2024年水渠修建工程承攬合約標準格式

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年水渠修建工程承攬合約標準格式本合同目錄一覽1.工程概述與定義1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程內(nèi)容1.4工程規(guī)模1.5工程預(yù)算2.雙方權(quán)益與義務(wù)2.1承攬方權(quán)益2.1.1工程承攬權(quán)2.1.2工程進度與質(zhì)量控制權(quán)2.1.3工程款項支付權(quán)2.2委托方權(quán)益2.2.1提供工程設(shè)計文件與技術(shù)要求2.2.2提供施工許可等相關(guān)手續(xù)2.2.3按時支付工程款項2.3雙方義務(wù)2.3.1承攬方義務(wù)2.3.2委托方義務(wù)3.工程進度與質(zhì)量要求3.1工程進度計劃3.2工程關(guān)鍵節(jié)點3.3工程質(zhì)量標準3.4工程驗收標準4.合同價格與支付方式4.1合同總價4.2價格調(diào)整條件4.3預(yù)付款支付比例與時間4.4工程進度款支付比例與時間4.5竣工結(jié)算4.6付款方式與賬戶信息5.工期延誤與違約責(zé)任5.1工期延誤責(zé)任5.2違約金計算方式5.3違約責(zé)任免除條件5.4違約方責(zé)任履行6.不可抗力6.1不可抗力事件定義6.2不可抗力事件通知義務(wù)6.3不可抗力事件影響后果處理7.爭議解決方式7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決7.4法律途徑解決8.保密條款8.1保密信息定義8.2保密義務(wù)與期限8.3違約保密信息處理9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更條件9.3合同終止條件9.4合同終止后的事宜處理10.一般條款10.1合同的解釋權(quán)10.2合同的適用法律10.3合同的附件10.4合同的修訂與補充11.附件11.1工程設(shè)計文件11.2施工圖紙11.3工程量清單11.4相關(guān)法律法規(guī)文件12.簽字蓋章頁12.1承攬方簽字蓋章12.2委托方簽字蓋章13.合同簽訂日期13.1簽訂日期14.合同編號14.1合同編號第一部分：合同如下：第一條工程概述與定義1.1工程名稱：2024年水渠修建工程1.2工程地點：[具體省份/城市/縣區(qū)]的[具體鎮(zhèn)/街道/村]1.3工程內(nèi)容：新建/改建水渠長度為[具體長度]，直徑/寬度為[具體尺寸]，以及相關(guān)的配套設(shè)施工程。1.4工程規(guī)模：本項目屬于中型工程，工程總量約為[具體工程量]。1.5工程預(yù)算：工程預(yù)算總金額為人民幣[具體金額]元整（大寫：[具體金額]元整），包括但不限于材料費、人工費、設(shè)備費、交通費、管理費、稅金等。第二條雙方權(quán)益與義務(wù)2.1承攬方權(quán)益2.1.1工程承攬權(quán)：承攬方在合同約定的范圍內(nèi)，有權(quán)進行工程的施工、管理及協(xié)調(diào)。2.1.2工程進度與質(zhì)量控制權(quán)：承攬方應(yīng)按照合同約定的進度計劃和質(zhì)量標準進行施工，并確保工程按時按質(zhì)完成。2.1.3工程款項支付權(quán)：承攬方有權(quán)在工程進度達到合同約定的節(jié)點后，向委托方申請支付相應(yīng)的工程進度款。2.2委托方權(quán)益2.2.1提供工程設(shè)計文件與技術(shù)要求：委托方應(yīng)按照合同約定的時間向承攬方提供完整的工程設(shè)計文件和技術(shù)要求，包括施工圖紙、施工方案等。2.2.2提供施工許可等相關(guān)手續(xù)：委托方應(yīng)負責(zé)辦理工程所需的施工許可、安全評估等手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)費用。2.2.3按時支付工程款項：委托方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點和比例，向承攬方支付工程款項。2.3雙方義務(wù)2.3.1承攬方義務(wù)（1）嚴格按照設(shè)計文件和施工方案進行施工，確保工程質(zhì)量。（2）按照合同約定的工期完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（3）確保工程安全，遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準。（4）協(xié)助委托方辦理工程驗收手續(xù)。2.3.2委托方義務(wù)（1）提供合格的工程設(shè)計文件和技術(shù)要求，確保工程順利實施。（2）協(xié)調(diào)解決工程實施過程中出現(xiàn)的問題，確保工程進度和質(zhì)量。（3）按時支付工程款項，配合承攬方完成工程。（4）協(xié)助承攬方辦理工程驗收手續(xù)。第八條合同價格與支付方式8.1合同總價：本工程合同總價為人民幣[具體金額]元整（大寫：[具體金額]元整），包括但不限于材料費、人工費、設(shè)備費、交通費、管理費、稅金等。8.2價格調(diào)整條件：合同簽訂后，如因設(shè)計變更、材料價格波動等客觀原因?qū)е鹿こ炭們r發(fā)生變動，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。8.3預(yù)付款支付比例與時間：合同簽訂后[具體時間]天內(nèi)，委托方應(yīng)支付合同總價[具體比例]作為預(yù)付款。8.4工程進度款支付比例與時間：工程進度達到合同約定的節(jié)點后，承攬方有權(quán)向委托方申請支付相應(yīng)的工程進度款。8.5竣工結(jié)算：工程完工后，承攬方應(yīng)向委托方提交完整的竣工資料和結(jié)算報告，雙方按照合同約定的價格進行竣工結(jié)算。8.6付款方式與賬戶信息：委托方通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向承攬方支付工程款項，具體賬戶信息如下：[賬戶名稱][賬戶號碼][開戶銀行]。第九條工期延誤與違約責(zé)任9.1工期延誤責(zé)任：如因承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，承攬方?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，向委托方支付違約金。9.2違約金計算方式：違約金按每日[具體金額]元計算，從工程原定竣工之日起至實際竣工之日止。9.3違約責(zé)任免除條件：如因不可抗力或其他不可預(yù)見的原因?qū)е鹿こ萄悠冢p方互不追究違約責(zé)任。9.4違約方責(zé)任履行：違約方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十條不可抗力10.1不可抗力事件定義：不可抗力事件指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等。10.2不可抗力事件通知義務(wù)：一旦發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)及時通知對方，并協(xié)商采取措施減輕損失。10.3不可抗力事件影響后果處理：不可抗力事件導(dǎo)致工程延期或增加費用時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并根據(jù)實際情況調(diào)整工期和費用。第十一條爭議解決方式11.1協(xié)商解決：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。11.2調(diào)解解決：如協(xié)商不成，雙方可向工程所在地的相關(guān)機構(gòu)申請調(diào)解。11.3仲裁解決：如調(diào)解不成，雙方同意將爭議提交[具體仲裁機構(gòu)]進行仲裁。11.4法律途徑解決：如仲裁不成，雙方可向工程所在地的法院提起訴訟。第十二條保密條款12.1保密信息定義：保密信息指合同履行過程中雙方交換的圖紙、技術(shù)資料、商業(yè)信息等。12.2保密義務(wù)與期限：雙方對保密信息負有保密義務(wù)，保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。12.3違約保密信息處理：如一方泄露保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此造成的損失。第十三條合同的生效、變更與終止13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同變更條件：合同履行過程中，如雙方同意變更合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。13.3合同終止條件：合同履行完畢、雙方協(xié)商一致或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)時，本合同終止。13.4合同終止后的事宜處理：合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定，處理合同終止后的事宜，包括但不限于工程驗收、結(jié)算、賠償?shù)?。第十四條附件14.1工程設(shè)計文件：包括施工圖紙、施工方案等。14.2施工圖紙：詳細展示工程的外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸等。14.3工程量清單：列出工程所需的材料、人工、設(shè)備等數(shù)量和規(guī)格。14.4相關(guān)法律法規(guī)文件：包括工程建設(shè)的相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范等。第十五條簽字蓋章頁15.1承攬方簽字蓋章15.2委托方簽字蓋章第十六條合同簽訂日期16.1簽訂日期：____年____月____日第十七條合同編號17.1第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設(shè)計文件詳細說明：包含施工圖紙、施工方案、技術(shù)要求等，用于指導(dǎo)工程的施工和驗收。附件2：施工圖紙詳細說明：詳細展示工程的外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸等，用于指導(dǎo)施工和確保工程質(zhì)量。附件3：工程量清單詳細說明：列出工程所需的材料、人工、設(shè)備等數(shù)量和規(guī)格，用于控制工程成本和進度。附件4：相關(guān)法律法規(guī)文件詳細說明：包括工程建設(shè)的相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范等，用于確保工程合法合規(guī)。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.工期延誤：未按合同約定時間完成工程。2.工程質(zhì)量不符合約定：工程質(zhì)量未達到合同約定的標準。3.泄露保密信息：未經(jīng)對方同意，泄露合同中的保密信息。4.未按約定支付款項：未按合同約定的時間節(jié)點和比例支付工程款項。違約責(zé)任認定標準：1.工期延誤：按照合同約定的違約金計算方式，向?qū)Ψ街Ц哆`約金。2.工程質(zhì)量不符合約定：按照合同約定的質(zhì)量標準，進行整改或重新施工。3.泄露保密信息：按照合同約定的違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金或賠償損失。4.未按約定支付款項：按照合同約定的付款方式，補足應(yīng)付款項。示例說明：如承攬方未按合同約定時間完成工程，需向委托方支付違約金；如委托方未按合同約定時間支付工程進度款，需向承攬方補足應(yīng)付款項。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件，如自然災(zāi)害、社會事件等。2.違約金：按照合同約定，一方違約時向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。3.保密信息：合同履行過程中雙方交換的圖紙、技術(shù)資料、商業(yè)信息等。4.工期：合同約定的工程完成時間。5.工程質(zhì)量：工程滿足合同約定的技術(shù)要求和標準。6.合同總價：工程合同總金額，包括