城市綜合體消防排煙系統(tǒng)工程承攬協(xié)議

城市綜合體消防排煙系統(tǒng)工程承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程性質(zhì)2.合同雙方2.1承攬方信息2.2委托方信息3.工程內(nèi)容3.1工程范圍3.2工程量3.3工程質(zhì)量標準4.合同價格4.1合同總價4.2價格調(diào)整機制4.3支付方式4.4支付進度5.工期安排5.1工程開工日期5.2工程竣工日期5.3工期延誤6.材料與設備6.1材料供應6.2設備供應6.3質(zhì)量保證7.施工標準與規(guī)范7.1施工標準7.2施工規(guī)范8.工程驗收8.1驗收標準8.2驗收程序8.3驗收結(jié)果處理9.保修條款9.1保修范圍9.2保修期限9.3保修責任10.違約責任10.1承攬方違約10.2委托方違約11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決地點11.3爭議解決時效12.合同的變更與解除12.1合同變更12.2合同解除13.合同的終止與解除13.1合同終止條件13.2合同解除條件14.合同的簽署與生效14.1簽署日期14.2簽署地點14.3合同生效條件第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：城市綜合體消防排煙系統(tǒng)工程1.2工程地點：____市____區(qū)____街道____號城市綜合體項目現(xiàn)場1.3工程規(guī)模：根據(jù)項目設計文件，該工程包括但不限于____平方米的排煙系統(tǒng)設計、安裝、調(diào)試及驗收等全部工作。1.4工程性質(zhì)：本工程屬于城市綜合體公共安全設施建設項目，主要用于火災時排放煙霧，保障人員安全和減少財產(chǎn)損失。第二條合同雙方2.1承攬方信息單位地址：____聯(lián)系人：____聯(lián)系電話：____2.2委托方信息單位地址：____聯(lián)系人：____聯(lián)系電話：____第三條工程內(nèi)容3.1工程范圍：本合同所述工程范圍包括但不限于消防排煙系統(tǒng)的整體設計、材料設備采購、安裝、調(diào)試、驗收、培訓、質(zhì)保期服務等全部工作。3.2工程量：工程量詳見附件一《工程量清單》。3.3工程質(zhì)量標準：應符合國家及行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、標準和設計文件要求。第四條合同價格4.1合同總價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。4.2價格調(diào)整機制：合同執(zhí)行過程中，如遇材料價格波動、政策調(diào)整等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整合同價格。4.3支付方式：合同簽訂后，委托方按合同約定的進度支付承攬方工程款項。4.4支付進度：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，支付合同總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，支付合同總價款的30%；（3）工程驗收合格后，支付合同總價款的20%；（4）剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題后支付。第五條工期安排5.1工程開工日期：本合同簽訂后____個工作日。5.2工程竣工日期：按照合同約定的工期進度，確保工程在____日前竣工。5.3工期延誤：如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`，應按合同約定向委托方支付違約金。第六條材料與設備6.1材料供應：承攬方應按照設計文件和合同要求，提供合格的消防排煙系統(tǒng)材料。6.2設備供應：承攬方應按照設計文件和合同要求，提供合格的消防排煙系統(tǒng)設備。6.3質(zhì)量保證：承攬方提供的材料和設備應符合國家及行業(yè)的相關(guān)質(zhì)量標準，否則承攬方應承擔相應的質(zhì)量責任。第八條工程驗收8.1驗收標準：工程驗收應符合國家及行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、標準和設計文件要求。8.2驗收程序：工程竣工后，承攬方應提前通知委托方進行驗收。委托方組織相關(guān)單位進行驗收，承攬方應提供必要的協(xié)助。8.3驗收結(jié)果處理：驗收合格的，雙方簽署驗收報告；驗收不合格的，承攬方應在委托方規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢，并重新驗收。第九條保修條款9.1保修范圍：保修范圍包括消防排煙系統(tǒng)的設計、安裝、調(diào)試等全部工作。9.2保修期限：保修期限為驗收合格之日起____年。9.3保修責任：在保修期內(nèi)，因承攬方原因造成的工程質(zhì)量問題，承攬方應負責免費維修或更換，并承擔因此造成的損失。第十條違約責任10.1承攬方違約：承攬方未按合同約定完成工程，應向委托方支付違約金，違約金為合同總價款的____%。10.2委托方違約：委托方未按合同約定支付工程款項，應向承攬方支付違約金，違約金為應付款項的____%。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：如雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭議解決地點：爭議解決地點為合同簽訂地。11.3爭議解決時效：雙方應在爭議發(fā)生之日起____日內(nèi)協(xié)商解決，否則對方有權(quán)采取法律手段解決。第十二條合同的變更與解除12.1合同變更：合同執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。12.2合同解除：合同履行過程中，如一方違約導致合同無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)解除合同。第十三條合同的終止與解除13.1合同終止條件：合同約定的工程竣工日期到期，工程驗收合格，雙方簽署驗收報告，合同即告終止。13.2合同解除條件：合同履行過程中，發(fā)生不可抗力因素，導致合同無法履行，雙方協(xié)商解除合同。第十四條合同的簽署與生效14.1簽署日期：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2簽署地點：合同簽訂地。14.3合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）、蓋章后，即刻生效。合同生效后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《工程量清單》詳細列出消防排煙系統(tǒng)工程的材料、設備及工作量等內(nèi)容，包括各項材料的品牌、型號、數(shù)量、單價等。附件二：《消防排煙系統(tǒng)設計方案》詳細描述消防排煙系統(tǒng)的設計原則、設計參數(shù)、系統(tǒng)組成、安裝位置等。附件三：《施工進度計劃》明確列出工程的施工進度安排，包括各階段工作的開始時間、結(jié)束時間等。附件四：《材料和設備采購清單》詳細列出所需采購的材料和設備的品牌、型號、數(shù)量、單價等。附件五：《驗收標準及程序》詳細描述工程驗收的標準、程序及驗收組成員等信息。附件六：《保修條款》明確保修范圍、保修期限及保修責任等內(nèi)容。附件七：《違約金計算公式》詳細列出違約金的計算公式。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約：違約行為：未按合同約定完成工程。責任認定：承攬方應向委托方支付違約金，違約金為合同總價款的2%。示例說明：若承攬方未能在合同約定的工期范圍內(nèi)完成工程，則需支付違約金。2.委托方違約：違約行為：未按合同約定支付工程款項。責任認定：委托方應向承攬方支付違約金，違約金為應付款項的1%。示例說明：若委托方未能在合同約定的時間內(nèi)支付工程款項，則需支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.消防排煙系統(tǒng)：指用于火災時排放煙霧，保障人員安全和減少財產(chǎn)損失的系統(tǒng)。2.承攬方：指承擔消防排煙系統(tǒng)工程設計、施工、驗收等工作的單位。3.委托方：指委托承攬方進行消防