建筑裝飾工程承包協(xié)議-裝飾工程施工合同范本

合同編號(hào)：__________建筑裝飾工程承包協(xié)議（裝飾工程施工合同范本）名稱：____________________________地址：____________________________聯(lián)系人：__________________________聯(lián)系電話：________________________名稱：____________________________地址：____________________________聯(lián)系人：__________________________聯(lián)系電話：________________________鑒于甲方為_______項(xiàng)目的業(yè)主，乙方為具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的裝飾工程施工企業(yè)，雙方本著平等、自愿、公正的原則，就乙方承包甲方建筑裝飾工程事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：________________________1.2工程地點(diǎn)：________________________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于_______、_______、_______等裝飾工程施工。1.4工程規(guī)模：根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及工程量清單確定。1.5工程總價(jià)：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。二、合同工期2.1工程開工日期：_______年_______月_______日。2.2工程竣工日期：_______年_______月_______日。2.3工期延誤：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程延誤，雙方可協(xié)商順延工期。非不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)支付甲方違約金人民幣_(tái)______元。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工方案和技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。3.3工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。四、合同價(jià)款及支付方式4.1合同總價(jià)款為：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。4.2甲方支付方式如下：（1）合同簽訂后_______日內(nèi)，支付乙方工程總價(jià)款的_______%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到_______%時(shí)，支付乙方工程總價(jià)款的_______%作為進(jìn)度款；（3）工程驗(yàn)收合格后，支付乙方工程總價(jià)款的_______%作為尾款。4.3乙方開具正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，甲方按約定時(shí)間支付相應(yīng)款項(xiàng)。五、違約責(zé)任5.1乙方未按約定時(shí)間完成工程，應(yīng)支付甲方違約金，具體違約金計(jì)算方式詳見合同第二部分。5.2甲方未按約定時(shí)間支付合同價(jià)款，應(yīng)支付乙方違約金，具體違約金計(jì)算方式詳見合同第二部分。5.3雙方因違反合同導(dǎo)致工程質(zhì)量、進(jìn)度等問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。7.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同的簽訂：在簽訂合同時(shí)，雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀合同全文，確保了解合同的各項(xiàng)條款和規(guī)定。在簽訂前，可尋求專業(yè)法律人士的意見。2.工程質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。如工程驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.工期延誤：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程延誤，雙方可協(xié)商順延工期。非不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)支付甲方違約金。4.價(jià)款支付：甲方應(yīng)按約定時(shí)間支付合同價(jià)款。如甲方未按約定時(shí)間支付，應(yīng)支付乙方違約金。5.爭(zhēng)議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。2.工程驗(yàn)收：指工程完成后，由甲方、乙方及相關(guān)部門進(jìn)行的檢查、測(cè)試和評(píng)定，以確定工程是否符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)，按照約定向另一方支付的賠償金。4.管轄權(quán)：指法院對(duì)某一案件進(jìn)行審理和裁判的權(quán)力。根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，合同爭(zhēng)議一般由合同履行地或者被告住所地人民法院管轄。特殊應(yīng)用場(chǎng)合及補(bǔ)充條款：1.設(shè)計(jì)變更：如果在施工過程中，甲方對(duì)設(shè)計(jì)方案提出變更要求，乙方應(yīng)及時(shí)評(píng)估變更對(duì)工程進(jìn)度和成本的影響，并與甲方協(xié)商確定變更后的工程價(jià)款和工期。如因甲方原因?qū)е略O(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。如因乙方原因?qū)е略O(shè)計(jì)變更，乙方應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。2.工程增減項(xiàng)：在施工過程中，如甲方提出增加或減少工程內(nèi)容的要求，乙方應(yīng)就增加或減少的部分向甲方提交工程量和費(fèi)用報(bào)價(jià)，經(jīng)甲方確認(rèn)后予以實(shí)施。增加的工程量部分，甲方應(yīng)按乙方提交的報(bào)價(jià)支付相應(yīng)費(fèi)用；減少的工程量部分，甲方有權(quán)要求乙方按實(shí)際已完成的工程量支付相應(yīng)費(fèi)用。3.材料供應(yīng)：甲方提供的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如甲方提供的材料不符合要求，乙方有權(quán)拒絕使用，并通知甲方更換或整改。如因甲方提供的材料原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.工程延期：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程無法按期完成，雙方可協(xié)商順延工期。非不可抗力因素導(dǎo)致的工期延誤，每延誤一天，乙方應(yīng)支付甲方違約金人民幣1000元。5.工程驗(yàn)收：工程完