二級建造師考試《法規(guī)》題庫100題含答案卷1105

二級建造師考試《法規(guī)》題庫100題含答案」105

1.題型：單選題

根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》規(guī)定，工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)對在檢測過程中發(fā)現(xiàn)

的違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況，以及涉及結(jié)構(gòu)安全檢測結(jié)果的不合格情況，應(yīng)

當(dāng)及時(shí)報(bào)告（）。

A工程所在地建設(shè)主管部門

B工程所在地工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)

C工程所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督部門

D工程所在地人民政府

答案

A

2.題型：單選題

施工企業(yè)能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是（）。

A合同正常履約

B未發(fā)生違的行為

C獲得發(fā)包人獎勵

D獲得建設(shè)行政主管部門表彰

答案

D

解析

良好行為記錄是指建筑市場主體在工程建設(shè)過程中嚴(yán)格遵守有關(guān)工程建設(shè)的法

律、法規(guī)、規(guī)章或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，行為規(guī)范，誠信經(jīng)營，自覺維護(hù)建筑市場秩序，受

到各級建設(shè)行政主管部門和相關(guān)專業(yè)部門的獎勵和表彰所形成的良好行為記錄。

3.題型：單選題

某公司擬新建總部辦公大樓，該公司于2006年10月15日領(lǐng)取施工許可證后因故

不能按期開工，遂向發(fā)證機(jī)關(guān)申請第一次延期，但此次延期屆滿時(shí)仍不能開工，不

得不申請第二次延期。根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，該工程施工許可證經(jīng)過兩次延期

后，其有效期最遲將于（）截止。

A2007年2月14日

B2007年4月14日

C2007年7月C日

D2007年7月D日

答案

C

解析

施工許可證有效期3個月，可延期兩次，每次不超過3個月。

4.題型：單選題

根據(jù)《城鎮(zhèn)污水排入排水管許可管理辦法》，關(guān)于向城鎮(zhèn)排水設(shè)施排放污水的說

法，正確的是（）。*

A城鎮(zhèn)排水主管部門實(shí)施排水許可不得收費(fèi)

B施工作業(yè)需要排水的，由施工企業(yè)申請領(lǐng)取排水許可證

C排水許可證的有效期，由建設(shè)主管部門根據(jù)工期確定

D排水戶應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際需要排水類別、總量排放污水

答案

A

5.題型：單選題

下列安全生產(chǎn)責(zé)任中，屬于施工單位安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員責(zé)任

的是（）。[2015]A

落實(shí)制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程B

確保安全生產(chǎn)費(fèi)用的有效利用C

檢查危險(xiǎn)性較大的工程安全專項(xiàng)施工方案的落實(shí)情況D

組織制定安全施工措施

考占

2Z206021施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任

解析

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全專職管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任

考點(diǎn)：專職安全生產(chǎn)管理人員的職責(zé)

6.題型：多選題

根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，申請注冊人員（）的，不予注冊

A無民事行為能力

B申請?jiān)趦蓚€單位注冊

C刑事處罰尚未執(zhí)行完畢

D自資格證書簽發(fā)之日起超過3年未申請注冊

E被吊銷注冊證書，自被處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年

答案

A,B,C,E

7.題型：多選題

關(guān)于規(guī)范性文件效力比較及處理的說法，正確的有（）。[2012]A

行政法規(guī)的效力低于法律B

地方性法規(guī)在本轄區(qū)內(nèi)的效力高于法律C

部門規(guī)章與地方性法規(guī)之間對同一事項(xiàng)的規(guī)定不一致時(shí)，由國務(wù)院裁決D

部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項(xiàng)的規(guī)定不一致時(shí)，由國務(wù)院裁決E

地方性法規(guī)的效力低于地方政府規(guī)章

考點(diǎn)

2Z201012法的形式和效力層級

解析

本題考查我國法律效力層級我國法的形式及其相應(yīng)制定機(jī)關(guān)主要包括：（1）憲法；（2）

法律；（3）行政法規(guī)；（4）地方性法規(guī)；（5）行政規(guī)章；（6）國際條約等。一切法律、行

政法規(guī)和地方性法規(guī)等都不得與憲法相抵觸。法律的效力僅低于憲法。行政法規(guī)的

效力低于憲法和法律。地方性法規(guī)具有地方性，只在本轄區(qū)內(nèi)有效，其效力低于法

律和行政法規(guī)。部門規(guī)章的效力低于法律、行政法規(guī)。地方政府規(guī)章的效力低于法

律、行政法規(guī)，低于同級或上級地方性法規(guī)。地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事

項(xiàng)的規(guī)定不一致，不能確定如何適用時(shí)，由國務(wù)院提出意見，國務(wù)院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用

地方性法規(guī)的，應(yīng)當(dāng)決定在該地方適用地方性法規(guī)的規(guī)定；認(rèn)為應(yīng)當(dāng)適用部門規(guī)章

的，應(yīng)當(dāng)提請全國人民代表大會常務(wù)委員會裁決。部門規(guī)章之間、部門規(guī)章與地方

政府規(guī)章之間對同一事項(xiàng)的規(guī)定不一致時(shí)，由國務(wù)院裁決。

考點(diǎn)：法的效力層級。

8.題型：單選題

招標(biāo)人澄清或者修改招標(biāo)文件的內(nèi)容可能影響資格預(yù)審申請文件或者投標(biāo)文件編制

的，應(yīng)當(dāng)在（）以書面形式通知所有獲取資格預(yù)審文件或者招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)

人。A

提交資格預(yù)審申請文件截止時(shí)間至少7日前,或者投標(biāo)截止時(shí)間至少20日前B

提交資格預(yù)審申請文件截止時(shí)間至少3日前,或者投標(biāo)截止時(shí)間至少15日前C

提交資格預(yù)審申請文件截止時(shí)間至少3日前,或者投標(biāo)截止時(shí)間至少20日前D

提交資格預(yù)審申請文件截止時(shí)間至少7日前,或者投標(biāo)截止時(shí)間至少15日前

考點(diǎn)

2Z203012招標(biāo)基本程序和禁止肢解發(fā)包限制排斥投標(biāo)人規(guī)定

解析

《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，招標(biāo)人可以對已發(fā)出的資格預(yù)審文件或者招

標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響資格預(yù)審申請文件

或者投標(biāo)文件編制的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件截止時(shí)間至少3日前，

或者投標(biāo)截止時(shí)間至少15日前，以書面形式通知所有獲取資格預(yù)審文件或者招標(biāo)

文件的潛在投標(biāo)人。

考點(diǎn)：編制招標(biāo)文件及標(biāo)底。

9.題型：單選題

按照《建筑市場誠信行為信息管理辦法》的規(guī)定，建筑市場誠信信息分為（）兩

個大類。

A良好行為記錄和不良行為記錄

B承攬業(yè)務(wù)不良行為記錄和拖欠工人工資不良行為記錄

C資質(zhì)不良行為記錄和工程質(zhì)量不良行為記錄

D公眾投訴紀(jì)錄和行政處罰紀(jì)錄

答案

A

10.題型：多選題

在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，未取得的縣級以上人民政府或有關(guān)部門證

明即可夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)有（）。*

A搶修作業(yè)

B保密工程作業(yè)

C搶險(xiǎn)作業(yè)

D生產(chǎn)工藝上要求必須連續(xù)進(jìn)行的作業(yè)

E產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染較輕的作業(yè)

答案

A,C,D

解析

《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜

間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險(xiǎn)作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求

或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上

人民政府或者其有關(guān)主管部門的證明。以上規(guī)定的夜間作業(yè)，必須公告附近居民。

11.題型：單選題

材料供應(yīng)商甲因施工企業(yè)乙拖欠貨款，訴至人民法院。法院開庭審理后，在主審法

官的主持下，乙向甲出具了還款計(jì)劃，人民法院據(jù)此制作了調(diào)解書并由雙方當(dāng)事人

簽收。則此欠款糾紛解決的方式是（）o

A訴訟前和解

B訴訟內(nèi)調(diào)解

C訴訟中和解

D訴訟外調(diào)節(jié)

答案

B

解析

《民事訴訟法》規(guī)定，法院調(diào)解是人民法院對受理的民事案件、經(jīng)濟(jì)糾紛案件和

輕微刑事案件在雙方當(dāng)事人自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行的調(diào)解，是訴訟內(nèi)調(diào)解。法院調(diào)解書

經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，即具有法律效力，效力與判決書相同。人民法院進(jìn)行調(diào)解，

可以由審判員一人主持，也可以由合議庭主持，并盡可能就地進(jìn)行。故選項(xiàng)B正

確。

12.題型：單選題

施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理未履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)，被施以刑罰，依法5年內(nèi)不得擔(dān)任任

何施工企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，該期間的起算時(shí)間為（）。*

A犯罪行為發(fā)生之日

B刑罰執(zhí)行完畢之日

C案件移送審查之日

D刑事判決生效之日

答案

B

13.題型：單選題

張某因不能勝任工作，公司經(jīng)理辦公會研究決定，從8月1日起解除與張某的勞動

合同。根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，該公司最遲應(yīng)于（）前以書面形式通知張

某。A

6月1日B

6月16日C

7月2日D

7月16日

考點(diǎn)

2Z204022勞動合同的履行、變更、解除和終止

解析

因員工不能勝任工作的，用人單位應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知勞動者本人方可

解除人同

考勞動合同的終止和解除

14.題型：單選題

設(shè)備采購合同約定，任何一方不履行合同應(yīng)當(dāng)支付違約金5萬元。采購人按照約定

向供應(yīng)商交付定金8萬元。合同履行期限屆滿，供應(yīng)商未能交付設(shè)備，則采購人能

獲得法院支持的最高請求額是（）萬元。*

A16

B5

C8

D13

答案

A

15.題型：單選題

《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定，國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)

的項(xiàng)目，關(guān)于確定中標(biāo)人的說法，正確的是（）。

A評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)人為中標(biāo)人

B評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)確定最接近標(biāo)低價(jià)格的投標(biāo)人為中標(biāo)人

C招標(biāo)人可以從評標(biāo)委員會推薦的前三名中標(biāo)候選人中任選其一，確定為中標(biāo)人

D招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人

答案

D

16.題型：單選題

根據(jù)《勞動合同法》，下列關(guān)于用人單位向勞動者支付報(bào)酬的說法中，正確的是（）.

A勞動報(bào)酬中的貨幣工資不包括津貼與補(bǔ)貼

B用人單位支付的工資可以以實(shí)物或有價(jià)證券等形式代替支付

C勞動者在婚喪假期間，用人單位可不支付工資

D用人單位拖欠勞動報(bào)酬的，勞動者可以依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ荷暾堉Ц读?，人民法?/p>

應(yīng)當(dāng)依法發(fā)出支付令

答案

D

17.題型：單選題

甲企業(yè)向乙銀行借款100萬元，由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂3個月后，甲與乙協(xié)

商，將貸款金額增加到150萬元，甲和乙通知了丙，丙未予答復(fù)。后甲到期不能償

還債務(wù)。關(guān)于該案中的保證責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。*

A丙應(yīng)承擔(dān)150萬元的保證責(zé)任，因?yàn)楸麑缀鸵业耐ㄖ从璐饛?fù)，視為默認(rèn)

B丙不再承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，因?yàn)榧着c乙變更合同條款未得到丙的同意

C丙不再承擔(dān)保證責(zé)任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效

D丙對100萬應(yīng)承擔(dān)保證責(zé)任，增加的50萬元不承擔(dān)保證責(zé)任

答案

D

解析

本題易引起爭議。因?yàn)楦鶕?jù)《擔(dān)保法》24條：“債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同

的，應(yīng)當(dāng)取得保證人書面同意，未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)

任。保證合同另有約定的，按照約定（教材P36第4行）。”本題貌似應(yīng)選B或C。

但根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用若干問題的解釋》（法釋（2000）44號）30條：“保

證期間，債權(quán)人與債務(wù)人對主合同數(shù)量、價(jià)款、幣種、利率等內(nèi)容作了變動，未經(jīng)

保證人同意的，如果減輕債務(wù)人的債務(wù)的，保證人仍應(yīng)當(dāng)對變更后的合同承擔(dān)保證

責(zé)任;如果加重債務(wù)人的債務(wù)的，保證人對加重的部分不承擔(dān)保證責(zé)任?！北绢}應(yīng)選

D?

18.題型：單選題

《建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工現(xiàn)場帶班暫行辦法》規(guī)定，工程項(xiàng)目質(zhì)量

安全管理的第一責(zé)任人是（）。

A企業(yè)總經(jīng)理

B企業(yè)總工程師

C項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

D項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員

答案

C

19.題型：多選題

關(guān)于法定代表人的說法，正確的有（）。

A法定代表人代表法人從事民事活動

B公司章程對法定代表人權(quán)利的限制，可以對抗善意第三人

C因過錯履行職務(wù)行為損害他人，由法定代表人承擔(dān)責(zé)任

D法人應(yīng)當(dāng)有法定代表人

E法定代表人為特別法人

答案

A,D

解析

依照法律或者法人章程的規(guī)定，代表法人從事民事活動的負(fù)責(zé)人，為法人的法定

代表人。法定代表人以法人名義從事的民事活動，其法律后果由法人承受，法人章

程或者法人權(quán)力機(jī)構(gòu)對法定代表人代表權(quán)的限制，不得對抗善意相對人。法定代表

人因執(zhí)行職務(wù)造成他人損害的，由法人承擔(dān)民事責(zé)任。法人承擔(dān)民事責(zé)任后，依照

法律或者法人章程的規(guī)定，可以向有過錯的法定代表人追償。

20.題型：單選題

國務(wù)院某部對一企業(yè)做出罰款50萬元的處罰。該企業(yè)不服，向該部申請行政復(fù)

議。下列哪一說法是正確的（）。

A在行政復(fù)議中，不應(yīng)對罰款決定的適當(dāng)性進(jìn)行審查

B企業(yè)委托代理人參加行政復(fù)議的，可以口頭委托

C如在復(fù)議過程中企業(yè)撤回復(fù)議的，即不得再以同一事和理由提出復(fù)議申請

D如企業(yè)對復(fù)議決定不服向國務(wù)院申請裁決，企業(yè)對國務(wù)院的裁決不服向法院起訴

的，法院不予受理

答案

D

21.題型：單選題

關(guān)于運(yùn)輸合同的說法，正確的是（）。

A托運(yùn)人違反包裝規(guī)定的，承運(yùn)人不得拒絕運(yùn)輸

B貨物在運(yùn)輸過程中因不可抗力滅失，已收取運(yùn)費(fèi)的，托運(yùn)人不得要求返還

C貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)后，承運(yùn)人知道收貨人的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知收貨人

D聯(lián)運(yùn)合同中，損失發(fā)生在同一區(qū)段的，僅由該區(qū)段的承運(yùn)人向托運(yùn)人承擔(dān)責(zé)任

答案

C

22.題型：多選題

工程監(jiān)理單位的主要安全責(zé)任有（）o

A采取措施保護(hù)施工現(xiàn)場毗鄰區(qū)域內(nèi)地下管線

B組織搶救生產(chǎn)安全事故.

C審查專項(xiàng)施工方案

D對施工安全事故隱患要求整改

E及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故

答案

C,D

23.題型：多選題

訴訟代理人是代理當(dāng)事人進(jìn)行民事訴訟活動的人，下列能夠作為訴訟代理人的包括

（）=

A律師

B法官

C限制民事行為能力人

D當(dāng)事人的近親屬

E所在單位推薦的人

答案

A,D,E

解析

當(dāng)事人、法定代理人可以委托1?2人作為訴訟代理人。委托訴訟代理人既可以

是律師.也可以是當(dāng)事人的近親屬、有關(guān)的社會團(tuán)體或者在單位推薦的人，以及經(jīng)

人民法院許可的其他公民。

24.題型：單選題

建筑企業(yè)對行政處罰結(jié)果不服，提請行政復(fù)議，如不服行政復(fù)議決定，則（）。

A不可以提起訴訟

B可以提起訴訟，但是應(yīng)當(dāng)在收到行政復(fù)議決定之日起3天內(nèi)提起

C可以提起訴訟，但是應(yīng)當(dāng)在收到行政復(fù)議決定之日起15天內(nèi)提起

D可以提起訴訟，但是應(yīng)當(dāng)在收到行政復(fù)議決定之日起30天內(nèi)提起

答案

C

25.題型：單選題

北方建筑公司因重大質(zhì)量事故受到省建設(shè)廳行政處罰，如對處罰不服，申請行政復(fù)

議只能向（）提出。

A省建設(shè)廳

B省會城市建委

C國務(wù)院

D省政府或者住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部

答案

D

26.題型：多選題

某大型水電站設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目業(yè)主與某電機(jī)生產(chǎn)廠簽訂了發(fā)電機(jī)購買合同.合同中約定

了發(fā)電機(jī)的質(zhì)量、交付時(shí)間及款項(xiàng)交付方式等內(nèi)容.此時(shí)項(xiàng)目業(yè)主的主要義務(wù)有（）

A支付價(jià)款的義務(wù)

B瑕疵擔(dān)保義務(wù)

C受領(lǐng)發(fā)電機(jī)的義務(wù)

D對發(fā)電機(jī)進(jìn)行驗(yàn)收的義務(wù)

E對發(fā)電機(jī)生產(chǎn)過程進(jìn)行管理的義務(wù)

答案

A,C,D

27.題型：單選題

監(jiān)理人應(yīng)按時(shí)到場并對隱蔽工程及其施工工藝、材料和工程設(shè)備進(jìn)行檢查。監(jiān)理人

未按時(shí)檢查，也未提出延期要求的，（）說法正確。A

視為隱蔽工程檢查合格B

承包人不得自行完成覆蓋工作C

承包人自行覆蓋的，監(jiān)理人有權(quán)拒絕簽字確認(rèn)D

監(jiān)理人事后重新檢查合格的，工期順延，費(fèi)用承包人承擔(dān)

考點(diǎn)

2Z207024施工質(zhì)量檢驗(yàn)和返修的規(guī)定

解析

本題考查的是施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度。監(jiān)理人未按時(shí)進(jìn)行檢查，也未提出延期要求的，

視為隱蔽工程檢查合格，承包人可自行完成覆蓋工作，并作相應(yīng)記錄報(bào)送監(jiān)理人，

監(jiān)理人應(yīng)簽字確認(rèn)。監(jiān)理人事后對檢查記錄有疑問的，可按約定重新檢查。

考點(diǎn)：強(qiáng)化隱蔽工程質(zhì)量檢查

28.題型：單選題

根據(jù)《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門報(bào)送有關(guān)竣工驗(yàn)收資

料的期限為竣工驗(yàn)收后（）個月內(nèi)。

A1

B3

C6

D12

答案

c

29.題型：多選題

下列關(guān)于投標(biāo)文件的補(bǔ)充、修改與撤回的說法，正確的有（）。

A對投標(biāo)文件的補(bǔ)充、修改與撤回，應(yīng)該在投標(biāo)截止日期之前進(jìn)行

B對投標(biāo)文件的補(bǔ)充、修改與撤回，應(yīng)該在投標(biāo)有效期滿之前進(jìn)行

C在投標(biāo)有效期內(nèi)進(jìn)行的補(bǔ)充、修改的內(nèi)容應(yīng)作為投標(biāo)文件的組成部分

D在投標(biāo)截止日期前進(jìn)行補(bǔ)充、修改的內(nèi)容作為投標(biāo)文件的組成部分

E投標(biāo)人可以選擇電話或書面方式通知招標(biāo)人撤回投標(biāo)文件

答案

A,D

30.題型：多選題

某建筑公司發(fā)生以下事件：職工李某因工負(fù)傷而喪失勞動能力；職工王某因偷竊自

行車一輛而被公安機(jī)關(guān)給予行政處罰；職工徐某因與他人同居而懷孕；職工陳某被

派往境外逾期未歸；職工張某因工程重大安全事故罪被判刑。對此，建筑公司可以

隨時(shí)解除勞動合同的有（）。

A李某

B王某

C徐某

D陳某

E張某

答案

D,E

31.題型：單選題

根據(jù)《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認(rèn)定查處管理辦法（試行）》，對認(rèn)

定有掛靠行為的個人，不得再擔(dān)任該項(xiàng)目施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；有執(zhí)業(yè)資格證書的

吊銷其執(zhí)業(yè)資格證書，（）不予執(zhí)業(yè)資格注冊。A

1年內(nèi)B

3年內(nèi)C

5年內(nèi)D

終身

考點(diǎn)

2Z202035違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

解析

本題考查的是建造師的法律責(zé)任。

考點(diǎn)：注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質(zhì)量事故應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

32.題型：多選題

下列可移動文物中屬于國家所有的是（）。

A中國境內(nèi)出土的文物，國家另有規(guī)定的除外

B國有企業(yè)收藏、保管的文物

C私人所有的祖?zhèn)魑奈?/p>

D國家征集、購買的文物

E集體所有的古建筑

答案

A,B,D

33.題型：多選題

下列選項(xiàng)中，符合公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程施工現(xiàn)場

消防安全工作的通知》中關(guān)于施工現(xiàn)場要求的有（）。A

建筑工地要滿足消防車通行要求B

在建建筑內(nèi)應(yīng)設(shè)置標(biāo)明樓梯間的臨時(shí)醒目標(biāo)志C

必須安裝樓梯間和出入口的臨時(shí)照明D

在建建筑內(nèi)應(yīng)設(shè)置標(biāo)明出入口的臨時(shí)醒目標(biāo)志E

建筑工地要滿足消防車作業(yè)要求

考點(diǎn)

2Z206033施工現(xiàn)場消防安全職責(zé)和應(yīng)采取的消防安全措施

解析

其中C選項(xiàng)說法不妥，正確應(yīng)為視情安裝樓梯間和出入口的臨時(shí)照明

34.題型：單選題

《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》規(guī)定，（）負(fù)責(zé)全國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的統(tǒng)一監(jiān)督管

理。

A建設(shè)行業(yè)協(xié)會

B省、自治區(qū)、直轄市人民政府

C人力資源與社會保障或其授權(quán)機(jī)構(gòu)

D國務(wù)院建設(shè)主管部門

答案

D

35.題型：單選題

用人單位自用工之日起滿1年不與勞動者訂立書面勞動合同的，可視為雙方已訂立

（）勞動合同。

A無固定期限

B固定期限

C試用期限

D以完成一定工作任務(wù)為期限

答案

A

36.題型：單選題

王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬

于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能

安排補(bǔ)休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費(fèi)合計(jì)（）元。

A560

B1360

C800

D1120

答案

B

37.題型：單選題

建設(shè)工程施工許可證應(yīng)當(dāng)向工程所在地的（）建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取。A

鄉(xiāng)政府B

鎮(zhèn)政府C

縣級以上人民政府D

有國務(wù)院授權(quán)的各級政府

考點(diǎn)

2Z202011施工許可證和開工報(bào)告的適用范圍

解析

《建筑法》規(guī)定，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定向工程所在地

縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可證。

考點(diǎn)：施工許可證的適用范圍。

38.題型：單選題

關(guān)于施工企業(yè)資質(zhì)序列的說法，正確的是（）。

A專業(yè)承包企業(yè)可以將所承接的專業(yè)工程再次分包給其他專業(yè)承包企業(yè)

B專業(yè)承包企業(yè)可以將所承接的勞務(wù)作業(yè)依法分包給勞務(wù)分包企業(yè)

C勞務(wù)分包企業(yè)只能承接施工總承包企業(yè)分包的勞務(wù)作業(yè)

D勞務(wù)分包企業(yè)可以承接施工總承包企業(yè)或?qū)I(yè)承包企業(yè)或其他勞務(wù)分包企業(yè)分包

的勞務(wù)作業(yè)

答案

B

39.題型：多選題

下列行為構(gòu)成侵權(quán)之債的有（）o

A建設(shè)行政主管部門未及時(shí)頒發(fā)施工許可證

B路人幫助把受傷工人送至醫(yī)院

C建筑物上墜落物品造成他人傷害，難以確定責(zé)任人

D拆除屋頂廣告時(shí)將住戶窗戶損壞

E建設(shè)單位未將工程款及時(shí)足額支付給施工企業(yè)

答案

C,D

解析

A錯誤，是行政不作為，由行政主體承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任。B錯誤，無因管理，

是指管理人員和服務(wù)人員沒有法律上的特定義務(wù)，也沒有受到他人委托，自覺為他

人管理事務(wù)或提供服務(wù)。無因管理在管理人員或服務(wù)人員與受益人之間形成了債的

關(guān)系。無因管理產(chǎn)生的債被稱為無因管理之債。B選項(xiàng)是無因管理。C正確，從建

筑物中拋擲物品或者從建筑物上墜落的物品造成他人損害，難以確定具體侵權(quán)人

的，除能夠證明自己不是侵權(quán)人的外，由可能加害的建筑物使用人給予補(bǔ)償。D正

確，建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施及其擱置物、懸掛物發(fā)生脫落、墜落造成他人損

害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。所

有人、管理人或者使用人賠償后，有其他責(zé)任人的，有權(quán)向其他責(zé)任人追償。E錯

誤，建設(shè)工程債的產(chǎn)生，最主要的也是合同。施工合同的訂立，會在施工單位與建

設(shè)單位之間產(chǎn)生債的關(guān)系;材料設(shè)備買賣合同的訂立，會在施工單位與材料設(shè)備供

應(yīng)商之間產(chǎn)生債的關(guān)系。

40.題型：單選題

某單位一幢職工宿舍樓工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，便擅自安排職工人住。不久，地基基礎(chǔ)

工程因施工缺陷出現(xiàn)局部下沉。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾

紛案件適用法律問題的解釋》有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對該質(zhì)量問題承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任的主體

是（）。

A建設(shè)單位

B施工單位

C設(shè)計(jì)單位

D勘察單位

答案

B

解析

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第

13條規(guī)定，建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符

合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)

對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。故正確答案為B。參見考試用書

2Z207044o

41.題型：單選題

對建設(shè)單位沒有提供建設(shè)工程安全生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境和安全施工措施所需費(fèi)用的，其處

理辦法是（）.

A責(zé)令工程停工

B責(zé)令限期改正，給予警告

C給予罰款

D責(zé)令限期改正

答案

D

42.題型：單選題

根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投

標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短為（）日。

A5

B20

CIO

D15

答案

B

解析

招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時(shí)間；但是，依法必須進(jìn)行招

標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不

得少于20日。

43.題型：單選題

下列有關(guān)行政復(fù)議基本特點(diǎn)的表述，錯誤的是（）。

A提出行政復(fù)議的，必須是認(rèn)為行政機(jī)關(guān)行使職權(quán)的行為侵犯其合法權(quán)益的公民、

法人和其他組織

B當(dāng)事人提出行政復(fù)議，必須是在行政機(jī)關(guān)已經(jīng)作出行政決定之后

C當(dāng)事人對行政機(jī)關(guān)的行政決定不服，只能按照法律規(guī)定向有行政復(fù)議權(quán)的行政機(jī)

關(guān)申請復(fù)議

D行政復(fù)議以書面審查為主，以調(diào)解為原則

答案

D

44.題型：單選題

根據(jù)《民事訴訟法》，下列證據(jù)中，屬于書證的是（）。

A錄音錄像材料

B建筑材料樣品

C工程質(zhì)量鑒定報(bào)告

D施工合同

答案

D

45.題型：單選題

某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將

該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時(shí)施工單位

出賣模板的合同為（）合同。

A可變更、可撤銷

B有效

C無效

D效力待定

答案

B

46.題型：多選題

工程監(jiān)理單位在接受監(jiān)理委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l

例》規(guī)定自行回避的情形有（）。

A與被監(jiān)理工程的施工承包單位隸屬于同一上級單位

B與被監(jiān)理工程的建設(shè)單位隸屬于同一上級單位

C與被監(jiān)理工程的建筑材料供應(yīng)單位隸屬于同一上級單位

D與被監(jiān)理工程的設(shè)備供應(yīng)單位具有商業(yè)合作關(guān)系關(guān)系

E與被監(jiān)理工程的設(shè)計(jì)單位具有合作關(guān)系

答案

A,C,D

解析

《建筑法》第34條規(guī)定："工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的承包單位以及建筑材

料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位不得有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系?！薄督ㄔO(shè)工程

質(zhì)量管理?xiàng)l例》第35條規(guī)定：”工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建

筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該

項(xiàng)建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。選項(xiàng)B、E不屬于法定應(yīng)當(dāng)回避的情形，而選項(xiàng)A、C、

D均屬于依法應(yīng)當(dāng)回避的情形，故正確答案為A、C、D?

47.題型：多選題

在建設(shè)工程領(lǐng)域，行政機(jī)關(guān)易引發(fā)行政糾紛的行政行為主要有（）。

A行政許可

B行政處罰

C行政強(qiáng)制

D行政裁決

E行政調(diào)解

答案

A,B,C,D

48.題型：單選題

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少

每()年修訂一次，預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。

A1

B2

C3

D5

答案

C

49.題型：多選題

根據(jù)《勞動合同法》，勞動合同無效或部分無效的情形有()。

A勞動者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的

B用人單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷的

C以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實(shí)意思的情況下訂立勞動合同的

D勞動者被依法追究刑事責(zé)任的

E用人單位免除自己的法定責(zé)任、排除勞動者權(quán)利的

答案

C,E

解析

下列勞動合同無效或者部分無效：(1)以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對

方在違背真實(shí)意思的情況下訂立或者變更勞動合同的;(2)用人單位免除自己的法定

責(zé)任、排除勞動者權(quán)利的;(3)違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的。對于部分無效的

勞動合同，只要不影響其他部分效力的，其他部分仍然有效。

50.題型：多選題

根據(jù)我國《民法通則》以及相關(guān)的法律規(guī)范的規(guī)定，能夠引起債的發(fā)生的法律事

實(shí)，即債的發(fā)生根據(jù)主要有（）。

A不當(dāng)?shù)美?/p>

B無因管理

C合同

D侵權(quán)行為

E不可抗力

答案

A,B,C,D

解析

建設(shè)工程債的產(chǎn)生，是指特定當(dāng)事人之間債權(quán)債務(wù)關(guān)系的產(chǎn)生。引起債產(chǎn)生的一

定的法律事實(shí)，就是債產(chǎn)生的根據(jù)。建設(shè)工程債產(chǎn)生的根據(jù)有合同、侵權(quán)、無因管

理和不當(dāng)?shù)美?/p>

51.題型：單選題

關(guān)于投標(biāo)的說法，正確的是（）。

A投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收

B投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件要求密封的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收

C投標(biāo)人逾期送達(dá)投標(biāo)文件的，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人作出合理說明

D聯(lián)合體投標(biāo)的，可以在評標(biāo)委員會提出書面評標(biāo)報(bào)告前更換成員

答案

B

52.題型：單選題

《綠色施工導(dǎo)則》對施工用電及照明的規(guī)定，照明設(shè)計(jì)以滿足最低照度為原則，照

度不應(yīng)超過最低照度的（）。A

15%B

2Q%C

25%D

30%

考坐上點(diǎn)

2Z205021施工合理使用與節(jié)約能源的規(guī)定

解析

《綠色施工導(dǎo)則》規(guī)定，照明設(shè)計(jì)以滿足最低照度為原則，照度不應(yīng)超過最低照度

的20%。

考點(diǎn)：節(jié)能與能源利用

53.題型：多選題

材料供應(yīng)商張某對工商局違法扣押其貨物提起行政復(fù)議，在復(fù)議期間，工商局具體

行政行為可以繼續(xù)執(zhí)行，但有下列情形（）之一的，可以停止執(zhí)行。

A張某申請停止執(zhí)行，復(fù)議機(jī)關(guān)認(rèn)為合理

B工商局將扣押改為查封

C工商局認(rèn)為需要停止執(zhí)行

D行政復(fù)議機(jī)關(guān)認(rèn)為需要停止執(zhí)行

E張某提起行政訴訟

答案

A,C,D

54.題型：多選題

關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的帶班生產(chǎn)的說法，正確的有（）。A

在同一時(shí)期最多能承擔(dān)兩個工程項(xiàng)目的管理工作B

要認(rèn)真做好帶班生產(chǎn)記錄并簽字存檔備查C

每月帶班生產(chǎn)時(shí)間不得少于本月施工時(shí)間的60%D

因其他事務(wù)需離開施工現(xiàn)場時(shí)，應(yīng)向工程項(xiàng)目的建設(shè)單位請假E

應(yīng)加強(qiáng)對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制

考點(diǎn)

2Z206022施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任

解析

在同一時(shí)期只能成都分一個工程項(xiàng)目的管理工作；每月帶班生產(chǎn)時(shí)間不得少于本月

施工時(shí)間的80%o

考點(diǎn)：施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工現(xiàn)場帶班制度

55.題型：單選題

監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)安全事故隱患未及時(shí)要求施工單位整改的，責(zé)令限期改正；逾期未改

正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處（）的罰款。A

1萬元以上10萬元以下B

5萬元以上30萬元以下C

10萬元以上30萬元以下D

10萬元以上50萬元以下

考點(diǎn)

2Z206053工程監(jiān)理、檢驗(yàn)檢測單位相關(guān)的安全責(zé)任

解析

監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)安全事故隱患未及時(shí)要求施工單位整改的，責(zé)令限期改正；逾期未改

正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處10萬元以上30萬元以下的罰款。

考點(diǎn)：承擔(dān)建設(shè)工程安全生產(chǎn)的監(jiān)理責(zé)任；

56.題型：多選題

下列建設(shè)工程項(xiàng)目中，屬于依法必須進(jìn)行招標(biāo)范圍的項(xiàng)目有（）o

A關(guān)系社會公共利益、公眾安全的基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)項(xiàng)目

B全部或部分使用國家投資或國家融資的項(xiàng)目

C需要采用不可替代的專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的項(xiàng)目

D使用國際貸款、援助資金的項(xiàng)目

E涉及國家安全的建設(shè)項(xiàng)目

答案

A,B,D

解析

答案A、B、D

《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定了在中華人民共和國境內(nèi)必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目范圍包

括：大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項(xiàng)目；全部或者部

分使用國有資金投資或者國家融資的項(xiàng)目；使用國際組織或者外國政府貸款、援助

資金的項(xiàng)目。故A、B、D為正確選項(xiàng)。C、E屬于可以不招標(biāo)的項(xiàng)目。

57.題型：多選題

我國法律規(guī)定的合同解除條件主要有（）。A

約定解除B

法定解除C

向后解除D

完全解除E

部分解除

考點(diǎn)

2Z204015合同的履行、變更、轉(zhuǎn)讓、撤銷和終止

解析

我國法律規(guī)定的合同解除條件主要有約定解除和法定解除。

考點(diǎn)：合同解除的特征

58.題型：單選題

同一動產(chǎn)上已設(shè)立抵押權(quán)或者質(zhì)權(quán)，該動產(chǎn)又被留置，（）優(yōu)先受償。

A抵押權(quán)人

B質(zhì)權(quán)人

C留置權(quán)人

D已登記的擔(dān)保物權(quán)人

答案

C

59.題型：單選題

在債的發(fā)生依據(jù)中，既未受人之托，也不負(fù)有法律規(guī)定的義務(wù)，而自覺為他人管理

事務(wù)或提供服務(wù)的行為屬于（）0

A無權(quán)代理

B不當(dāng)?shù)美?/p>

C侵權(quán)行為

D無因管理

答案

D

60.題型：單選題

根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》，不能認(rèn)定為工傷的情形是（）*

A在上班途中遭遇本人負(fù)主要責(zé)任的交通事故造成本人傷害的

B患職業(yè)病的

C因工外出期間，由于工作原因發(fā)生事故下落不明的

D高空作業(yè)摔落損傷的

答案

A

61.題型：單選題

根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)組織專家論證、審查的專

項(xiàng)施工方案是（）o*

A基坑支護(hù)工程

B土方開挖工程

C大體積混凝土澆筑工程

D高大模板工程

答案

D

解析

本題考查的是建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理。深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的

專項(xiàng)施工方案，施工單位應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證、審查。

62.題型：單選題

下列關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)期限的說法，錯誤的是（）。

A著作權(quán)自發(fā)表時(shí)起計(jì)算

B作者的署名權(quán)、修改權(quán)、保護(hù)作品完整權(quán)的保護(hù)期不受限制

C實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的期限是10年

D商標(biāo)權(quán)期限自核準(zhǔn)注冊日起10年

答案

A

解析

著作權(quán)的保護(hù)期由于權(quán)利內(nèi)容以及主體的不同而有所不同：（1）作者的署名

權(quán)、修改權(quán)、保護(hù)作品完整權(quán)的保護(hù)期不受限制。（2）公民的作品，其發(fā)表權(quán)、

使用權(quán)和獲得報(bào)酬權(quán)的保護(hù)期，為作者終生及其死后50年。如果是合作作品，截

止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。（3）法人或者其他組織的作

品、著作權(quán)（署名權(quán)除外）由法人或者其他組織享有的職務(wù)作品，其發(fā)表權(quán)、使用

權(quán)和獲得報(bào)酬權(quán)的保護(hù)期為50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的12月31日，

但作品自創(chuàng)作完成后50年內(nèi)未發(fā)表的，不再受著作權(quán)法保護(hù)。

63.題型：單選題

使用財(cái)政預(yù)算資金的建設(shè)項(xiàng)目，重要設(shè)備采購的單項(xiàng)合同估算價(jià)最低在（）萬元

以上的，必須進(jìn)行招標(biāo)。

A50

B100

C200

D300

答案

B

64.題型：多選題

對被訴的具體行政行為，人民法院可以變更的情形是（）。*

A行政行為超越職權(quán)

B行政處罰明顯不當(dāng)

C被告不履行或遲延履行法定職責(zé)

D對款額的認(rèn)定確有錯誤的

E行政行為輕微違法

答案

B,D

65.題型：單選題

承攬合同中，關(guān)于承攬人義務(wù)的說法，正確的是（）。

A承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合約定的，可以自行更換

B共同承攬人對定作人承擔(dān)按份責(zé)任

C未經(jīng)定作人許可，承攬人不得留存復(fù)制品或技術(shù)資料

D承攬人在工作期間，不必接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)

答案

C

66.題型：單選題

根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于施工企業(yè)資質(zhì)不良行

為的是

A以他人名義投標(biāo)

B將承包的工程違法分包

C未在規(guī)定期限內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)

D未按照與招標(biāo)人訂立的合同履行義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重

答案

C

解析

A選項(xiàng)屬于承攬業(yè)務(wù)不良行為。

67.題型：多選題

下面關(guān)于用能單位的法定義務(wù)的說法，正確的是()。

A積極開展減量化、再利用和資源化活動

B應(yīng)當(dāng)按照合理用能的原則，加強(qiáng)節(jié)能管理

C制定并實(shí)施節(jié)能計(jì)劃和節(jié)能技術(shù)措施，降低能源消耗

D應(yīng)當(dāng)定期開展節(jié)能教育和崗位節(jié)能培訓(xùn)

E建立節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制

答案

B,C,D,E

解析

用能單位應(yīng)當(dāng)按照合理用能的原則，加強(qiáng)節(jié)能管理，制定并實(shí)施節(jié)能計(jì)劃和節(jié)能

技術(shù)措施，降低能源消耗。用能單位應(yīng)當(dāng)建立節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制，對節(jié)能工作取得成

績的集體、個人給予獎勵。用能單位應(yīng)當(dāng)定期開展節(jié)能教育和崗位節(jié)能培訓(xùn)。用能

單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)能源計(jì)量管理，按照規(guī)定配備和使用經(jīng)依法檢定合格的能源計(jì)量器

具。用能單位應(yīng)當(dāng)建立能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)和能源利用狀況分析制度，對各類能源的消費(fèi)

實(shí)行分類計(jì)量和統(tǒng)計(jì)，并確保能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。任何單位不得對能源

消費(fèi)實(shí)行包費(fèi)制。

68.題型：單選題

公民的作品，其發(fā)表權(quán)、使用權(quán)和獲得報(bào)酬權(quán)的保護(hù)期，為作者終生及其死后

()O

A60年

B50年

C40年

D30年

答案

B

解析

著作權(quán)的保護(hù)期由于權(quán)利內(nèi)容以及主體的不同而有所不同：對于公民的作品，其

發(fā)表權(quán)、使用權(quán)和獲得報(bào)酬權(quán)的保護(hù)期，為作者終生及其死后50年。故選項(xiàng)B正

確。

69.題型：單選題

材料供應(yīng)合同中對鋼材的價(jià)款約定不明確。雙方不能協(xié)商一致，且依合同有關(guān)條款

等仍不能推定。則該價(jià)款按（）履行。*

A訂立時(shí)履行地市場價(jià)格

B履行時(shí)訂立地市場價(jià)格

C履行時(shí)履行地市場價(jià)格

D政府指導(dǎo)價(jià)格

答案

A

70.題型：單選題

企業(yè)隱瞞有關(guān)情況或提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的，除按規(guī)定處罰外,

（）年內(nèi)不得再次申請辦理資質(zhì)證書。

A1

B2

C3

D5

答案

A

71.題型：單選題

施工企業(yè)因下列情形提起行政訴訟，人民法院不予受理的是（）。[2012]A

認(rèn)為某省人民政府制定的規(guī)章違法的B

對吊銷其資質(zhì)證書不服的C

對查封其財(cái)產(chǎn)不服的D

認(rèn)為行政機(jī)關(guān)侵犯其中標(biāo)權(quán)利的

考占

2Z208053行政訴訟的受案范圍、審理程序和判決執(zhí)行

解析

本題考查行政訴訟適用范圍。《行政訴訟法》第11條規(guī)定，人民法院受理公民、

法人和其他組織對下列具體行政行為不服提起的訴訟：（1）對拘留、罰款、吊銷許

可證和執(zhí)照、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、沒收財(cái)物等行政處罰不服的；（2）對限制人身自由或

者對財(cái)產(chǎn)的查封、扣押、凍結(jié)等行政強(qiáng)制措施不服的；（3）認(rèn)為行政機(jī)關(guān)侵犯法律

規(guī)定的經(jīng)營自主權(quán)的；（4）認(rèn)為符合法定條件申請行政機(jī)關(guān)頒發(fā)許可證和執(zhí)照，行

政機(jī)關(guān)拒絕頒發(fā)或者不予答復(fù)的；（5）申請行政機(jī)關(guān)履行保護(hù)人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)的法

定職責(zé)，行政機(jī)關(guān)拒絕履行或者不予答復(fù)的；（6）認(rèn)為行政機(jī)關(guān)沒有依法發(fā)給撫恤

金的；（7）認(rèn)為行政機(jī)關(guān)違法要求履行義務(wù)的；（8）認(rèn)為行政機(jī)關(guān)侵犯其他人身權(quán)、

財(cái)產(chǎn)權(quán)的。B、C、D選項(xiàng)分屬以上第（1）、（2）、（3）項(xiàng)，均非正確選項(xiàng)?！缎姓V訟

法》第12條規(guī)定，人民法院不受理公民、法人或者其他組織對下列事項(xiàng)提起的訴

訟：（1）國防、外交等國家行為；（2）行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機(jī)關(guān)制定、發(fā)布的具

有普遍約束力的決定、命令；（3）行政機(jī)關(guān)對行政機(jī)關(guān)工作人員的獎懲、任免等決

定；（4）法律規(guī)定由行政機(jī)關(guān)最終裁決的具體行政行為。A選項(xiàng)中的規(guī)章屬于抽象

行政行為，我國尚未列入行政訴訟適用范圍，為正確選項(xiàng)。

考點(diǎn)：行政訴訟受案范圍；

72.題型：多選題

根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位有（）行為的，責(zé)令改正，處20萬元

以上50萬元以下的罰款。

A迫使承包方以低于成本的價(jià)格競標(biāo)

B任意壓縮合理工期

C施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或者審查不合格，擅自施工

D未實(shí)行工程監(jiān)理

E未按照國家規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)

答案

A,B,C,E

解析

建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例第五十六條：違反本條例規(guī)定，建設(shè)單位有下列行為之一

的，責(zé)令改正，處20萬元以上50萬元以下的罰款：迫使承包方以低于成本的價(jià)格

競標(biāo)的；任意壓縮合理工期的；明示或者暗示設(shè)計(jì)單位或者施工單位違反工程建設(shè)

強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量的；施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或者審查不合格，擅自施

工的；建設(shè)項(xiàng)目必須實(shí)行工程監(jiān)理而未實(shí)行工程監(jiān)理的；未按照國家規(guī)定辦理工程

質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的；明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)

備的；未按照國家規(guī)定將竣工驗(yàn)收報(bào)告、有關(guān)認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報(bào)送備案

的。公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定第三十條：建設(shè)單位未辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的，責(zé)令

限期補(bǔ)辦手續(xù)，并處20萬元以上50萬元以下的罰款。

73.題型：單選題

施工企業(yè)甲向設(shè)備租賃公司乙租賃塔吊，租賃費(fèi)20萬元，其擬將租賃費(fèi)轉(zhuǎn)移給開

發(fā)商丙，依據(jù)《合同法》的規(guī)定，其轉(zhuǎn)移債務(wù)的必要條件是（）o

A通知設(shè)備租賃公司乙

B須經(jīng)設(shè)備租賃公司乙同意

C與開發(fā)商達(dá)成轉(zhuǎn)讓協(xié)議

D要為設(shè)備租賃公司提供擔(dān)保

答案

B

74.題型：單選題

依據(jù)《勞動合同法》用人單位自用工之日起超過1個月不滿一年未與勞動者訂立書

面勞動合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動者每月支付（）倍的工資。[2014]A

1.5B

2C

3D

4

考點(diǎn)

2Z204026違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

解析

用人單位自用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)當(dāng)

向勞動者每月支付2倍的工資。

考點(diǎn)：勞動合同訂立中違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任

75.題型：單選題

某建設(shè)工程施工合同簽訂于2011年3月1日，合同約定工程開工、竣工日期分別

為2011年3月10日和2012年10月1日，后工程于2012年10月20日竣工驗(yàn)收

合格，現(xiàn)承包人欲行使工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)，其最遲必須行使的時(shí)間期限是

（）O

A2013年4月1日

B2013年10月1日

C2013年4月20日

D2013年10月20日

答案

C

解析

建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限是6個月，自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程

合同約定的竣工之日起計(jì)算。本題中雖然約定了竣工日期，但工程竣工驗(yàn)收合格之

日即2012年10月20日是實(shí)際的竣工日期，因此以該日期再加6個月。故選項(xiàng)C

正確。

76.題型：多選題

直接或者間接向水體排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和個體工商戶，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院環(huán)

境保護(hù)主管部門的規(guī)定，向縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門申報(bào)登記

()。

A擁有的水污染物排放設(shè)施

B擁有的水污染物處理設(shè)施

C在正常作業(yè)條件下排放水污染物的種類、數(shù)量和濃度

D水污染環(huán)境影響評測報(bào)告

E水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和總量控制指標(biāo)

答案

A,B,C

解析

直接或者間接向水體排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和個體工商戶，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院

環(huán)境保護(hù)主管部門的規(guī)定，向縣級以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門申報(bào)登記擁

有的水污染物排放設(shè)施、處理設(shè)施和在正常作業(yè)條件下排放水污染物的種類、數(shù)量

和濃度，并提供防治水污染方面的有關(guān)技術(shù)資料。故選項(xiàng)A、B、C正確。

77.題型：單選題

關(guān)于委托代理終止情形的說法，正確的是()。[2015]A

被代理人恢復(fù)了民事行為能力B

被代理人取得了民事行為能力C

指定單位取消指定D

代理期間屆滿或者代理事務(wù)完成

考點(diǎn)

2Z201032建設(shè)工程代理行為及其法律關(guān)系

解析

委托代理終止的法定情形。ABC都是法定代理或者指定代理終止的情形。

考點(diǎn)：建設(shè)工程代理行為的終止。

78.題型：單選題

關(guān)于民事訴訟送達(dá)的說法，正確的是（）

A送達(dá)訴訟文書必須有送達(dá)回證

B訴訟文書寄出的日期為送達(dá)日期

C受送達(dá)人被監(jiān)禁的，應(yīng)當(dāng)公告送達(dá)

D直接送達(dá)訴訟文書有困難的，應(yīng)當(dāng)公告送達(dá)

答案

A

解析

此內(nèi)容對應(yīng)教材內(nèi)容已刪除，了解即可。

79.題型：單選題

根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，委托代理人為了被代理人的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的，

應(yīng)當(dāng)事先取得（）的同意。A

代理人B

當(dāng)事人C

第三人D

被代理人

考占

2Z201032建設(shè)工程代理行為及其法律關(guān)系

解析

《民法通則》規(guī)定，委托代理人為被代理人的利益需要轉(zhuǎn)托他人代理的，應(yīng)當(dāng)事先

取得被代理人的同意。事先沒有取得被代理人同意的，應(yīng)當(dāng)有事后及時(shí)告訴被代理

人，如果被代理人不同意，由代理人對自己所轉(zhuǎn)托的人的行為負(fù)民事責(zé)任，但在緊

急情況下，為了保護(hù)被代理人的利益而轉(zhuǎn)托他人代理的除外。

考點(diǎn)：轉(zhuǎn)托他人代理應(yīng)當(dāng)事先取得被代理人的同意。

80.題型：多選題

在下列情形中，注冊機(jī)關(guān)依據(jù)職權(quán)或根據(jù)利害關(guān)系人的請求，可以撤銷注冊建造師

注冊的有（）o

A注冊機(jī)關(guān)工作人員濫用職權(quán)作出注冊許可的

B超越法定權(quán)限作出注冊許可的

C違反法定程序準(zhǔn)予注冊的

D采用弄虛作假手段取得繼續(xù)教育證書的

E向不符合條件的申請人頒發(fā)注冊證書的

答案

A,B,C,E

解析

有下列情形之一的，注冊機(jī)關(guān)依據(jù)職權(quán)或者根據(jù)利害關(guān)系人的請求，可以撤銷注

冊建造師的注冊：（1）注冊機(jī)關(guān)工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守作出準(zhǔn)予注冊許可

的；（2）超越法定職權(quán)作出準(zhǔn)予注冊許可的；（3）違反法定程序作出準(zhǔn)予注冊許可

的；（4）對不符合法定條件的申請人頒發(fā)注冊證書和執(zhí)業(yè)印章的；（5）依法可以撤銷

注冊的其他情形。申請人以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段獲準(zhǔn)注冊的，應(yīng)當(dāng)予以撤銷。

故A,B,C,E選項(xiàng)正確。

81.題型：單選題

某工程已具備竣工條件，2014年3月2日施工單位向建設(shè)單位提交竣工驗(yàn)收報(bào)

告，3月7日經(jīng)驗(yàn)收不合格，施工單位返修后于3月20日再次驗(yàn)收合格，3月31

日，建設(shè)單位將有關(guān)資料報(bào)送建設(shè)行政主管部門備案，則該工程質(zhì)量保修期自（）

開始。

A2014年3月2日

B2014年3月20日

C2014年3月7日

D2014年3月31日

答案

B

82.題型：多選題

下列權(quán)利中，屬于用益物權(quán)的包括（）.

A地役權(quán)

B宅基地使用權(quán)

C建設(shè)用地使用權(quán)

D宅基地所有權(quán)

E土地承包經(jīng)營權(quán)

答案

A,B,C,E

解析

根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，用益物權(quán)是權(quán)利人對他人所有的不動產(chǎn)或者動產(chǎn),依法享

有占有、使用和收益的權(quán)利用益物權(quán)包括土地承包經(jīng)營權(quán)、建設(shè)用地使用權(quán)、宅

基地使用權(quán)和地役權(quán).而宅基地只有使用權(quán)，沒有所有權(quán).所以，選項(xiàng)A、B、C、E正

確,故正確答案為A、B、C、E.

83.題型：單選題

下列關(guān)于建設(shè)單位和相關(guān)單位的建設(shè)工程安全責(zé)任的表述中，錯誤的是（）.

A建設(shè)單位要保證建設(shè)工程安全生產(chǎn)，依法承擔(dān)建設(shè)工程安全生產(chǎn)責(zé)任

B勘察單位要提供真實(shí)準(zhǔn)確的勘察文件,不能弄虛作假

C設(shè)計(jì)單位要全部按照建設(shè)單位的要求設(shè)計(jì)，防止因設(shè)計(jì)不合理發(fā)生生產(chǎn)安全事故

D監(jiān)理單位有權(quán)要求施工單位對存在的安全隱患進(jìn)行整改

答案

C

84.題型：單選題

位于甲省的某項(xiàng)目產(chǎn)生大量建筑垃圾，經(jīng)協(xié)商可轉(zhuǎn)移至乙省某地填埋,但需要途徑丙

省轄區(qū)，則下列觀點(diǎn)正確的是（）.

A無需經(jīng)任何部門許可

B應(yīng)當(dāng)向乙省環(huán)保部門報(bào)告并經(jīng)丙省環(huán)保部門許可

C應(yīng)向丙省環(huán)保部門報(bào)告并經(jīng)甲省環(huán)保部門許可

D應(yīng)向甲省環(huán)保部門報(bào)告并經(jīng)乙省環(huán)保部門許可

答案

D

85.題型：單選題

《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用

的，產(chǎn)權(quán)所有人依法應(yīng)當(dāng)首先進(jìn)行的程序是（）。

A委托勘察、設(shè)計(jì)單位制訂技術(shù)加固措施

B委托有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工單位進(jìn)行加固、維修和補(bǔ)強(qiáng)

C委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的勘察、設(shè)計(jì)單位鑒定

D申請工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)鑒定

答案

C

解析

《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)工程在超過合理使用年限后需要繼續(xù)使用

的，產(chǎn)權(quán)所有人應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的勘察、設(shè)計(jì)單位鑒定，并根據(jù)鑒定結(jié)

果采取加固、維修等措施，重新界定使用期。據(jù)此，產(chǎn)權(quán)所有人依法應(yīng)當(dāng)首先進(jìn)行

的程序是C,這也是符合技術(shù)要求的。

86.題型：多選題

政府采購工程依法不進(jìn)行招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)依照（）方式采購。

A競爭性談判

B單一來源采購

C框架合同

D非競爭性談判

E國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式

答案

A,B

87.題型：多選題

下列選項(xiàng)中，職工不繳納的保險(xiǎn)費(fèi)有（）。A

基本醫(yī)療保險(xiǎn)B

工傷保險(xiǎn)C

失業(yè)保險(xiǎn)D

生育保險(xiǎn)E

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)

考點(diǎn)

2Z204024勞動保護(hù)的規(guī)定

解析

職工應(yīng)當(dāng)參加工傷保險(xiǎn),由用人單位繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，職工不繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。職工

應(yīng)當(dāng)參加生育保險(xiǎn)，由用人單位按照國家規(guī)定繳納生育保險(xiǎn)費(fèi)，職工不繳納生育保

險(xiǎn)費(fèi)。

考點(diǎn)：工傷保險(xiǎn)

88.題型：單選題

承包人與材料供應(yīng)商合同約定買賣鋼材500噸，由于施工內(nèi)容的調(diào)整變化，發(fā)包人

通知承包人可能要改變交貨數(shù)量，但一直沒有明確具體交貨數(shù)額。交貨期到達(dá)，供

應(yīng)商將500噸鋼筋交付承包人，承包人拒絕接受，理由是合同已協(xié)議變更，則正確

的說法是（）。

A供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)由此給承包人造成的損失

B承包人可根據(jù)實(shí)際情況部分接受貨物

C由于雙方已變更合同，乙應(yīng)暫停送貨

D承包人拒絕接受，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任

答案

D

解析

當(dāng)事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更，本題中雙方對變更合同

的交貨數(shù)量屬于約定不明確，應(yīng)推定為未變更，供應(yīng)商按照原合同約定執(zhí)行合同，

承包人拒絕接受，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，故D項(xiàng)正確。

89.題型：多選題

下列屬于工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的有（）。

A工程建設(shè)通用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)

B工程建設(shè)重要的通用的建筑模數(shù)和制圖方法標(biāo)準(zhǔn)

C工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的試驗(yàn)、檢驗(yàn)和評定方法等標(biāo)準(zhǔn)

D工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

E工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工（包括安裝）及驗(yàn)收等行業(yè)專用的綜合性標(biāo)準(zhǔn)

答案

A,B,D

解析

工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。下列標(biāo)準(zhǔn)屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)：

（1）工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工（包括安裝）及驗(yàn)收等通用的綜合標(biāo)準(zhǔn)和

重要的通用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（2）工程建設(shè)通用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)

準(zhǔn)；（3）工程建設(shè)重要的通用的術(shù)語、符號、代號、量與單位、建筑模數(shù)和制圖

方法標(biāo)準(zhǔn)；（4）工程建設(shè)重要的通用的試驗(yàn)、檢驗(yàn)和評定方法等標(biāo)準(zhǔn)；（5）工程

建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（6）國家需要控制的其他工程建設(shè)通用的標(biāo)

準(zhǔn)。強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)以外的標(biāo)準(zhǔn)是推薦性標(biāo)準(zhǔn)。

90.題型：單選題

甲工程監(jiān)理公司是某藥廠廠房工程的監(jiān)理單位，項(xiàng)目實(shí)施過程中監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)了

安全事故隱患卻未及時(shí)要求施工單位暫時(shí)停止施工，以致釀成安全事故。安全生產(chǎn)

監(jiān)督管理部門查明事實(shí)后對甲公司作出了罰款20萬元的處罰決定，甲公司不服提

起行政訴訟，經(jīng)二審法院判決甲公司敗訴。甲公司拒繳罰款，則由（）強(qiáng)制執(zhí)行。

A第一審法院

B第二審法院

C被告住所地法院

D甲公司住所地法院

答案

A

解析

《行政訴訟法》第65條規(guī)定。當(dāng)事人必須履行人民法院發(fā)生法律效力的判決、

裁定。原告拒絕履行判決、裁定的，