2024年水電工程建設(shè)項目施工合作協(xié)議

2024年水電工程建設(shè)項目施工合作協(xié)議本合同目錄一覽第一條合作協(xié)議的概述1.1合作雙方的名稱和地址1.2合作項目的名稱和地點1.3合作項目的性質(zhì)和規(guī)模第二條合作雙方的權(quán)利和義務(wù)2.1合作雙方的權(quán)益分配2.2合作雙方的義務(wù)和責(zé)任2.3合作雙方的權(quán)益保護第三條施工范圍和內(nèi)容3.1施工項目的具體范圍和內(nèi)容3.2施工項目的標準和質(zhì)量要求3.3施工項目的進度和時間表第四條施工方的選定和資質(zhì)要求4.1施工方的選定方式和標準4.2施工方的資質(zhì)要求和條件4.3施工方的合同簽訂和履約能力第五條施工合同的履行和管理5.1施工合同的履行原則和規(guī)定5.2施工合同的管理和監(jiān)督5.3施工合同的變更和解除第六條施工合同的支付和結(jié)算6.1施工合同的支付方式和時間6.2施工合同的結(jié)算原則和規(guī)定6.3施工合同的支付保障和風(fēng)險控制第七條施工合同的違約責(zé)任7.1施工合同的違約行為和責(zé)任7.2施工合同的違約賠償和責(zé)任限制7.3施工合同的違約解決方式和程序第八條施工合同的爭議解決8.1施工合同的爭議解決方式8.2施工合同的爭議解決機構(gòu)和程序8.3施工合同的爭議解決時間和地點第九條施工合同的適用法律和管轄9.1施工合同的適用法律9.2施工合同的管轄法院和地點9.3施工合同的法律解釋和適用規(guī)則第十條施工合同的保密和知識產(chǎn)權(quán)保護10.1施工合同的保密義務(wù)和范圍10.2施工合同的知識產(chǎn)權(quán)保護原則和規(guī)定10.3施工合同的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任和解決方式第十一條施工合同的變更和終止11.1施工合同的變更條件和程序11.2施工合同的終止條件和程序11.3施工合同的變更和終止后的處理事項第十二條施工合同的解除和終止12.1施工合同的解除條件和程序12.2施工合同的終止條件和程序12.3施工合同的解除和終止后的處理事項第十三條施工合同的附件和附錄13.1施工合同的附件清單和內(nèi)容13.2施工合同的附錄文件和資料13.3施工合同的附件和附錄的變更和替換第十四條施工合同的簽署和生效14.1施工合同的簽署方式和程序14.2施工合同的生效條件和時間14.3施工合同的簽署份數(shù)和保管方式第一部分：合同如下：第一條合作協(xié)議的概述1.1合作雙方的名稱和地址甲方：水電工程建設(shè)項目管理有限公司地址：市區(qū)路號乙方：水電工程施工有限公司地址：市區(qū)路號1.2合作項目的名稱和地點項目名稱：2024年水電工程建設(shè)項目項目地點：市區(qū)河流域1.3合作項目的性質(zhì)和規(guī)模項目性質(zhì)：水電工程建設(shè)項目規(guī)模：總裝機容量萬千瓦第二條合作雙方的權(quán)利和義務(wù)2.1合作雙方的權(quán)益分配甲方負責(zé)項目的投資、融資、立項、審批等前期工作，并按照合同約定向乙方支付工程款項。乙方負責(zé)項目的施工、設(shè)備采購、人員管理等施工前、施工中、施工后的全部工作，并按照合同約定的標準和質(zhì)量完成施工任務(wù)。2.2合作雙方的義務(wù)和責(zé)任甲方應(yīng)按照合同約定及時向乙方支付工程款項，提供施工所需的現(xiàn)場條件，并負責(zé)協(xié)調(diào)解決施工過程中的相關(guān)問題。乙方應(yīng)按照合同約定的標準和質(zhì)量完成施工任務(wù)，保證項目施工安全，按時完成施工進度。2.3合作雙方的權(quán)益保護雙方應(yīng)遵守合同約定，履行合同義務(wù)，不得擅自變更合同內(nèi)容。對于合同履行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，必要時可尋求法律途徑解決。第三條施工范圍和內(nèi)容3.1施工項目的具體范圍和內(nèi)容乙方負責(zé)完成水電工程建設(shè)項目的設(shè)計、設(shè)備采購、施工、安裝、調(diào)試、驗收等全部工作。3.2施工項目的標準和質(zhì)量要求乙方應(yīng)按照國家和行業(yè)標準進行施工，保證工程質(zhì)量符合設(shè)計文件和合同約定的要求。3.3施工項目的進度和時間表乙方應(yīng)按照合同約定的時間表完成施工進度，如有延遲，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條施工方的選定和資質(zhì)要求4.1施工方的選定方式和標準乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的資格預(yù)審文件和評審標準，提交資格預(yù)審申請文件，經(jīng)甲方評審合格后，確定乙方為施工方。4.2施工方的資質(zhì)要求和條件4.3施工方的合同簽訂和履約能力乙方應(yīng)具備較強的合同簽訂和履約能力，能夠按照合同約定完成施工任務(wù)。第五條施工合同的履行和管理5.1施工合同的履行原則和規(guī)定乙方應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容和標準，全面履行合同義務(wù)，確保工程質(zhì)量、安全、進度等方面的要求。5.2施工合同的管理和監(jiān)督甲方應(yīng)按照合同約定對乙方施工過程進行監(jiān)督和管理，確保施工質(zhì)量和進度符合要求。5.3施工合同的變更和解除合同履行過程中，如需變更或解除合同，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂相應(yīng)的變更或解除協(xié)議。第六條施工合同的支付和結(jié)算6.1施工合同的支付方式和時間甲方按照合同約定的付款進度和比例，向乙方支付工程款項。6.2施工合同的結(jié)算原則和規(guī)定工程竣工驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算報告，經(jīng)甲方審核無誤后進行結(jié)算。6.3施工合同的支付保障和風(fēng)險控制甲方應(yīng)按照合同約定及時支付工程款項，確保乙方的合法權(quán)益。同時，雙方應(yīng)采取措施控制施工過程中的風(fēng)險。第八條施工合同的違約責(zé)任8.1施工合同的違約行為和責(zé)任乙方如違反合同約定，導(dǎo)致工程質(zhì)量、進度、安全等方面出現(xiàn)問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。甲方如未按照合同約定支付工程款項，或提供施工所需的現(xiàn)場條件不符合要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2施工合同的違約賠償和責(zé)任限制違約方應(yīng)按照合同約定的違約金計算方式，向守約方支付違約金。違約金不足以彌補守約方損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.3施工合同的違約解決方式和程序合同履行過程中如發(fā)生違約行為，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條施工合同的爭議解決9.1施工合同的爭議解決方式雙方發(fā)生合同爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2施工合同的爭議解決機構(gòu)和程序訴訟應(yīng)在合同簽訂地人民法院進行，雙方應(yīng)遵守訴訟程序及相關(guān)法律規(guī)定。9.3施工合同的爭議解決時間和地點爭議解決的時間和地點均以合同簽訂地人民法院的判決為準。第十條施工合同的適用法律和管轄10.1施工合同的適用法律本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2施工合同的管轄法院和地點本合同的管轄法院為合同簽訂地人民法院。10.3施工合同的法律解釋和適用規(guī)則雙方應(yīng)按照法律、法規(guī)、政策和合同約定履行合同義務(wù)，如合同約定與法律法規(guī)規(guī)定不一致的，以法律法規(guī)規(guī)定為準。第十一條施工合同的保密和知識產(chǎn)權(quán)保護11.1施工合同的保密義務(wù)和范圍雙方應(yīng)對合同內(nèi)容、商務(wù)談判、技術(shù)資料等信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。保密期限自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。11.2施工合同的知識產(chǎn)權(quán)保護原則和規(guī)定雙方應(yīng)尊重對方的知識產(chǎn)權(quán)，不得侵犯對方的專利、商標、著作權(quán)等權(quán)利。如發(fā)生侵權(quán)行為，侵權(quán)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。11.3施工合同的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任和解決方式如乙方施工過程中使用的設(shè)計、技術(shù)等侵犯了他人的知識產(chǎn)權(quán)，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任和后果；如甲方提供的材料、設(shè)備等侵犯了他人的知識產(chǎn)權(quán)，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任和后果。第十二條施工合同的變更和終止12.1施工合同的變更條件和程序合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂相應(yīng)的變更協(xié)議。12.2施工合同的終止條件和程序合同終止條件如下：（1）工程竣工驗收合格，雙方辦理了結(jié)算手續(xù)；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）合同約定的其他終止條件。12.3施工合同的變更和終止后的處理事項合同變更或終止后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)規(guī)定處理未了事項，包括但不限于工程結(jié)算、違約責(zé)任等。第十三條施工合同的附件和附錄13.1施工合同的附件清單和內(nèi)容附件清單包括：（1）合同簽訂授權(quán)書；（2）施工圖紙和技術(shù)資料；（3）工程量清單；（4）設(shè)備采購清單；（5）其他雙方約定的附件。13.2施工合同的附錄文件和資料附錄文件包括但不限于：（1）雙方資質(zhì)證明文件；（2）合同評審報告；（3）工程驗收報告；（4）其他雙方約定的附錄文件。13.3施工合同的附件和附錄的變更和替換附件和附錄的變更或替換應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂相應(yīng)的變更協(xié)議。第十四條施工合同的簽署和生效14.1施工合同的簽署方式和程序本合同采用書面形式，由雙方授權(quán)代表簽署，并加蓋公章。14.2施工合同的生效條件和時間本合同自雙方簽署之日起生效，合同生效后，雙方應(yīng)嚴格按照合同約定履行義務(wù)。14.3施工合同的簽署份數(shù)和保管方式本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。合同簽署后，雙方應(yīng)按照約定方式妥善保管合同副本。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合同簽訂授權(quán)書本附件應(yīng)包含甲乙雙方的授權(quán)代表簽名及授權(quán)范圍，授權(quán)代表應(yīng)具有簽訂合同的法定資格。附件二：施工圖紙和技術(shù)資料附件三：工程量清單附件四：設(shè)備采購清單本附件應(yīng)詳細列明乙方根據(jù)甲方要求需要采購的設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、單價等，以便乙方進行設(shè)備采購和甲方的審核。附件五：雙方資質(zhì)證明文件本附件應(yīng)包含甲乙雙方的資質(zhì)證明文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書等，以證明雙方具有簽訂和履行合同的資格。附件六：合同評審報告本附件應(yīng)包括合同履行前的評審報告，評審內(nèi)容包括但不限于合同的合法性、可行性、風(fēng)險評估等。附件七：工程驗收報告本附件應(yīng)包括工程竣工后的驗收報告，驗收報告應(yīng)詳細列明工程項目的質(zhì)量、進度、安全等情況，以證明工程項目的合格。附件八：其他雙方約定的附件本附件應(yīng)包括其他雙方在合同履行過程中約定的附件，內(nèi)容應(yīng)由雙方另行約定。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.乙方未按照合同約定完成施工任務(wù)，或施工質(zhì)量不符合合同約定。2.乙方未按照合同約定的時間和進度完成施工任務(wù)。3.乙方在施工過程中出現(xiàn)安全事故，導(dǎo)致人員傷亡或財產(chǎn)損失。4.甲方未按照合同約定支付工程款項，或提供的施工條件不符合要求。5.甲方未按照合同約定提供設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等，導(dǎo)致乙方無法正常施工。6.甲方未按照合同約定履行協(xié)調(diào)職責(zé)，導(dǎo)致乙方在施工過程中受到第三方干擾。違約責(zé)任認定標準：1.乙方未按照合同約定完成施工任務(wù)，或施工質(zhì)量不符合合同約定，乙方應(yīng)承擔(dān)重新施工或賠償甲方損失的責(zé)任。2.乙方未按照合同約定的時間和進度完成施工任務(wù)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金支付的責(zé)任，違約金計算方式應(yīng)由雙方在合同中約定。3.乙方在施工過程中出現(xiàn)安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額應(yīng)由雙方協(xié)商確定。4.甲方未按照合同約定支付工程款項，甲方應(yīng)承擔(dān)逾期付款的違約金支付責(zé)任，違約金計算方式應(yīng)由雙方在合同中約定。5.甲方未按照合同約定提供設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等，甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失賠償責(zé)任。6.甲方未按照合同約定履行協(xié)調(diào)職責(zé)，甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的損失賠償責(zé)任。示例說明：假設(shè)乙方由于自身原因?qū)е率┕みM度嚴重滯后，根據(jù)合同約定，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金支付的責(zé)任。具體違約金的計算方式和金額應(yīng)由雙方在合同中約定。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指甲方和乙方之間就水電工程建設(shè)項目施工達成的明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.甲方：指水電工程建設(shè)項目管理有限公司，本合同的一方。3.乙方：指水