廠房裝修協(xié)議書

合同編號：__________廠房裝修協(xié)議書甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概述1.1工程名稱：_______廠房裝修工程1.2工程地點：_______1.3工程內(nèi)容：包括但不限于_______、_______、_______、_______等。1.4工程規(guī)模：_______平方米。1.5工程預(yù)算：人民幣_______元整（大寫：_______元整）。二、工程期限2.1工程開工日期：_______年_______月_______日。2.2工程竣工日期：_______年_______月_______日。2.3工期延誤：如乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，每延期一天，乙方?yīng)支付甲方違約金人民幣_______元整。三、工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求。3.2驗收方式：工程竣工后，甲方組織驗收，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.3質(zhì)保期：自工程竣工驗收合格之日起，乙方向甲方提供_______年的質(zhì)保期。四、工程費(fèi)用及支付方式4.1工程費(fèi)用：雙方確認(rèn)的工程預(yù)算為最終結(jié)算金額。4.2支付方式：（1）甲方支付工程預(yù)付款人民幣_______元整（大寫：_______元整），作為乙方向甲方購買裝修材料的費(fèi)用。（2）甲方按照工程進(jìn)度，分階段支付工程進(jìn)度款，具體支付比例和時間雙方協(xié)商確定。（3）工程竣工并驗收合格后，甲方支付剩余工程款，但預(yù)留人民幣_______元整（大寫：_______元整）作為質(zhì)保金。五、保密條款5.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。5.2保密期限：自本協(xié)議簽訂之日起，至工程竣工驗收合格之日起_______年。六、違約責(zé)任6.1乙方未按約定完成工程，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金人民幣_______元整（大寫：_______元整）。6.2甲方未按約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停工程，并要求甲方支付違約金人民幣_______元整（大寫：_______元整）。七、爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格之日起終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項及解決辦法：1.注意事項：（1）甲乙雙方在簽訂合同時，應(yīng)確保雙方主體資格合法，具有相應(yīng)的權(quán)利能力和行為能力。（2）合同中的工程內(nèi)容、工程規(guī)模、工程預(yù)算等條款應(yīng)詳細(xì)明確，以免產(chǎn)生歧義。（3）注意保密條款，保護(hù)雙方的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，避免泄露可能導(dǎo)致?lián)p失。（4）雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等履行合同義務(wù)，確保工程順利進(jìn)行。（5）在支付工程款時，注意保留質(zhì)保金，以保證工程質(zhì)量問題能夠在質(zhì)保期內(nèi)得到及時解決。2.解決辦法：（1）如乙方未按約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。（2）如甲方未按約定支付工程款，乙方有權(quán)暫停工程，并要求甲方支付違約金。（3）雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.權(quán)利能力：指法人或其他組織依法取得權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)的能力。2.行為能力：指法人或其他組織依法獨立實施法律行為的能力。3.違約金：指當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。4.質(zhì)保金：指在工程竣工驗收合格后，甲方保留的一部分工程款，用于保證工程在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，乙方能夠及時進(jìn)行維修或整改。5.管轄權(quán)：指法院對特定案件行使審判權(quán)的權(quán)限。根據(jù)我國法律規(guī)定，合同糾紛案件由被告所在地或者合同履行地人民法院管轄。特殊應(yīng)用場合及補(bǔ)充條款：1.特殊應(yīng)用場合：如果甲方需要提前搬入廠房進(jìn)行部分裝修后的區(qū)域，可以與乙方協(xié)商確定一個臨時使用區(qū)域，并約定好搬入時間和搬出時間。補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)簽訂一個臨時使用協(xié)議，明確臨時使用區(qū)域的范圍、使用期限、使用條件等事項。2.特殊應(yīng)用場合：如果廠房裝修過程中涉及到特殊材料或者設(shè)備的采購，甲方可能需要提供相關(guān)材料或設(shè)備的規(guī)格、型號等詳細(xì)信息。補(bǔ)充條款：甲方應(yīng)在合同簽訂后及時提供所需特殊材料或設(shè)備的詳細(xì)信息，以便乙方及時采購并保證工程進(jìn)度。3.特殊應(yīng)用場合：如果甲方希望在工程結(jié)束后對乙方進(jìn)行評價，可以提前與乙方溝通評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方式。補(bǔ)充條款：雙方應(yīng)簽訂一個評價