2024年安裝承攬合同范文（二篇）

第15頁共15頁2024年安裝承攬合同范文保修服務(wù)由保修協(xié)議提供。在未簽署單獨保修協(xié)議的情況下，本工程的保修期自甲方驗收合格之日起計算，為期兩年。電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期同樣為兩年。供熱與供冷系統(tǒng)保修期為兩個采暖期、供冷期。工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏保修期為五年。在保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)漏水、裂損、坍塌等損壞，乙方需根據(jù)圖說附件在甲方通知的期限內(nèi)免費修復(fù)。如乙方延誤，須根據(jù)第十五條支付違約金，并賠償甲方因此造成的損失。第十七條：工程保險責任乙方應(yīng)按照法律規(guī)定為其從事危險作業(yè)的施工人員購買意外傷害保險，并自行承擔保險費用。合同簽訂后七日內(nèi)，乙方需將保險單復(fù)印件提交甲方存檔。此外，本工程的保險條款如下：本工程未作其他保險條款約定。本工程由甲方向國內(nèi)保險公司投保工程一切險及第三人意外責任險。出險時，乙方需保護現(xiàn)場、留存照片、及時通知甲方，并協(xié)助甲方申請理賠、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。第十八條：稅款條款因本合同產(chǎn)生的稅款，由甲乙雙方根據(jù)法律規(guī)定自行承擔。第十九條：解約條款19.1以下情況之一發(fā)生時，甲方有權(quán)解除或終止本合同的部分或全部：19.1.1乙方面臨破產(chǎn)風險，或已啟動破產(chǎn)或破產(chǎn)和解程序。19.1.2乙方出現(xiàn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資金抽逃、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足等喪失履行能力的情況。19.1.3乙方違反本合同任何條款，經(jīng)甲方限期改正但未改正。19.1.4乙方工作疏忽、偷工減料或不聽從甲方指示。19.1.5乙方違反其他條款或圖說附件說明，甲方認為其無法履行合同。19.2如本合同被甲方解除或終止，乙方應(yīng)立即停工，負責遣散工人，清理現(xiàn)場，并在甲方通知后五日內(nèi)撤離工地。甲方有權(quán)以任何方式將全部或部分工程交由他人承攬或施工，乙方對此不得提出異議，并應(yīng)配合甲方辦理工程報建等相關(guān)項目的變更登記手續(xù)。19.3如本合同因甲方解除或終止造成的所有損失，乙方應(yīng)在甲方指定的期限內(nèi)負責賠償。(如甲方延遲支付應(yīng)付款項超過特定期限，乙方有權(quán)解除或終止本合同的部分或全部。乙方可以撤回已運至工地的材料和設(shè)備及人員，由此造成的一切損失由甲方負責，乙方因此遭受的所有損失，甲方應(yīng)負責賠償)第二十條：禁止轉(zhuǎn)讓條款20.1在本工程完成交接給甲方之前，無論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓、抵押或以其他方式提供給第三方作為擔保。但甲方書面同意的情況除外。20.2除經(jīng)甲方事前書面同意并符合以下情形之一外，乙方不得將本合同或本工程的全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方：20.2.1由甲方指定的特定部分專門工作，或必須持有特定設(shè)備才能完成的施工工程。20.2.2部分專門工程轉(zhuǎn)包后對工程有利的情況。第二十一條：合同期限本合同自簽訂之日起生效，直至乙方根據(jù)第十六條或法律法規(guī)的規(guī)定履行完保修責任。在本合同期限內(nèi)產(chǎn)生的權(quán)益，即使合同到期、解除或終止，仍保持有效。第二十二條：管轄條款甲乙雙方同意，因本合同產(chǎn)生的任何爭議應(yīng)首先通過協(xié)商解決。協(xié)商不成時，以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。(如甲方營業(yè)所在地不在本地，此條款不適用)第二十三條：通知條款23.1雙方可以通過電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等方式進行通知。雙方書面指定的工地代表可作為接收通知的受送達人。23.2通知的接收地址以合同中列明的地址或雙方書面確認的地址為準。如以郵寄方式發(fā)送通知，自交郵第三日起視為已送達并產(chǎn)生送達效力。第二十四條：附則如投標文件或圖說附件與本合同有沖突，以本合同為準。立合同人：甲方：_____乙方：_____有權(quán)簽字人：_____有權(quán)簽字人：_________年____月____日____年____月____日2024年安裝承攬合同范文（二）為確保合格產(chǎn)品的供應(yīng)與及時交付至現(xiàn)場，甲乙雙方需辦理正式的交接手續(xù)。乙方一旦發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料存在質(zhì)量問題或規(guī)格不符，應(yīng)立即書面通知甲方，若甲方堅持使用，因此導致的工程損失應(yīng)由甲方承擔全部責任。甲方供應(yīng)的材料一旦按時抵達現(xiàn)場，其保管責任即轉(zhuǎn)移至乙方，任何因乙方保管不當導致的損失，乙方需負責全額賠償。關(guān)于甲方采購的裝飾材料，其使用范圍應(yīng)嚴格限定于本合同所規(guī)定的住宅裝飾項目內(nèi)，未經(jīng)甲方明確同意，乙方不得擅自挪作他用。若乙方違反此規(guī)定，需按照挪用材料價款的雙倍向甲方進行補償。乙方提供的水電材料，甲方有權(quán)進行現(xiàn)場驗收。若材料不符合設(shè)計、施工要求或規(guī)格有出入，甲方有權(quán)禁止使用。若乙方強行使用并因此造成工程損失，乙方需承擔全部責任。此外，乙方自帶的施工工具需確保安全、可用，相關(guān)維修及損耗費用由乙方自行承擔。第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收，本工程將嚴格遵循國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》GB50210-20_____及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50327-20_____，并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標準及其他DB-35/T98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收標準》執(zhí)行。若因乙方施工技術(shù)或責任心問題導致質(zhì)量不合格，返工費用及延誤的工期均由乙方承擔。工程竣工前，乙方需提前兩日通知甲方進行驗收，甲方應(yīng)在接到通知后的兩日內(nèi)組織并完成驗收手續(xù)。第四條涉及安全生產(chǎn)與防火等現(xiàn)場管理要求，乙方需嚴格遵守施工時間規(guī)定，降低噪音污染，妥善處理施工擾民問題，并維護好與周邊單位及住戶的關(guān)系。未經(jīng)甲方及相關(guān)部門批準，乙方不得擅自拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。工程竣工且未正式移交甲方前，乙方需對現(xiàn)場設(shè)施及工程成品實施保護，并負責保持施工現(xiàn)場的整潔與衛(wèi)生，每日至少清理一次施工垃圾。乙方若因施工需要居住在現(xiàn)場，需確保用水用電安全，并承擔因施工導致的工傷責任。同時，乙方需妥善保管施工材料，禁止非相關(guān)人員進入施工現(xiàn)場，未經(jīng)甲方許可，不得攜帶甲方提供的任何裝修材料離開現(xiàn)場，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)偷盜行為，將按材料價格的兩倍進行賠償。第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝及結(jié)算方式，雙方已明確約定如下：工程款按布管驗收合格、水電完工及整體竣工驗收合格三個階段分別支付50%、30%及20%；乙方承包內(nèi)容涵蓋水電開槽布線、垃圾清運、穿墻打孔切割、開關(guān)面板及小五金安裝等；工程結(jié)算采用按實結(jié)算或總價結(jié)算方式，具體以合同約定為準。第六條與違約責任相關(guān)，甲方逾期付款或乙方逾期竣工均需向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)比例的違約金。第七條關(guān)于糾紛處理，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決爭議；協(xié)商不成時，可依據(jù)合同約定向人民法院提起訴訟。第八條涉及合同的變更與解除，雙方需嚴格遵守合同條款，任何變更均需經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議；合同