某電力公司2024年變電站建設(shè)施工合同

某電力公司2024年變電站建設(shè)施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體與工程概況1.1發(fā)包方1.2承包方1.3工程地點(diǎn)1.4工程名稱1.5工程規(guī)模1.6工程內(nèi)容第二條合同金額與支付方式2.1合同金額2.2支付方式2.3支付進(jìn)度2.4支付條件第三條合同工期3.1工期要求3.2工期延期3.3工期提前第四條施工質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1施工質(zhì)量要求4.2施工標(biāo)準(zhǔn)4.3質(zhì)量驗(yàn)收第五條材料與設(shè)備供應(yīng)5.1材料供應(yīng)5.2設(shè)備供應(yīng)5.3材料與設(shè)備驗(yàn)收第六條施工安全與環(huán)保6.1施工安全要求6.2安全事故處理6.3環(huán)保要求第七條合同變更與解除7.1合同變更7.2合同解除第八條違約責(zé)任8.1違約行為8.2違約責(zé)任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)第十條合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件10.2合同變更條件10.3合同解除條件第十一條合同的履行與監(jiān)督11.1合同履行11.2監(jiān)督管理第十二條信息與資料交換12.1信息交換12.2資料交換第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限13.3違約責(zé)任第十四條其他條款14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同解除14.4爭議解決14.5合同修改與補(bǔ)充14.6合同的簽署與備案第一部分：合同如下：第一條合同主體與工程概況1.1發(fā)包方營業(yè)執(zhí)照號(hào)：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.2承包方營業(yè)執(zhí)照號(hào)：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________1.3工程地點(diǎn)本合同工程位于____________________（具體地址）。1.4工程名稱本合同工程名稱為：____________________。1.5工程規(guī)模本合同工程規(guī)模為：____________________。1.6工程內(nèi)容本合同工程內(nèi)容包括：____________________。第二條合同金額與支付方式2.1合同金額本合同總價(jià)款為人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：____________________元。2.2支付方式2.3支付進(jìn)度甲方按照乙方完成工程進(jìn)度分階段支付工程款，具體支付進(jìn)度如下：____________________。2.4支付條件甲方支付工程款的條件如下：____________________。第三條合同工期3.1工期要求本合同工程計(jì)劃開工日期為：____________________，計(jì)劃竣工日期為：____________________。3.2工期延期乙方如因不可抗力等因素導(dǎo)致工程延期，應(yīng)提前書面通知甲方，并說明延期原因及預(yù)計(jì)延期時(shí)間。甲方同意乙方的延期申請后，工期相應(yīng)順延。3.3工期提前乙方如提前完成工程，應(yīng)提前書面通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)在收到通知后7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。如甲方驗(yàn)收合格，則按照實(shí)際完成日期支付工程款。第四條施工質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1施工質(zhì)量要求乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)要求和相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。4.2施工標(biāo)準(zhǔn)4.3質(zhì)量驗(yàn)收工程完成后，乙方應(yīng)按照合同約定組織自檢、驗(yàn)收。甲方應(yīng)按照合同約定對工程進(jìn)行驗(yàn)收。如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第八條違約責(zé)任8.1違約行為（1）工期延誤；（2）工程質(zhì)量不符合合同約定；（3）未經(jīng)甲方同意，擅自變更工程內(nèi)容；（4）其他違反合同約定的行為。8.2違約責(zé)任（1）工期延誤：按照合同約定向甲方支付違約金；（2）工程質(zhì)量不符合合同約定：乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用；（3）未經(jīng)甲方同意，擅自變更工程內(nèi)容：乙方應(yīng)按照甲方要求恢復(fù)原狀，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；（4）其他違反合同約定的行為：根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機(jī)構(gòu)如雙方無法通過協(xié)商解決爭議，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更和解除10.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同變更條件合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。10.3合同解除條件合同解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。第十一條合同的履行與監(jiān)督11.1合同履行雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。11.2監(jiān)督管理甲方有權(quán)對乙方施工過程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全。第十二條信息與資料交換12.1信息交換雙方應(yīng)保持密切溝通，及時(shí)交換與工程相關(guān)的信息。12.2資料交換雙方應(yīng)按照合同約定交換施工圖紙、技術(shù)文件、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)資料。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密。13.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起算，至合同履行完畢之日止。13.3違約責(zé)任如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。第十四條其他條款14.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行合同，該方應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力情況協(xié)商調(diào)整合同履行方案。14.2法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同解除一方如提前解除合同，應(yīng)承擔(dān)因此給另一方造成的損失。14.4爭議解決如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。14.5合同修改與補(bǔ)充本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.6合同的簽署與備案本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字（或蓋章）后生效，并備案于甲方。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：某電力公司2024年變電站建設(shè)施工圖紙附件二：某電力公司2024年變電站建設(shè)技術(shù)要求附件三：某電力公司2024年變電站建設(shè)相關(guān)規(guī)范附件四：某電力公司2024年變電站建設(shè)施工進(jìn)度計(jì)劃附件五：某電力公司2024年變電站建設(shè)材料供應(yīng)清單附件六：某電力公司2024年變電站建設(shè)設(shè)備供應(yīng)清單附件七：某電力公司2024年變電站建設(shè)施工安全措施附件八：某電力公司2024年變電站建設(shè)環(huán)保要求附件九：某電力公司2024年變電站建設(shè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)附件十：某電力公司2024年變電站建設(shè)違約金計(jì)算公式附件的詳細(xì)要求和說明：附件一：施工圖紙應(yīng)詳細(xì)表示出變電站建設(shè)的各項(xiàng)內(nèi)容，包括電氣設(shè)備安裝、線路布局、建筑結(jié)構(gòu)等，圖紙應(yīng)加蓋公章，并由乙方負(fù)責(zé)保管和使用。附件二：技術(shù)要求應(yīng)詳細(xì)規(guī)定變電站建設(shè)的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，包括電氣設(shè)備性能、施工工藝、材料要求等，技術(shù)要求應(yīng)加蓋公章，并由乙方負(fù)責(zé)保管和使用。附件三：相關(guān)規(guī)范應(yīng)包括國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定等，乙方應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行施工，并保證工程質(zhì)量符合規(guī)范要求。附件四：施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)明確列出工程各階段的開始和結(jié)束時(shí)間，乙方應(yīng)按照進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工，如有延期應(yīng)提前書面通知甲方。附件五：材料供應(yīng)清單應(yīng)詳細(xì)列出工程所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，乙方應(yīng)按照清單要求進(jìn)行材料采購，并保證材料質(zhì)量符合合同要求。附件六：設(shè)備供應(yīng)清單應(yīng)詳細(xì)列出工程所需的設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，乙方應(yīng)按照清單要求進(jìn)行設(shè)備采購，并保證設(shè)備質(zhì)量符合合同要求。附件七：施工安全措施應(yīng)包括施工現(xiàn)場安全管理、安全防護(hù)設(shè)施、安全培訓(xùn)等內(nèi)容，乙方應(yīng)按照措施要求進(jìn)行施工，并保證施工現(xiàn)場安全。附件八：環(huán)保要求應(yīng)包括施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)、廢棄物處理等內(nèi)容，乙方應(yīng)按照要求進(jìn)行施工，并保證施工過程中的環(huán)保措施得到有效執(zhí)行。附件九：質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)詳細(xì)規(guī)定工程質(zhì)量的驗(yàn)收方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢和驗(yàn)收，甲方應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行驗(yàn)收。附件十：違約金計(jì)算公式應(yīng)明確違約金的計(jì)算方法和計(jì)算依據(jù)，乙方應(yīng)按照公式計(jì)算違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.工期延誤；2.工程質(zhì)量不符合合同約定；3.未經(jīng)甲方同意，擅自變更工程內(nèi)容；4.未按照合同約定履行義務(wù)的其他行為。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.工期延誤：按照合同約定向甲方支付違約金；2.工程質(zhì)量不符合合同約定：乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，并承擔(dān)整改費(fèi)用；3.未經(jīng)甲方同意，擅自變更工程內(nèi)容：乙方應(yīng)按照甲方要求恢復(fù)原狀，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；4.未按照合同約定履行義務(wù)的其他行為：根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說明：若乙方因自身原因?qū)е鹿こ坦て谘诱`，按照合同約定，乙方需向甲方支付違約金。具體金額可根據(jù)附件十中的違約金計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.合同履行：指雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.質(zhì)量驗(yàn)收：指對工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和認(rèn)證的過程，包括自檢、驗(yàn)收等。5.