機電安裝工程施工

機電安裝工程施工合同編號：__________合同雙方：甲方：名稱：______________________地址：______________________法定代表人：______________________聯(lián)系方式：______________________乙方：名稱：______________________地址：______________________法定代表人：______________________聯(lián)系方式：______________________鑒于甲方為機電安裝工程施工的需求方，乙方為機電安裝工程施工的承攬方，雙方為了明確雙方的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：______________________1.2工程地點：______________________1.3工程內(nèi)容：______________________1.4工程規(guī)模：______________________1.5工程預算：______________________二、合同價格2.1乙方承攬本工程的施工，合同總價為人民幣（大寫）：______________________元整（小寫）：______________________元。2.2乙方承諾按照甲方的要求，保質(zhì)保量完成本工程的施工。三、合同工期3.1乙方的合同工期為：自合同簽訂之日起至______________________日止。3.2乙方應當按期完成施工，如有延期，需提前向甲方申請，并經(jīng)甲方同意。四、質(zhì)量標準4.1乙方應按照國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準進行施工，保證工程質(zhì)量。4.2工程驗收合格標準：______________________五、付款方式5.1甲方支付乙方的款項，按照工程進度分階段支付。5.2付款比例和時間：______________________六、違約責任6.1乙方未按期完成施工的，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價的______________________%。6.2甲方未按約定時間支付款項的，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款項的______________________%。七、爭議解決7.1對于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格并辦理完畢竣工結(jié)算手續(xù)后終止。甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________法定代表人（或授權代表）：______________________法定代表人（或授權代表）：______________________簽訂日期：______________________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工方案和技術規(guī)范3.工程量清單4.材料和設備采購合同5.工程驗收標準和方法6.付款憑證和工程進度報告7.變更訂單和補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按期完成施工：認定標準為合同約定的完工日期。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定：認定標準為合同約定的質(zhì)量標準和驗收方法。3.甲方未按約定時間支付款項：認定標準為合同約定的付款時間和比例。4.甲方未按約定提供施工條件或資料：認定標準為合同約定的甲方義務。三、法律名詞及解釋：1.機電安裝工程：指機械、電氣、管道等系統(tǒng)的安裝、調(diào)試和驗收工作。2.法定代表人：指依法代表法人單位行為的負責人。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.滯納金：指逾期支付款項方應支付給對方的違約金。5.工程驗收：指對完成的工程進行檢查、測試和評定，以確認其是否符合合同約定的質(zhì)量標準。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：及時溝通，協(xié)商調(diào)整施工計劃，必要時根據(jù)合同約定索賠違約金。2.工程質(zhì)量問題：立即停工，由乙方負責整改，重新驗收，直至符合質(zhì)量標準。3.付款爭議：查看合同約定的付款條款，提供相應的付款憑證，必要時通過法律途徑解決。4.變更訂單：雙方協(xié)商一致后簽訂變更訂單，明確變更內(nèi)容和相應的工程量、價格、工期等。5.施工條件不足：甲方應及時提供必要的施工條件，否則乙方有權根據(jù)