第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)名錄詳細(xì)要求：雙方在發(fā)生爭議時(shí)，可以選擇附件三中的第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。說明：第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)需雙方共同選擇，調(diào)解結(jié)果具有法律效力。附件四：約定仲裁委員會(huì)名錄詳細(xì)要求：雙方在發(fā)生仲裁事項(xiàng)時(shí)，可以選擇附件四中的約定仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。說明：仲裁結(jié)果具有法律效力，對雙方具有約束力。附件五：有管轄權(quán)的人民法院名錄詳細(xì)要求：雙方在發(fā)生訴訟事項(xiàng)時(shí)，可以選擇附件五中的有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。說明：法院判決具有法律效力，對雙方具有約束力。附件六：乙方為施工人員購買的保險(xiǎn)證明文件詳細(xì)要求：乙方應(yīng)提供附件六中的保險(xiǎn)證明文件，以證明已為施工人員購買必要的保險(xiǎn)。說明：乙方履行保險(xiǎn)責(zé)任，保障施工人員權(quán)益。附件七：乙方遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的證明文件詳細(xì)要求：乙方應(yīng)提供附件七中的證明文件，以證明遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)。說明：乙方在施工過程中需確保環(huán)境保護(hù)。附件八：乙方遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)的證明文件詳細(xì)要求：乙方應(yīng)提供附件八中的證明文件，以證明遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)。說明：乙方在施工過程中需確保安全生產(chǎn)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按約定支付乙方人工費(fèi)。2.乙方未按約定完成施工項(xiàng)目。3.雙方未按約定履行保密義務(wù)。4.雙方未按約定解決爭議。5.乙方未購買必要的保險(xiǎn)。6.乙方未遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)。7.乙方未遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方未按約定支付乙方人工費(fèi)的，應(yīng)支付違約金，違約金為應(yīng)付人工費(fèi)的1%乘以逾期天數(shù)。2.乙方未按約定完成施工項(xiàng)目的，應(yīng)支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的1%乘以逾期天數(shù)。3.雙方未按約定履行保密義務(wù)的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。4.雙方未按約定解決爭議的，雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.乙方未購買必要的保險(xiǎn)的，乙方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的全部責(zé)任。6.乙方未遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的，乙方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的全部責(zé)任。7.乙方未遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)的，乙方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的全部責(zé)任。示例說明：如果甲方未按約定支付乙方人工費(fèi)，甲方應(yīng)支付違約金，違約金計(jì)算方式為應(yīng)付人工費(fèi)的1%乘以逾期天數(shù)。例如，如果甲方逾期支付10000元人工費(fèi)，則違約金為100元（10000元×1%×1天）。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指依法成立并具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)或個(gè)體工商戶，作為合同的一方，承擔(dān)合同約定的權(quán)利和義務(wù)。2.乙方：