2024年版公路施工承攬協(xié)議模板版

2024年版公路施工承攬協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽第一條合同主體1.1承攬人信息1.2委托人信息第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點(diǎn)2.3工程規(guī)模2.4工程內(nèi)容第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)3.2付款方式3.3付款進(jìn)度3.4價(jià)格調(diào)整第四條合同工期4.1工期要求4.2工期延誤4.3工期提前第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量要求5.2質(zhì)量驗(yàn)收5.3質(zhì)量保修第六條施工材料6.1材料供應(yīng)6.2材料質(zhì)量6.3材料驗(yàn)收第七條施工設(shè)備7.1設(shè)備提供7.2設(shè)備使用7.3設(shè)備維護(hù)第八條安全生產(chǎn)8.1安全生產(chǎn)要求8.2安全事故處理8.3安全培訓(xùn)第九條合同變更9.1變更條件9.2變更程序9.3變更費(fèi)用第十條違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任10.3違約賠償?shù)谑粭l爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)11.3爭(zhēng)議解決時(shí)效第十二條解除合同12.1解除條件12.2解除程序12.3解除后的責(zé)任處理第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限13.3泄露后果第十四條其他條款14.1合同的生效14.2合同的終止14.3合同的附件第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1承攬人信息1.1.1承攬人全稱：X工程有限公司1.1.2承攬人地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3承攬人法人代表：X1.1.4承攬人聯(lián)系人：X1.1.5承攬人聯(lián)系方式：電話：X，郵箱：X1.2委托人信息1.2.1委托人全稱：X交通局1.2.2委托人地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3委托人法人代表：X1.2.4委托人聯(lián)系人：X1.2.5委托人聯(lián)系方式：電話：X，郵箱：X第二條工程概況2.1工程名稱：X公路施工項(xiàng)目2.2工程地點(diǎn)：省市區(qū)2.3工程規(guī)模：公里2.4工程內(nèi)容：包括但不限于路基工程、路面工程、橋梁工程、隧道工程等第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)：人民幣萬元整（大寫：人民幣玖拾玖萬捌仟捌佰捌拾捌元整）3.2付款方式：按工程進(jìn)度分階段付款3.3付款進(jìn)度：（1）合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，委托人支付合同總價(jià)的一定比例作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到約定的比例后，承攬人提交相關(guān)資料，委托人支付相應(yīng)比例的工程款；（3）工程驗(yàn)收合格后，委托人支付剩余的工程款。3.4價(jià)格調(diào)整：合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程成本上升，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價(jià)格。第四條合同工期4.1工期要求：工程自開工之日起，工期為個(gè)月。4.2工期延誤：（1）如因承攬人原因?qū)е鹿て谘诱`，承攬人應(yīng)支付違約金，違約金計(jì)算方式為：每日違約金金額為合同總價(jià)的一定比例；（2）如因不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤，雙方可協(xié)商調(diào)整工期。4.3工期提前：如承攬人提前完成工程，雙方可協(xié)商提前支付相應(yīng)比例的工程款。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量要求：工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。5.2質(zhì)量驗(yàn)收：工程驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)為：符合設(shè)計(jì)文件要求，滿足使用功能，達(dá)到國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.3質(zhì)量保修：工程驗(yàn)收合格后，承攬人應(yīng)按約定承擔(dān)一定期限的質(zhì)保責(zé)任。第六條施工材料6.1材料供應(yīng)：承攬人負(fù)責(zé)采購(gòu)并提供施工所需材料。6.2材料質(zhì)量：材料應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。6.3材料驗(yàn)收：材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，委托人有權(quán)進(jìn)行驗(yàn)收，不符合要求的材料，承攬人應(yīng)及時(shí)更換。第八條安全生產(chǎn)8.1安全生產(chǎn)要求：承攬人應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定進(jìn)行施工，確保施工現(xiàn)場(chǎng)安全。8.2安全事故處理：如發(fā)生安全事故，承攬人應(yīng)立即報(bào)告委托人，并按約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.3安全培訓(xùn)：承攬人應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行定期安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)。第九條合同變更9.1變更條件：合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力等因素導(dǎo)致合同內(nèi)容需要變更，雙方可協(xié)商一致進(jìn)行變更。9.2變更程序：變更內(nèi)容應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并由雙方蓋章確認(rèn)。9.3變更費(fèi)用：因變更產(chǎn)生的額外費(fèi)用，雙方可協(xié)商承擔(dān)。第十條違約責(zé)任10.1違約行為：包括但不限于未按約定完成工程、工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)等。10.2違約責(zé)任：承攬人應(yīng)承擔(dān)違約金、賠償金等違約責(zé)任。10.3違約賠償：承攬人應(yīng)按約定賠償因違約給委托人造成的損失。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式：雙方可選擇和解、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議。11.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地。11.3爭(zhēng)議解決時(shí)效：雙方應(yīng)自爭(zhēng)議發(fā)生之日起六個(gè)月內(nèi)解決爭(zhēng)議。第十二條解除合同12.1解除條件：合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)不可抗力等因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。12.2解除程序：雙方簽訂書面解除協(xié)議，明確解除合同的相關(guān)事項(xiàng)。12.3解除后的責(zé)任處理：合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理合同解除后的相關(guān)事項(xiàng)。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容：雙方在合同執(zhí)行過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。13.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同解除或終止之日起兩年。13.3泄露后果：如發(fā)生泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第十四條其他條款14.1合同的生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同的終止：合同執(zhí)行完畢或雙方協(xié)商一致終止。14.3合同的附件：包括但不限于工程設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范等。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設(shè)計(jì)文件附件二：施工圖紙附件三：技術(shù)規(guī)范附件四：施工方案附件五：安全生產(chǎn)措施方案附件六：質(zhì)量保修協(xié)議附件七：付款進(jìn)度計(jì)劃附件八：工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)附件九：保密協(xié)議附件十：變更協(xié)議附件的詳細(xì)要求和說明：附件一：工程設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括工程的全套設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書等，須經(jīng)委托人審查批準(zhǔn)后方可用于施工。附件二：施工圖紙應(yīng)包括各部位的詳細(xì)施工圖、結(jié)構(gòu)圖、細(xì)部圖等，須經(jīng)委托人審查批準(zhǔn)后方可用于施工。附件三：技術(shù)規(guī)范應(yīng)包括材料要求、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，須經(jīng)委托人審查批準(zhǔn)后方可用于施工。附件四：施工方案應(yīng)包括施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方法、施工措施等，須經(jīng)委托人審查批準(zhǔn)后方可用于施工。附件五：安全生產(chǎn)措施方案應(yīng)包括安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全防護(hù)設(shè)施等，須經(jīng)委托人審查批準(zhǔn)后方可用于施工。附件六：質(zhì)量保修協(xié)議應(yīng)包括保修范圍、保修期限、保修責(zé)任等，須經(jīng)委托人審查批準(zhǔn)后方可生效。附件七：付款進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)包括各階段付款的工程進(jìn)度、付款比例、付款時(shí)間等，須經(jīng)委托人審查批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。附件八：工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括驗(yàn)收程序、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法等，須經(jīng)委托人審查批準(zhǔn)后方可用于工程驗(yàn)收。附件九：保密協(xié)議應(yīng)包括保密內(nèi)容、保密期限、泄露后果等，須經(jīng)委托人審查批準(zhǔn)后方可生效。附件十：變更協(xié)議應(yīng)包括變更條件、變更程序、變更費(fèi)用等，須經(jīng)委托人審查批準(zhǔn)后方可生效。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬人未按約定完成工程或工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)；2.承攬人未按約定時(shí)間提交相關(guān)資料或文件；3.承攬人未按約定進(jìn)行安全生產(chǎn)或發(fā)生安全事故；4.承攬人未按約定進(jìn)行質(zhì)量保修或拒絕承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任；5.委托人未按約定時(shí)間支付工程款或延遲支付工程款；6.委托人未按約定提供施工場(chǎng)地、施工條件等；7.雙方未按約定履行合同義務(wù)或違反合同約定。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：按照合同總價(jià)的一定比例計(jì)算違約金；2.賠償金：按照因違約給對(duì)方造成的實(shí)際損失計(jì)算賠償金；3.工期延誤：按照合同約定的工期要求計(jì)算違約金；4.質(zhì)量問題：按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算違約金或賠償金；5.安全問題：按照合同約定的安全生產(chǎn)要求計(jì)算違約金或賠償金；6.其他違約行為：根據(jù)合同約定的條款計(jì)算違約金或賠償金。示例說明：如果承攬人未按約定時(shí)間完成工程，按照合同約定的工期要求計(jì)算違約金。如果工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算違約金或賠償金。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指承攬人承擔(dān)某項(xiàng)工程，并按照約定收取報(bào)酬的協(xié)議。2.承攬人：指承擔(dān)某項(xiàng)工程，并按照約定收取報(bào)酬的自然人、法人或其他組織。3.委托人：指委托承攬人承擔(dān)某項(xiàng)工程的自然人、法人或其他組織。4.工程：指合同中約定的承擔(dān)的項(xiàng)目或任務(wù)。5.工期：指合同中約定的完成工程的時(shí)