2024年裝修工程承攬加工合同（二篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)2024年裝修工程承攬加工合同發(fā)包方：_____有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)承包方：_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將_____羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《_____》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：一、工程概況1、合同名稱(chēng)：_____公司二樓裝飾2、合同內(nèi)容：包工包料裝修(甲方按工程預(yù)算總造價(jià)的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工)3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4、工程地點(diǎn)：_____羽毛球館附二樓5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購(gòu)買(mǎi))。二、質(zhì)量技術(shù)要求乙方按甲方要求及國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，完工后要達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方據(jù)此驗(yàn)收。(以效果圖為準(zhǔn))三、工程價(jià)款合同總造價(jià)：(大寫(xiě))(￥：____元)，本工程總價(jià)款已包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)、相關(guān)稅費(fèi)等達(dá)到甲方驗(yàn)收要求的費(fèi)用，地磚、地板主材料費(fèi)用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購(gòu)買(mǎi)。若施工工程合同外變更和增加項(xiàng)目?jī)?nèi)容產(chǎn)生的費(fèi)用，由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行。四、工期要求____年____月____日至____年____月____日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價(jià)款的2%為違約金，并依此累計(jì)。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延(以甲方簽字為準(zhǔn))。五、付款方式裝修主材到場(chǎng)后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗(yàn)收合格后，付至裝修工程總價(jià)款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。六、雙方的權(quán)利和義務(wù)(一)甲方權(quán)利和義務(wù)：由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí)，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)。(二)乙方權(quán)利和義務(wù)：1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問(wèn)題，達(dá)到甲方施工驗(yàn)收要求)。2、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全，嚴(yán)防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能及時(shí)修復(fù)或賠償?shù)?，甲方有?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費(fèi)用時(shí)，乙方應(yīng)于____日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，乙方自行維修，所造成的一切費(fèi)用由乙負(fù)責(zé)支付。5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時(shí)交工，甲方有權(quán)安排其他單位進(jìn)場(chǎng)施工，由此發(fā)生的一切費(fèi)用從乙方合同總價(jià)款中扣除。6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責(zé)任及全部費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。7、乙方應(yīng)及時(shí)向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時(shí)支付工人工資時(shí)，甲方有權(quán)扣除未支付款項(xiàng)并終止本合同的履行。七、其它約定事項(xiàng)1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。2、乙方在施工期間，應(yīng)及時(shí)通知甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項(xiàng)目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達(dá)到最好效果。八、違約責(zé)任九、解決合同糾紛的方式雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。甲方(蓋章)：_____乙方(蓋章)：_____委托代理人(簽字)：_____委托代理人(簽字)：_____地址：_____地址：_____聯(lián)系電話(huà)：_____聯(lián)系電話(huà)：_________年____月____日____年____月____日2024年裝修工程承攬加工合同（二）裝修工程承攬加工合同合同編號(hào)：（填寫(xiě)合同編號(hào)）甲方：（業(yè)主姓名）地址：（業(yè)主地址）乙方：（裝修公司全稱(chēng)）地址：（裝修公司地址）鑒于甲方是該住宅/商鋪的業(yè)主，并有意將其住宅/商鋪進(jìn)行裝修，甲方欲請(qǐng)乙方承攬?jiān)撟≌?商鋪的裝修工程加工事宜，為了明確雙方的權(quán)益和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，根據(jù)以下條款達(dá)成合同：第一條工程內(nèi)容1.裝修項(xiàng)目：（詳細(xì)列出裝修項(xiàng)目，如拆除、瓦工、油漆、木工、水電等）2.工程量：（將裝修項(xiàng)目具體量化，如平方米、米、個(gè)數(shù)等）3.施工地點(diǎn)：（填寫(xiě)裝修項(xiàng)目的具體地址）第二條工期1.工期計(jì)劃：乙方承諾在本合同簽訂后的（填寫(xiě)天數(shù)）內(nèi)完成甲方委托的裝修工程，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格。2.工期延誤：如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方需承擔(dān)違約責(zé)任，并根據(jù)甲方的要求進(jìn)行賠償。3.工期變更：如因不可抗力或經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，工期可以進(jìn)行變更。第三條費(fèi)用支付1.工程費(fèi)用：乙方應(yīng)根據(jù)裝修工程的實(shí)際工作量及質(zhì)量要求，向甲方提供詳細(xì)的工程費(fèi)用清單，并在合同簽訂時(shí)向甲方明確報(bào)價(jià)，甲方認(rèn)可后即為最終工程費(fèi)用。2.支付方式：甲方需按照以下支付方式向乙方支付工程費(fèi)用：（1）簽訂合同時(shí)支付xx%的工程款作為預(yù)付款；（2）工期按進(jìn)度支付（具體支付比例和時(shí)間根據(jù)工程進(jìn)度安排確定）；（3）工程竣工后支付剩余工程款。3.支付時(shí)間與方式：支付時(shí)間一般為收到乙方發(fā)出的正式發(fā)票后7個(gè)工作日內(nèi)完成。支付方式可通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付。第四條裝修材料和施工質(zhì)量1.裝修材料：乙方應(yīng)提供符合國(guó)家和地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的裝修材料，并按照甲方的要求進(jìn)行采購(gòu)、送貨和安裝。2.施工質(zhì)量：乙方應(yīng)保證施工工藝符合國(guó)家和地方相關(guān)法規(guī)要求，且達(dá)到甲方的預(yù)期效果。3.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：乙方完成裝修工程后，甲方有權(quán)對(duì)裝修成果進(jìn)行驗(yàn)收。甲方要求乙方修復(fù)未達(dá)預(yù)期效果的問(wèn)題，直到達(dá)到甲方滿(mǎn)意為止。第五條違約責(zé)任1.如乙方未按合同約定完成工程或工期延誤，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的數(shù)額為合同總價(jià)款的xx%。2.如甲方未按合同約定支付工程款，甲方應(yīng)按合同約定支付違約金，違約金的數(shù)額為工程款的xx%。3.如因不可抗力因素導(dǎo)致無(wú)法履行合同，雙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但需要及時(shí)通知對(duì)方，協(xié)商解決。第六條爭(zhēng)議解決1.本合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可以將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院解決。2.合同中未盡事宜，雙方可在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第七條合同生效和終止1.本合同自雙方簽字