版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
篇一:原告(反訴被告)倪某與被告(反訴原告)呂某裝飾裝修合同糾紛一案原告(反訴被告)倪某與被告(反訴原告)呂某裝飾裝修合同糾紛一案_______________________________________________________________________________________(2011)榮法民初字第02664號民事判決書原告(反訴被告)倪某,男。委托代理人魏遠(yuǎn)暢、晏文輝,系重慶川偉律師事務(wù)所律師(特別授權(quán))。被告(反訴原告)呂某,男。委托代理人莫華林、柯超,系重慶原野律師事務(wù)所律師。原告(反訴被告)倪某與被告(反訴原告)呂某裝飾裝修合同糾紛一案,本院受理后依法由審判員何顯美獨任審理,后被告呂某提起反訴。因案情復(fù)雜本案轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?,由審判員何顯美擔(dān)任審判長,與代理審判員鐘永建、人民陪審員黃信彪組成合議庭,分別于2011年10月27日、2012年2月27日兩次公開開庭進(jìn)行了審理,原告(反訴被告)倪某及其委托代理人魏遠(yuǎn)暢、晏文輝,被告(反訴原告)呂某及其委托代理人莫華林、柯超均到庭參加訴訟,本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原告(反訴被告)倪某訴稱,原告與被告于2010年10月25日簽訂了《裝修合同》,約定由被告承包裝修原告位于榮昌縣棠城國際4樓的阿藏足浴休閑會所,工期為60日,開工時間2010年10月28日,竣工時間2010年12月29日,工程造價600000元。合同約定:由于乙方(被告)原因致使工期延誤,每延誤一天向甲方(原告)支付工程價款的千分之二的違約金。原告按約定履行了付款義務(wù)。因被告原因在2011年8月1日才取得驗收合格證明,導(dǎo)致工程延期交付近7個月,且被告裝修有質(zhì)量問題,墻紙已經(jīng)大面積出現(xiàn)發(fā)霉情況,給原告造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。品迭原告應(yīng)付被告工程款75000元后,被告還應(yīng)支付原告違約金等100000元。為此,請求法院依法判決被告向原告支付違約金167000元,如果合同無效由被告賠償原告經(jīng)濟(jì)損失167000元;被告對已裝修的房屋因質(zhì)量問題導(dǎo)致部分毀壞的墻紙進(jìn)行返修;訴訟費由被告承擔(dān)。原告(反訴被告)倪某對被告(反訴原告)呂某提出的反訴請求辯稱,要求駁回被告(反訴原告)呂某的反訴請求。被告(反訴原告)呂某辯稱,由于訂立合同時原告房屋不具備裝修條件,合同無法履行,原、被告雙方簽訂的合同無效,不存在支付違約金。被告(反訴原告)呂某反訴稱,雙方簽訂合同后,呂某便組織人員入場施工,然而由于該房屋主體工程未完工,房屋整體也并未進(jìn)行驗收,倪某無法提供水、電,導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行,裝修涉及到的幕墻、欄桿也無法作業(yè)。在裝修過程中倪某多次以書面、口頭更改原設(shè)計的方案,致使工期不斷順延,原所約定的60個工作日無法完成。2011年6月1日倪某自行將呂某裝修的房屋投入使用至今。倪某應(yīng)付工程款670000元,扣除已付的430000元,尚欠240000元,品迭工程延期損失30000元和墻紙返修款30000元后,要求原告(反訴被告)倪某支付其損失180000元。原告(反訴被告)倪某提供了以下證據(jù)材料證實其主張的事實及反駁理由,被告(反訴原告)呂某進(jìn)行質(zhì)證:1、裝修合同,擬證明原、被告雙方的合同關(guān)系。呂某無異議;2、個體工商戶登記信息,擬證明呂某是藝佳裝飾設(shè)計公司的經(jīng)營者。呂某對該材料無異議,但認(rèn)為與合同名稱不一致,且已注銷,與本案無關(guān)。3、銀行轉(zhuǎn)帳及收條4份,擬證明已付工程款525000元。呂某對收條中蘭某收款95000元不予認(rèn)可,認(rèn)為與本案無關(guān)。4、消防設(shè)施工程質(zhì)量檢測報告及消防驗收意見書,擬證明消防在8月份才合格。呂某對證據(jù)材料無異議,因消防倪某已委托蘭某辦理了,與呂某無關(guān)。5、租賃房屋合同及工資表,擬證明損失。呂某對證據(jù)材料的真實性無法確定,不予認(rèn)可。6、照片,擬證明墻紙損失。呂某稱如實際情況與照片相符,則沒有意見。7、物管公司的收據(jù),擬證明2010年11月就已通水電。呂某對其真實性無異議,但認(rèn)為2010年11月1日前的水電無法證明,且以后的是臨時用水用電。被告(反訴原告)呂某為證明其主張及反駁的事實,提交以下證據(jù)材料予以證實,原告(反訴被告)倪某進(jìn)行了質(zhì)證:1、裝修合同,擬證明原、被告雙方訂立了裝修合同,工程價款600000元,工期60個工作日,本訴原告對裝修應(yīng)提供水電,對工程增量款應(yīng)在3月內(nèi)付清。倪某無異議。2、工程預(yù)算書,擬證明裝修范圍及工程款630000元。倪某無異議。3、變更通知單5頁,擬證明工程存在增量,工期應(yīng)順延,價款應(yīng)增加。倪某認(rèn)為不是變更通知單,而是明確具體做法的圖樣,增加的10000元認(rèn)可。4、消費收據(jù)及宣傳照片,擬證明2011年6月23日就有顧客消費,本訴原告在6月29日已完全使用、經(jīng)營。倪某稱消防未驗收合格,不能使用。5、購貨單,擬證明2011年3月裝修基本竣工。倪某認(rèn)為是復(fù)印件不予質(zhì)證。6、證人陳某證實:當(dāng)時裝修時水電用起不順暢,是搭的臨時用水電;工程的安全欄桿、玻璃幕墻對裝修有影響,空調(diào)的安裝也影響了裝修進(jìn)度;工程量增加主要是通道和背景墻。倪某認(rèn)為證人是呂某的工人,證言不真實。合同簽訂次日倪某向呂某支付首期款項300000元,呂某即組織人員進(jìn)場施工。在進(jìn)行裝修施工過程中,2010年12月14日倪某向呂某交付5份施工圖樣,并對大廳、大門增加更改出具書面承諾增加工程款10000元。該裝修工程在2011年3月底基本裝修完畢,但由于消防方面未能驗收合格,無法交付使用。2011年5月3日倪某向蘭某支付95000元,蘭某簽字的收條載明:“今收到阿藏足浴休閑會所消防設(shè)施整改及含驗收合格,一切費用95000元。驗收合格證書必須在本月15日至18日前給予阿藏足浴休閑會所。”呂某為中間人簽名。2011年8月1日消防驗收合格。2011年6月29日倪某開辦的阿藏足浴休閑會所開始對外營業(yè)。倪某向呂某支付裝修款430000元,向蘭某支付消防設(shè)施整改驗收款95000萬元。呂某稱其增加的工程量價款70000元,未提供雙方認(rèn)可的設(shè)計變更洽商單等證實。在審理中,倪某與呂某就裝修的墻紙發(fā)生霉變維修的費用達(dá)成一致意見:由呂某補(bǔ)償倪某30000元,由倪某自行維修。本院認(rèn)為,呂某與倪某簽訂的《裝修合同》,雖然呂某在合同上加蓋了“榮昌藝佳裝飾”公章,但該單位的主體資格早已消失,實際是呂某個人承建裝修工程。由于該合同涉及的裝修工程系公共娛樂消費場所,其承攬裝修工程的施工人應(yīng)具有專業(yè)資質(zhì),呂某個人不具有裝修的資質(zhì),其與倪某簽訂的《裝修合同》應(yīng)為無效。呂某明知其無裝修施工資質(zhì)而承攬裝修工程,對合同無效承擔(dān)主要責(zé)任,倪某未能對呂某個人及所加蓋的公章單位認(rèn)真審查,對合同無效承擔(dān)次要責(zé)任呂某現(xiàn)已將工程完全裝修完畢,倪某已向呂某支付了裝修款430000元。倪某要求向蘭某支付消防設(shè)施整改驗收款95000元應(yīng)在呂某應(yīng)收的工程款中品迭的問題,由于合同總價款中包含了消防設(shè)施的安裝及驗收合格的費用,呂某未能使消費設(shè)施驗收合格,由蘭某完成了消防設(shè)施整改及驗收合格,呂某在蘭某收取該項費用的收條上以“中間人”的名義簽了名,是明知的當(dāng)時未提出異議,故蘭某所收的消防設(shè)施整改及驗收合格的費用應(yīng)在呂某的應(yīng)收裝修款中品迭。呂某提出有工程量增加應(yīng)增加價款70000元的主張,未提交合同約定應(yīng)由雙方簽署的《工程洽商單》或書面協(xié)議,其提交的5份圖和《工程預(yù)算書》不能證明有對方認(rèn)可變更增加的工程量,但倪某認(rèn)可更改大廳和大門增加工程款10000元應(yīng)予支持,其他增加工程量及價款的證據(jù)不充分,不予支持。故工程總價款為610000元。呂某與倪某達(dá)成的墻紙維修費30000元的協(xié)議,本院應(yīng)予認(rèn)可。倪某主張呂某支付延誤工期的違約金,由于合同無效,不存在違約,不予支持。但其主張合同無效賠償損失的請求,由于呂某施工工期過長,使倪某支付房屋租金后無法按時使用租賃房屋,其損失的事實存在,但雙方對合同無效均有責(zé)任,且呂某在反訴請求中品迭款項時認(rèn)可工期過長承擔(dān)損失30000元,應(yīng)予主張。綜上,根據(jù),《中華人民共和國合同法》第五十二條(五)、第五十八條及《中華人民篇二:王君訴(反訴原告)王坤裝飾裝修合同糾紛一案王君訴(反訴原告)王坤裝飾裝修合同糾紛一案_______________________________________________________________________________________(2011)川民初字第311號民事判決書原告(反訴被告)王君,女。被告(反訴原告)王坤,男。原告(反訴被告)王君訴被告(反訴原告)王坤裝飾裝修合同糾紛一案,本院受理后,依法組成合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。原告(反訴被告)王君委托代理人宋夢清到庭參加了訴訟,被告(反訴原告)王坤經(jīng)本院合法傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原告(反訴被告)王君訴稱:原告與被告于2010年8月27日簽訂了一份裝飾工程承包合同書,原告將周口市川匯區(qū)龍潤大酒店門面房裝飾工程承包給被告施工,雙方約定合同期限2010年8月27日至2010年10月6日,工程總價款150000元,逾期交工每日罰款1000元。被告于2010年11月1日才將工程完工交付,逾期24天,依照合同約定,被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)24000元的違約金。另外被告在施工過程中又向原告借款20000元。為維護(hù)原告的合法權(quán)益,故訴至法院,要求被告償還借款20000元,承擔(dān)違約金24000元,并負(fù)擔(dān)本案訴訟費用。被告(反訴原告)王坤缺席未答辯。被告(反訴原告)王坤在反訴狀中訴稱:在施工過程中,工程量增加,相應(yīng)工程款也增加20000元。原告(反訴被告)共支付工程款135000元,暫扣質(zhì)保金15000元,還下欠20000元未支付,由于原告(反訴被告)拖欠工程款,致使工地停工待料,被告(反訴原告)被迫向原告(反訴被告)出具借據(jù)一份,借款20000元用于購買加項工程所需材料。因此請求法院判決原告(反訴被告)支付工程款20000元,并承擔(dān)反訴費用。由于被告(反訴原告)王坤缺席,原告(反訴被告)王君未作反訴答辯。原告(反訴被告)王君向本院提交以下證據(jù):1、裝飾工程承包合同書一份。證明雙方存在合同關(guān)系,合同約定了工程工期、工程質(zhì)量保證期一年、質(zhì)保金15000元及違約金的計算方法,每逾期一日支付違約金1000元;被告(反訴原告)王坤在合同書背面簽字證明實際交工時間比合同約定逾期交工24日。2、借據(jù)一份。證明被告(反訴原告)借原告(反訴被告)現(xiàn)金20000元,約定三十天內(nèi)償還。3、被告(反訴原告)王坤出具的收到條一份。證明原告(反訴被告)于2010年9月16日支付工程款135000元。本院查明:原告與被告于2010年8月27日簽訂了一份裝飾工程承包合同書,原告將周口市川匯區(qū)龍潤大酒店門面房裝飾工程承包給被告施工,雙方約定合同期限2010年8月27日至2010年10月6日,工程總價款150000元,逾期交工每日支付違約金1000元。2010年11月1日被告將工程完工交付,逾期24天,違約金應(yīng)為24000元。合同約定原告在工程竣工驗收合格后留15000元作為質(zhì)量保證金,一年質(zhì)量保證期滿后結(jié)算,庭審中原告(反訴被告)表示愿意提前與被告(反訴原告)結(jié)算質(zhì)量保證金,與被告(反訴原告)應(yīng)付違約金沖抵。審理中原告(反訴被告)撤回對借款20000元的訴訟請求。本院認(rèn)為:原告(反訴被告)與被告(反訴原告)自愿簽訂的裝飾裝修合同,系雙方真實意識表示,內(nèi)容合法,應(yīng)為有效。被告(反訴原告)違約逾期交付工程,應(yīng)當(dāng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。原告(反訴被告)主動要求提前退還質(zhì)量保證金15000元,從被告(反訴原告)應(yīng)付違約金24000元中沖抵,本院予以準(zhǔn)許。原告(反訴被告)撤回對被告(反訴原告)償還借款20000元的訴訟請求,符合法律規(guī)定,本院予以準(zhǔn)許。因被告(反訴原告)王坤無故缺席庭審,按照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十九條的規(guī)定,對其反訴依法應(yīng)當(dāng)按自動撤訴處理。依照《中華人民共和國合同法》第一百一十四條,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定,判決如下:一、被告(反訴原告)王坤于本判決生效后七日內(nèi)向原告(反訴被告)王君支付違約金9000元。二、駁回原告(反訴被告)其他訴訟請求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢的義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費900元,反訴受理費200元,由原告(反訴被告)王君負(fù)擔(dān)400元,由被告(反訴原告)王坤負(fù)擔(dān)700元。如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于河南省周口市中級人民法院。審判長顧志強(qiáng)審判員王志軍審判員周曉東二o一一年五月十五日書記員魯珊篇三:原告(反訴被告)杭州清石裝飾設(shè)計有限公司與被告(反訴原告)湖南康星連鎖百貨有限公司裝修裝飾合同糾紛一案原告(反訴被告)杭州清石裝飾設(shè)計有限公司與被告(反訴原告)湖南康星連鎖百貨有限公司裝修裝飾合同糾紛一案_______________________________________________________________________________________(2009)雨法民二初字第142號民事調(diào)解書原告(反訴被告)杭州清石裝飾設(shè)計有限公司,住所地杭州市拱墅區(qū)左家新村20幢102室。法定代表人魯清,董事長。委托代理人吳伯樂,浙江政法聯(lián)律師事務(wù)所律師。被告(反訴原告)湖南康星連鎖百貨
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 制針機(jī)相關(guān)項目實施方案
- 破壁機(jī)調(diào)速課程設(shè)計
- 洗車機(jī)相關(guān)項目實施方案
- 水果刀相關(guān)項目建議書
- 機(jī)械基礎(chǔ)課程設(shè)計畫圖
- 切割工具手工具相關(guān)項目建議書
- 北京聯(lián)合大學(xué)《雕刻工藝(Ⅱ)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 手動拔釘器相關(guān)項目建議書
- 水廠布置課程設(shè)計
- 嬰兒用維生素市場環(huán)境與對策分析
- 井筒裝備工程施工設(shè)計方案
- 注塑行業(yè)~質(zhì)量管理辦法
- 吊車組立鐵塔施工方案
- 云南省農(nóng)業(yè)人口獨生子女報考高考院校升學(xué)加分.doc
- 設(shè)備管理TPM知識(共115頁).ppt
- 家庭教育教案 《關(guān)注孩子成長做孩子的朋友》
- 司法行政系統(tǒng)法律服務(wù)監(jiān)督卡存根
- 全等三角形全等三角形與中點問題教師版
- 小學(xué)英語六年級一般將來時復(fù)習(xí)(課堂PPT)
- HEC-RAS軟件傻瓜式操作步驟(共17頁)
- 醫(yī)教結(jié)合工作方案
評論
0/150
提交評論