茶樓裝修保修合同模板

茶樓裝修保修合同模板合同目錄第一章總則1.1合同簽訂依據(jù)1.2合同主體認定1.3合同宗旨第二章工程概況2.1工程簡介2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程預算第三章保修范圍與期限3.1保修范圍3.2保修期限第四章保修條件4.1保修申請4.2保修處理流程4.3保修費用承擔第五章施工質量標準5.1施工材料5.2施工工藝5.3驗收標準第六章違約責任6.1違約行為6.2違約責任認定與賠償?shù)谄哒聽幾h解決7.1爭議解決方式7.2訴訟管轄法院第八章合同的變更與終止8.1合同變更8.2合同終止第九章權利與義務9.1甲方權利與義務9.2乙方權利與義務第十章保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3違約責任第十一章合同的生效、修改與解除11.1合同生效條件11.2合同修改11.3合同解除第十二章附則12.1合同附件12.2合同簽訂日期12.3合同有效期第十三章其他約定13.1雙方其他約定內容13.2補充協(xié)議第十四章簽署頁14.1甲方簽字蓋章14.2乙方簽字蓋章14.3見證方簽字蓋章（如有）合同編號_________第一章總則1.1合同簽訂依據(jù)1.2合同主體認定1.3合同宗旨第二章工程概況2.1工程簡介2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程預算第三章保修范圍與期限3.1保修范圍3.2保修期限第四章保修條件4.1保修申請4.2保修處理流程4.3保修費用承擔第五章施工質量標準5.1施工材料5.2施工工藝5.3驗收標準第六章違約責任6.1違約行為6.2違約責任認定與賠償?shù)谄哒聽幾h解決7.1爭議解決方式7.2訴訟管轄法院第八章合同的變更與終止8.1合同變更8.2合同終止第九章權利與義務9.1甲方權利與義務9.2乙方權利與義務第十章保密條款10.1保密內容10.2保密期限10.3違約責任第十一章合同的生效、修改與解除11.1合同生效條件11.2合同修改11.3合同解除第十二章附則12.1合同附件12.2合同簽訂日期12.3合同有效期第十三章其他約定13.1雙方其他約定內容13.2補充協(xié)議第十四章簽署頁14.1甲方簽字蓋章14.2乙方簽字蓋章14.3見證方簽字蓋章（如有）（合同方在此處簽字）甲方（簽字）：_______________日期：____________________乙方（簽字）：_______________日期：____________________見證方（簽字）：_______________日期：____________________多方為主導時的，附件條款及說明1、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明甲方附加條款一：工程進度延誤賠償條款內容：如乙方未按照合同約定的工期完成工程，每延遲一天，應向甲方支付合同總金額的千分之一作為違約金。說明：該條款旨在保障甲方利益，確保工程按時完成。甲方附加條款二：材料品牌及質量保證條款內容：乙方需按照甲方指定的品牌和規(guī)格采購材料，并保證材料的質量和合法性。如乙方使用非指定品牌或低質量材料，甲方有權要求乙方更換或修復，并承擔相應費用。說明：該條款旨在確保工程質量和甲方利益。甲方附加條款三：工程變更審批條款內容：如乙方需對工程進行變更，必須提前向甲方提交變更申請，并經(jīng)甲方批準后方可實施。未經(jīng)甲方批準擅自變更的，乙方需承擔相應責任。說明：該條款旨在控制工程變更，避免乙方隨意調整工程內容。2、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明乙方附加條款一：設計變更權益保護條款內容：如甲方要求對工程設計進行變更，乙方有權根據(jù)實際情況調整工程報價和工期。如甲方未經(jīng)乙方同意擅自變更設計，乙方有權拒絕執(zhí)行。說明：該條款旨在保護乙方的權益，確保乙方在設計變更中的合理利益。乙方附加條款二：支付方式及進度條款內容：甲方應按照乙方的工程進度支付相應的工程款項。如甲方未按時支付，乙方有權暫停工程，并要求甲方支付違約金。說明：該條款旨在保障乙方的合法權益，確保工程順利進行。乙方附加條款三：工程質量保障條款內容：乙方承諾按照合同約定的質量標準完成工程，并承擔工程質量責任。如工程出現(xiàn)質量問題，乙方應在甲方要求的時間內進行修復，并承擔相應費用。說明：該條款旨在確保工程質量，維護甲方利益。3、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明第三方中介附加條款一：中介費用及支付條款內容：甲方應按照合同約定支付第三方中介的費用。如甲方未按時支付，第三方中介有權暫停中介服務，并要求甲方支付違約金。說明：該條款旨在保障第三方中介的合法權益，確保中介服務的順利進行。第三方中介附加條款二：中介責任及賠償條款內容：第三方中介應對其提供的服務負責，如因中介原因導致工程出現(xiàn)問題，第三方中介應承擔相應責任。說明：該條款旨在明確第三方中介的責任，保障甲方和乙方的利益。第三方中介附加條款三：保密協(xié)議條款內容：第三方中介應對合同內容及雙方商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向第三方披露。說明：該條款旨在保護合同雙方的商業(yè)秘密，避免信息泄露。附件及其他補充說明一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算明細3.材料采購清單4.施工進度計劃5.保修條款詳細說明6.工程質量標準詳細說明7.合同履行過程中所需的其他文件和資料二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程款項，或乙方未按約定時間完成工程。2.乙方使用非指定品牌或低質量材料，未經(jīng)甲方同意進行設計變更。3.甲方未按約定支付第三方中介費用，或第三方中介未按約定提供服務。4.任何一方未履行合同約定的其他義務。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的委托方，負責提供工程設計要求、支付工程款項等。2.乙方：指合同中約定的承攬方，負責完成工程、采購材料、提供中介服務等。3.第三方中介：指合同中約定的提供中介服務的非合同方。4.保修：指合同乙方對甲方所完成的工程在一定期限內提供質量保證和修復服務。5.違約金：指合同一方未履行合同義務時，需向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，制定合理的工程進度計劃，并采取措施確保工程按時完成。如因乙方原因導致工程進度延誤，乙方應支付違約金。2.材料質量問題：乙方應嚴格按照合同約定的品牌和規(guī)格采購材料，并保證材料的質量和合法性。如發(fā)現(xiàn)材料質量問題，甲方有權要求乙方更換或修復，并承擔相應費用。3.設計變更爭議：如甲方要求對工程設計進行變更，乙方有權根據(jù)實際情況調整工程報價和工期。如甲方未經(jīng)乙方同意擅自變更設計，乙方有權拒絕執(zhí)行。4.支付爭議：甲方應按照乙方的工程進度支付相應的工程款項。如甲方未按時支付，乙方有權暫停工程，并要求甲方支付違約金。5.質量問題：乙方承諾按照合同約定的質量標準完成工程，并承擔工程質量責任。如工程出現(xiàn)質量問題，乙方應在甲方要求的時間內進行修復，并承擔相應費用。五、所有應用