大型建筑工地承攬合同模板

大型建筑工地承攬合同模板這是小編精心編寫的合同文檔，其中清晰明確的闡述了合同的各項重要內(nèi)容與條款，請基于您自己的需求，在此基礎(chǔ)上再修改以得到最終合同版本，謝謝！

標(biāo)題：大型建筑工地承攬合同模板

甲方（承建單位）：__________

乙方（承攬單位）：__________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方的大型建筑工地承攬給乙方的事項，達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：__________

2.工程地點：__________

3.工程規(guī)模：__________

4.工程內(nèi)容：__________

5.工期要求：自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、承攬范圍及要求

1.乙方按照甲方提供的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范及工程要求，承擔(dān)本合同工程的施工任務(wù)。

2.乙方應(yīng)按照國家及行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。

3.乙方負(fù)責(zé)采購工程所需的材料、設(shè)備，并保證其質(zhì)量。

4.乙方應(yīng)自行承擔(dān)施工過程中的安全責(zé)任。

三、合同價款及支付方式

1.雙方協(xié)商確定本工程合同價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____。

2.甲方按以下階段支付合同價款：

（1）合同簽訂后7個工作日內(nèi)，支付合同價款的30%；

（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時，支付合同價款的30%；

（3）工程進(jìn)度達(dá)到80%時，支付合同價款的30%；

（4）工程竣工驗收合格后，支付合同價款的10%。

3.乙方開具等額的正規(guī)發(fā)票給甲方。

四、工期延誤及違約責(zé)任

1.乙方未按合同約定的工期完成工程，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付合同價款1%的違約金。

2.甲方未按合同約定支付合同價款，每逾期一天，應(yīng)向乙方支付合同價款1%的違約金。

五、工程驗收及質(zhì)保

1.工程完成后，乙方應(yīng)組織自驗收，并通知甲方進(jìn)行驗收。

2.驗收合格后，雙方簽署工程驗收報告。

3.乙方對工程提供為期一年的質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的維修費用由乙方承擔(dān)。

六、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商無果，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

甲方（承建