村建房轉(zhuǎn)讓委托書

村建房轉(zhuǎn)讓委托書村建房轉(zhuǎn)讓委托書篇一甲方:___________身份證號碼___________聯(lián)系方式(手機號)___________乙方:___________身份證號碼___________聯(lián)系方式(手機號)___________甲方擬建房屋一座，位置在師宗縣丹鳳街道大堵村委會馬路橋村，由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本承攬建筑協(xié)議。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前通知甲方購買所需材料。2、乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。4、工期從___________年___________月___________日開始建設(shè)，工期為___________天。5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。二、質(zhì)量要求1、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，按質(zhì)按量，按照協(xié)定工期施工，加強質(zhì)量管理。2、重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。三、付款方式1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，全部包工，每平方米人民幣___________元(大寫_________元整)。2、付款時間：第一次付款在施工開始后___________天內(nèi)，第二次付款在___________，第三次付款在___________，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后天內(nèi)給付。四、違約責任1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率箙f(xié)議無法履行的，乙方應(yīng)承擔違約金人民幣___________元(大寫___________元整)，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當承擔違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。五、爭議解決辦法1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。六、附則1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。2、本合同自簽訂之日起生效。3、以上合同，雙方必須共同遵守。甲方簽字：___________乙方簽字：______________________年___________月___________日村建房轉(zhuǎn)讓委托書篇二甲方(負責人)：________________(姓名，身份證號碼)乙方(承包人)：________________(姓名，身份證號碼)根據(jù)《建筑法》、《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商，就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜達成以下協(xié)議：甲方在_________鎮(zhèn)_________村建房屋一棟，建筑總面積約__________平方米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。甲方應(yīng)及時提供以上建筑材料，以免影響乙方正常施工進度。⒉乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。⒋工期從__年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。⒌乙方要加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。二、質(zhì)量要求⒈乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿。⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。⒊甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為，并在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費，甲方有權(quán)責令要求乙方停工整改并罰款，視情節(jié)嚴重而定，會在支付款中扣除相應(yīng)的損失費用。4.乙方必須認真按照甲方的意圖施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。5.乙方施工時要保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。磚與磚的沙漿飽滿度要達到85%以上，柱、梁和挑，澆注凝固后不應(yīng)有蜂窩、麻面等，更不能出現(xiàn)鋼筋外漏現(xiàn)象。在砌磚及澆注柱、梁過程中，乙方施工時要保證質(zhì)量，墻面要平整，房屋直角的地方不能縱角，最頂樓墻與下一層墻偏差不能大于10毫米。6.如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應(yīng)當承擔工程質(zhì)7.房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重做的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關(guān)損失。8.乙方應(yīng)按照甲方的建房質(zhì)量要求保證施工質(zhì)量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現(xiàn)建筑質(zhì)量問題，乙方應(yīng)重新修繕直至符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因建筑質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。9.房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。三、承建工程價格及付款方式1.工程總?cè)斯ぴ靸r為人民幣：2.付款方式：基礎(chǔ)施工先付_____，主體過半再付____，屋面蓋瓦再付___，拆腳線再付____，余款作為質(zhì)量保證金，驗收合格交房三