加工承攬合同（１）

加工承攬合同（１）訂立合同雙方：承攬方：__________________定作方：__________________委托方與承攬方就_________________加工事宜達(dá)成一致，經(jīng)雙方充分協(xié)商后，特此訂立本合同，以供共同遵守。第一條加工成品：品名規(guī)格單位數(shù)量備注第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（1.若承攬方使用其提供的原材料完成工作，則必須遵守合同中關(guān)于原材料的具體規(guī)定，并應(yīng)接受定作方的檢驗(yàn)。若承攬方隱瞞原材料的瑕疵或使用不符合合同約定的原材料，導(dǎo)致成品質(zhì)量受損，定作方有權(quán)要求重新制作、修理、降低價(jià)格或退貨。2.若使用定作方提供的原材料完成工作，則合同中應(yīng)明確約定原材料的消耗標(biāo)準(zhǔn)。定作方應(yīng)依照合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格提供原材料。承攬方需按照合同規(guī)定及時(shí)對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)不符合要求，應(yīng)立即通知定作方進(jìn)行調(diào)換或補(bǔ)充。承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料，亦不得在修理物品時(shí)偷換零部件。3.關(guān)于原材料及其他物品的交付（提取）日期的計(jì)算，應(yīng)參照第七條的規(guī)定執(zhí)行。）第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（1.在履行合同過程中，若承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙或技術(shù)要求存在不合理之處，應(yīng)立即通知定作方。定作方應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)作出回應(yīng)，并提出相應(yīng)的修改建議。若承攬方在約定時(shí)間內(nèi)未收到定作方的答復(fù)，其有權(quán)暫停工作，并應(yīng)立即通知定作方。由此產(chǎn)生的任何損失，應(yīng)由定作方承擔(dān)賠償責(zé)任。2.承攬方對(duì)于其承擔(dān)的工作，若定作方有保密要求，必須嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，未經(jīng)定作方明確許可，不得保留任何技術(shù)資料及復(fù)制品。3.定作方應(yīng)按照合同約定的日期，向承攬方提供所需的技術(shù)資料和圖紙。）第五條價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________（價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________（1.根據(jù)合同所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，圖紙與樣品應(yīng)作為驗(yàn)收的依據(jù)。2.定作方需依照合同約定的時(shí)限對(duì)承攬方完成的工作進(jìn)行驗(yàn)收。在驗(yàn)收前，承攬方應(yīng)向定作方提供必要的技術(shù)資料及質(zhì)量證明文件。對(duì)于那些在短期內(nèi)難以檢測(cè)出質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并在合同中明確約定質(zhì)量保證期限。在保證期限內(nèi)若出現(xiàn)質(zhì)量問題，除非是由于定作方使用或保管不當(dāng)導(dǎo)致，否則承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行修復(fù)或更換。3.若當(dāng)事人雙方在對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議，可請(qǐng)求法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具檢驗(yàn)證明。）第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________（1.定作物交付期限應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定。任何一方若需提前或延后交付定作物，必須事先與對(duì)方協(xié)商一致，并依照達(dá)成的協(xié)議執(zhí)行。2.定作物交付日期的計(jì)算方法如下：若承攬方自行安排運(yùn)輸工具交付定作物，則以定作方接收戳記的日期為準(zhǔn)；若委托運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)運(yùn)輸，則以運(yùn)輸部門簽發(fā)戳記的發(fā)運(yùn)日期為準(zhǔn)；若定作物由定作方自行提取，則以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在通知中必須為定作方預(yù)留必要的運(yùn)輸時(shí)間；若雙方有其他約定，則依雙方約定的方法進(jìn)行計(jì)算。）第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。２．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。）第十二條承攬方的違約責(zé)任：若承攬方未能依照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付定制物品或完成指定工作，且定作方愿意接受該物品或工作，應(yīng)根據(jù)實(shí)際質(zhì)量進(jìn)行合理定價(jià)。若定作方不接受，則承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行必要的修正或更換，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的延期交付責(zé)任。若經(jīng)過修正或更換后，物品或工作仍不符合合同規(guī)定，定作方有權(quán)拒絕接受，并且承攬方需對(duì)由此產(chǎn)生的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。若交付的定制物品或完成的工作數(shù)量未能達(dá)到合同所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，而定作方仍需該部分物品或工作，則應(yīng)按合同規(guī)定補(bǔ)齊相應(yīng)數(shù)量，對(duì)于遲延交付的部分，將按照逾期交付的相關(guān)規(guī)定處理。若定作方不再需要未交付的物品或工作部分，其有權(quán)終止合同，并要求承攬方就由此產(chǎn)生的損失進(jìn)行賠償。三，若承攬方未依照合同約定對(duì)定作物進(jìn)行包裝，導(dǎo)致需返工或重新包裝，應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行返工或重新包裝，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。若定作方不選擇返工或重新包裝，而是要求賠償損失，承攬方則應(yīng)賠償定作方不合格包裝物與合格包裝物價(jià)值差額部分的損失。若因包裝不符合合同規(guī)定導(dǎo)致定作物損壞或遺失，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。對(duì)于在異地交付的定作物，若其不符合合同規(guī)定，且暫時(shí)由定作方負(fù)責(zé)保管，定作方有權(quán)要求償付其實(shí)際支付的保管及保養(yǎng)費(fèi)用。對(duì)于采用代運(yùn)或送貨方式交付的定制產(chǎn)品，若發(fā)生錯(cuò)發(fā)至錯(cuò)誤的到達(dá)地點(diǎn)或錯(cuò)誤的接收單位（或個(gè)人），除需依照合同規(guī)定負(fù)責(zé)將產(chǎn)品運(yùn)達(dá)至約定的地點(diǎn)或交付給指定的單位（或個(gè)人）外，還應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外運(yùn)輸雜費(fèi)以及因延誤交付定制產(chǎn)品而產(chǎn)生的責(zé)任。八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九，若承攬方未依照合同所定之方式及時(shí)對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料不符合約定標(biāo)準(zhǔn)而未在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通知定作方進(jìn)行調(diào)換或補(bǔ)充，由此導(dǎo)致的工作質(zhì)量問題及數(shù)量不符，承攬方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。若承攬方未經(jīng)許可更換了定作方所提供的原材料或修理物品的部件，定作方有權(quán)拒絕接受，并且承攬方需對(duì)由此給定作方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。若定作方提出需重新制作或修理的要求，承攬方應(yīng)依照定作方的指示進(jìn)行，并對(duì)其逾期交付的后果負(fù)責(zé)。第十三條定作方的違約責(zé)任：一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。若未依照合同約定的時(shí)間及要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等，或未完成必要的輔助工作及準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)終止合同，并要求定作方賠償由此產(chǎn)生的損失；若承攬方選擇不終止合同，除交付定作物的期限可相應(yīng)順延外，定作方亦應(yīng)賠償承攬方因停工待料所遭受的損失。若定作方未能在合同約定的期限內(nèi)領(lǐng)取定作物，除需依照本條款第五項(xiàng)規(guī)定支付違約金外，還應(yīng)承擔(dān)承攬方因保管和保養(yǎng)定作物所產(chǎn)生的實(shí)際費(fèi)用。若定作方在超過領(lǐng)取期限六個(gè)月后仍未領(lǐng)取定作物，承攬方有權(quán)將定作物出售。出售所得款項(xiàng)在扣除應(yīng)得報(bào)酬、保管費(fèi)及保養(yǎng)費(fèi)后，應(yīng)退還給定作方。若出售所得不足以覆蓋上述費(fèi)用，定作方應(yīng)補(bǔ)足差額。若定作物無法出售，定作方應(yīng)賠償承攬方因此產(chǎn)生的損失。超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不可抗力條款：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，若因不可抗力導(dǎo)致定作物或原材料遭受毀損或滅失，承攬方在獲得合法證明后，可免除違約責(zé)任。然而，承攬方應(yīng)采取一切必要措施，以盡量減少損失。若上述情況發(fā)生在合同規(guī)定的履行期限之外，則承攬方不得免除責(zé)任。此外，在定作方延遲接受或無正當(dāng)理由拒絕接受期間發(fā)生的損失，應(yīng)由定作方承擔(dān)，并對(duì)承攬方因此遭受的損失進(jìn)行賠償。第十五條關(guān)于糾紛的處理：在加工承攬合同中出現(xiàn)糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人應(yīng)首先嘗試通過協(xié)商來解決問題；若協(xié)商未能達(dá)成一致，任一方均有權(quán)向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁，亦可選擇直接向人民法院提起訴訟。定作方：____________________（蓋章）代表人：____________________（蓋章）地址：________________________________電話：________________________________開戶銀行：____________________________帳號(hào)：______________________________承攬方：__________________________（蓋章）代表人：__________________________（蓋章）地址：_________________________電話：_________________________開戶銀行：___