舊注塑機買賣協(xié)議書（3篇）

舊注塑機買賣協(xié)議書（3篇）

舊注塑機買賣協(xié)議書（通用3篇）

舊注塑機買賣協(xié)議書篇1

甲方：__________

乙方：__________

甲乙雙方本著誠信合作、互惠互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國國法》及其他有關規(guī)定，簽訂此協(xié)議。舊注塑機的生產日期：__________，產地__________計__________臺。舊塑機的轉讓事宜協(xié)商一致，自愿簽訂并共同遵守該設備轉讓合同，具體條款如下：

1、該合同貨物為舊注塑機拾壹臺，包括干燥機、上料機、機內液壓油等按現(xiàn)有使用標準為準，計人民幣__________元(大寫：__________)的價格轉讓乙方。

2、簽訂合同后，乙方在驗收全套設備無任何異議后，乙方付給甲方定金__________元，剩余貨款__________元，在提貨裝車當日一次性付清設備全款，拉幾臺付幾臺的款。

3、在乙方將設備未拉出甲方所在地前的一切產權糾紛由甲方承擔，否則甲方承擔一切違約責任，超過此地由乙方承擔，拆裝設備由乙方承擔。限乙方在20日內拉走設備。

4、簽訂合同后在執(zhí)行期間如乙方違約并賠償對方總貨款10%的違約金，如甲方違約，雙倍反還乙方的定金，并賠償對方總貨款20%的違約金。

5、該設備為舊注塑機，所以甲方提供收款收據(jù)，甲方必須提供設備清單一份(作為設備轉讓的附件)及機器說明資料一份。

6、在轉讓合同履行過程如發(fā)生爭議的，由雙方當事人友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方有權向人民法院提出起訴。

7、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后即生效。

甲方：__________乙方：__________

代表人：__________代表人：__________

日期：__________日期：__________

舊注塑機買賣協(xié)議書篇2

范本狹義合同指一切民事合同。為大家搜集整理的注塑機買賣合同范本，歡迎大家閱讀與借鑒，希望能夠給你帶來幫助。承攬方：委托方：合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協(xié)商，按照《民法典》及其有關規(guī)定，特訂立本合同。

一、承攬標準

二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執(zhí)行。

三、版費承擔責任及起訂量：所有包裝由運城__公司大版制作，版費由委托方預付1

4.9萬元，每單款包裝累計達到貨值15萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。

四、貨款結算方式及時間：每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。

五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。

六、運輸方式及交貨時間：承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后20天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。

七、加工承攬地：承攬方所在地。

八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。

九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關費用。

十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協(xié)商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。十

一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委托方應按合同約定對產品的數(shù)量和質量進行檢驗，若產品的數(shù)量或質量不符合合同約定，委托方應在收到產品之日起____日內向承攬方提出書面異議，并不得動用產品，否則視為產品的數(shù)量和質量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質量缺陷，使用期內發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。十

二、知識產權：委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章），條碼證，證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委托方承擔一切經濟和法律責任十

三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章），證，印刷執(zhí)照復印件（蓋公章），第三方檢測報告。十

四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發(fā)生后的12小時內書面通知委托方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權取消本合同。十

五、違約責任：

1.承攬方未按合同規(guī)定的質量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任；經過調換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。

4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數(shù)量的合格產品視為交貨）；未經委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委托方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。十

六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務，雙方均收受本合同的約束。十

七、未盡事宜，均按《民法典》有關條例的規(guī)定執(zhí)行。十

八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。十

九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止簽訂地點：

簽訂時間：

舊注塑機買賣協(xié)議書篇3

供方：______

需方：______

供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。

第一條商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量

┌————┬—————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

│品名│種類│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├————┼—————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

│││││││

├————┼—————┼—————┼—————┼—————┼—————┤

│││││││

└————┴—————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

第二條商品質量標準

商品質量標準可選擇下列第__項作標準：

1.附商品樣本，作為合同附件。

2.商品質量，按照____標準執(zhí)行。(副品不得超過__%)。

3.商品質量由雙方議定。

第三條商品單價及合同總金額

1.商品定價，供需雙方同意按____定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產條件發(fā)生變化，需變動價格時，應經供需雙方協(xié)商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

2.單價和合同總金額：_________。

第四條包裝方式及包裝品處理_______。

(按照各種商品的不同，規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品，應按鐵路規(guī)定，訂明回空方法及時間，或另作規(guī)定。)

第五條交貨方式

1.交貨時間：_________。

2.交貨地點：_________。

3.運輸方式：_________。

第六條驗收方法__________。

(按照交貨地點與時間，根據(jù)不同商品種類，規(guī)定驗收的處理方法。)

第七條預付貨款

(根據(jù)不同商品，決定是否預付貨款及金額。)

第八條付款日期及結算方式_______。

第九條運輸及保險_________。

(根據(jù)實際情況，需委托對方代辦運輸手續(xù)者，應于合同中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據(jù)具體情況代為投保運輸險。)

第十條運輸費用負擔________。

第十一條違約責任

1.需方延付貨款或付款后供方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價__%的違約金。

2.供方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者，供方應償付需方此批貨款總值__%的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付供方此批貨款總值__%的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量，變動交貨時間，應提前通知對方，征得同意，否則應承擔經濟責任。

3.供方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質量或霉爛等情況，需方有權拒絕付款(如已付款，應訂明退款退貨辦法)，但須先行辦理收貨手續(xù)，并代為保管和立即通知供方，因此所發(fā)生的一切費用損失，由供方負責，如經供方要求代為處理，并須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協(xié)商決定。

4.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

第十二條當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

第十三條本合同在執(zhí)行中