2024年專業(yè)泥工承攬協(xié)議模板

2024年專業(yè)泥工承攬協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽1.承攬工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程內(nèi)容2.承攬方基本信息2.1承攬方名稱2.2承攬方地址2.3承攬方聯(lián)系人及聯(lián)系方式3.委托方基本信息3.1委托方名稱3.2委托方地址3.3委托方聯(lián)系人及聯(lián)系方式4.工程期限4.1工程預計開始日期4.2工程預計結(jié)束日期4.3工程延期條款5.工程質(zhì)量標準5.1質(zhì)量要求5.2驗收標準5.3質(zhì)量保障措施6.工程費用及支付方式6.1工程總價款6.2費用支付進度6.3支付方式及支付賬戶6.4發(fā)票開具及報銷7.工程變更7.1變更條件7.2變更程序7.3變更費用及責任劃分8.違約責任8.1承攬方違約8.2委托方違約8.3違約責任認定及賠償9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁機構(gòu)9.3訴訟管轄法院10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違約保密條款11.合同的生效、變更和終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件11.4合同終止后的相關事宜12.其他條款12.1不可抗力12.2法律適用12.3合同的附件13.合同簽署日期14.合同簽署地點第一部分：合同如下：第一條承攬工程概述1.1工程名稱：根據(jù)雙方協(xié)商確定的工程名稱。1.2工程地點：具體到街道和門牌號碼的工程實施地點。1.3工程內(nèi)容：詳細列舉承攬的工程內(nèi)容，包括但不限于泥瓦工程、墻面抹灰、地面鋪設等。第二條承攬方基本信息2.1承攬方名稱：填寫承攬方的全稱。2.2承攬方地址：承攬方的注冊地址或主要營業(yè)地點。2.3承攬方聯(lián)系人及聯(lián)系方式：填寫承攬方的聯(lián)系人姓名及其聯(lián)系電話。第三條委托方基本信息3.1委托方名稱：填寫委托方的全稱。3.2委托方地址：委托方的注冊地址或主要營業(yè)地點。3.3委托方聯(lián)系人及聯(lián)系方式：填寫委托方的聯(lián)系人姓名及其聯(lián)系電話。第四條工程期限4.1工程預計開始日期：雙方約定的工程開始實施的日期。4.2工程預計結(jié)束日期：雙方約定的工程完成的最終日期。4.3工程延期條款：約定工程延期的條件和處理辦法，包括但不限于延期天數(shù)、費用承擔等。第五條工程質(zhì)量標準5.1質(zhì)量要求：詳細說明工程的質(zhì)量要求，包括材料、工藝、驗收標準等。5.2驗收標準：列舉工程驗收的具體標準，包括質(zhì)量、安全、環(huán)保等。5.3質(zhì)量保障措施：承攬方應采取的質(zhì)量保障措施，包括但不限于質(zhì)量檢測、維修承諾等。第六條工程費用及支付方式6.1工程總價款：雙方約定的工程總價款，以貨幣形式表達。6.2費用支付進度：雙方約定的工程費用支付的時間節(jié)點和比例。6.3支付方式及支付賬戶：雙方約定的支付方式和支付賬戶信息。6.4發(fā)票開具及報銷：承攬方應按委托方要求開具正規(guī)發(fā)票，并明確報銷流程。第八條工程變更8.1變更條件：列舉工程變更的條件，如設計變更、工程量增減等。8.2變更程序：詳細說明工程變更的程序，包括變更申請、審批、實施等。8.3變更費用及責任劃分：變更產(chǎn)生的費用承擔和責任劃分，包括但不限于額外費用、工期調(diào)整等。第九條違約責任9.1承攬方違約：列舉承攬方違約的情形，如工期延誤、質(zhì)量不達標等。9.2委托方違約：列舉委托方違約的情形，如未按時支付款項、提供場地等。9.3違約責任認定及賠償：明確違約責任的認定標準和賠償方式，包括但不限于賠償金額、賠償時限等。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方選擇的爭議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。10.2仲裁機構(gòu)：如選擇仲裁，填寫約定的仲裁機構(gòu)名稱。10.3訴訟管轄法院：如選擇訴訟，明確訴訟管轄法院的名稱。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容：列舉需要保密的信息，如商業(yè)秘密、技術(shù)資料等。11.2保密期限：明確保密信息的保護期限。11.3違約保密條款：違反保密條款的后果，包括但不限于違約金、賠償責任等。第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件：明確合同生效的條件，如雙方簽字蓋章、審批通過等。12.2合同變更程序：詳細說明合同變更的程序，包括變更協(xié)議的簽署、審批等。12.3合同終止條件：列舉合同終止的條件，如工程完成、雙方協(xié)商一致等。12.4合同終止后的相關事宜：明確合同終止后的處理事項，如結(jié)算、清理現(xiàn)場等。第十三條其他條款13.1不可抗力：列舉不可抗力的情形，如自然災害、社會動蕩等。13.2法律適用：明確合同適用的法律法規(guī)。13.3合同的附件：明確合同附件的名稱和數(shù)量。第十四條合同簽署日期14.1合同簽署日期：填寫合同簽署的日期。14.2合同簽署地點：填寫合同簽署的地點。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程設計圖紙詳細要求：圖紙應清晰、完整，包含工程的所有細節(jié)和要求。說明：工程設計圖紙是工程實施的基礎，雙方應共同確認圖紙無誤。附件2：工程材料清單詳細要求：清單應詳細列出所有所需材料的種類、規(guī)格、數(shù)量等信息。說明：工程材料清單用于確保雙方對工程所需材料有共同的認識和理解。附件3：工程進度計劃詳細要求：計劃應明確工程的各個階段和時間節(jié)點。說明：工程進度計劃有助于雙方監(jiān)控工程的實施進度和時間安排。附件4：工程質(zhì)量標準手冊詳細要求：手冊應包含工程質(zhì)量驗收的具體標準和流程。說明：工程質(zhì)量標準手冊用于確保工程質(zhì)量符合雙方約定的標準。附件5：合同變更申請表詳細要求：申請表應包含變更的工程內(nèi)容、理由、影響等。說明：合同變更申請表用于記錄和審批工程變更的相關信息。附件6：違約行為記錄表詳細要求：記錄表應詳細記錄違約行為的時間、地點、具體情況等。說明：違約行為記錄表用于記錄和跟蹤合同履行過程中的違約行為。附件7：爭議解決協(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確爭議解決的方式、機構(gòu)、程序等。說明：爭議解決協(xié)議用于指導雙方在發(fā)生爭議時如何進行解決。附件8：保密協(xié)議詳細要求：協(xié)議應明確保密信息的范圍、期限、違約責任等。說明：保密協(xié)議用于保護雙方的商業(yè)秘密和技術(shù)資料不被泄露。說明二：違約行為及責任認定：1.工期延誤：未按照合同約定的時間完成工程。2.質(zhì)量不達標：工程質(zhì)量未達到合同約定的標準。3.費用支付延誤：委托方未按時支付工程款項。4.提供場地延誤：委托方未按時提供施工場地。5.設計變更未經(jīng)同意：未經(jīng)雙方同意擅自變更設計。違約責任認定標準：1.工期延誤：按照合同約定的違約金比例計算違約金額。2.質(zhì)量不達標：要求承攬方進行返工、維修或支付違約金。3.費用支付延誤：按照合同約定的違約金比例計算違約金額。4.提供場地延誤：按照合同約定的違約金比例計算違約金額。5.設計變更未經(jīng)同意：要求承攬方支付因變更產(chǎn)生的額外費用。示例說明：如果承攬方未按照合同約定的時間完成工程，則應按照違約金比例計算違約金額，并支付給委托方。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會動蕩等。2.違約金：指一方違反合同約定時，按照約定或法律規(guī)定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X賠償。3.合同解除：指合同雙方或單方依法終止合同關系的行為。4.仲裁：指雙方約定將合同爭議提交給仲裁機構(gòu)進行裁決的一種爭議解決方