裝修服務(wù)分期付款合同

裝修服務(wù)分期付款合同合同編號：__________

甲方（以下簡稱“委托方”）：____________

乙方（以下簡稱“承攬方”）：____________

鑒于委托方需對其名下房產(chǎn)進行裝修，并希望采取分期付款方式支付裝修服務(wù)費用；鑒于承攬方具備相關(guān)裝修資質(zhì)及豐富的施工經(jīng)驗，同意按委托方要求提供裝修服務(wù)并接受分期付款方式，現(xiàn)雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就裝修服務(wù)分期付款事宜，達成如下合同：

一、合同目的

本合同旨在明確雙方在委托方名下房產(chǎn)裝修過程中，關(guān)于裝修服務(wù)分期付款的權(quán)利、義務(wù)和責任。

二、簽訂背景

1.委托方為保證房產(chǎn)裝修質(zhì)量，提高居住環(huán)境，現(xiàn)擬對名下房產(chǎn)進行裝修。

2.承攬方具備相關(guān)裝修資質(zhì)，具備為委托方提供優(yōu)質(zhì)、高效裝修服務(wù)的能力。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，同意采取分期付款方式支付裝修服務(wù)費用，以減輕雙方資金壓力，實現(xiàn)互利共贏。

三、裝修服務(wù)內(nèi)容

1.裝修工程范圍：包括但不限于室內(nèi)裝修、水電安裝、家具定制等（具體工程范圍以雙方另行簽訂的裝修施工合同為準）。

2.裝修工程周期：自雙方簽訂裝修施工合同之日起，至工程竣工驗收合格之日止。

3.裝修工程質(zhì)量：承攬方應(yīng)按照國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)定，確保裝修工程質(zhì)量。

四、分期付款方式

1.雙方同意按照裝修工程進度，分階段支付裝修服務(wù)費用。

2.具體分期付款金額、支付時間及方式，由雙方另行簽訂的裝修施工合同約定。

3.委托方應(yīng)按照約定的時間和金額，按時支付裝修服務(wù)費用。

4.如委托方未按約定支付裝修服務(wù)費用，承攬方有權(quán)暫停施工，待支付款項后恢復施工。

五、其他約定

1.雙方應(yīng)遵循誠實信用原則，嚴格履行本合同約定的各項義務(wù)。

2.如雙方在履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

（以下內(nèi)容略）

主要條款：

六、服務(wù)內(nèi)容與質(zhì)量標準

1.服務(wù)內(nèi)容：承攬方根據(jù)委托方提供的裝修設(shè)計要求和施工圖紙，提供包括但不限于以下服務(wù)：主體結(jié)構(gòu)改造、水電線路鋪設(shè)、墻面地面裝飾、天花吊頂安裝、油漆施工、家具安裝及配套設(shè)備采購等。

-委托方應(yīng)向承攬方提供完整的設(shè)計圖紙和施工要求。

-承攬方應(yīng)按照設(shè)計圖紙和施工要求進行施工，并確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)定。

2.質(zhì)量標準：

-承攬方必須按照國家和行業(yè)的相關(guān)質(zhì)量標準進行施工。

-工程完成后，承攬方應(yīng)提供質(zhì)量保證書和驗收報告。

-若工程質(zhì)量不符合約定標準，承攬方應(yīng)在合理期限內(nèi)進行無償返修。

七、價格與支付

1.價格：雙方確認的裝修服務(wù)總價款為人民幣（大寫）：_________元整（小寫）：_________元。

-該總價款包括材料費、人工費、管理費、稅費等所有費用。

-如有額外增減項，雙方協(xié)商一致后，另行簽訂補充協(xié)議。

2.支付方式：

-分期支付，具體支付比例和時間由雙方在裝修施工合同中明確。

-每期款項支付前，承攬方需提供相應(yīng)的工程進度報告和費用清單。

-委托方應(yīng)在確認無誤后，按照約定的方式支付相應(yīng)款項。

八、保密條款

1.雙方在合同執(zhí)行期間獲知的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息，應(yīng)予以嚴格保密。

2.保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同履行完畢后______年。

3.違反保密義務(wù)的一方，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任，并賠償對方因此遭受的損失。

九、違約責任

1.任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總價款的____%。

2.若承攬方未能按約定時間、質(zhì)量標準完成工程，應(yīng)向委托方支付逾期違約金，違約金計算方式為：逾期一日，按合同總價款的____%計收。

3.若委托方未能按約定時間支付款項，承攬方有權(quán)暫停施工，并要求委托方支付逾期付款違約金，違約金計算方式同上。

十、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十一、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

（注：以上條款僅供參考，具體條款內(nèi)容需根據(jù)實際情況調(diào)整，并由雙方協(xié)商一致。）

雙方權(quán)利與義務(wù)的進一步詳細說明：

十二、委托方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

-委托方有權(quán)要求承攬方按照約定的設(shè)計方案、質(zhì)量標準、工程進度完成裝修工程。

-委托方有權(quán)對工程進度、質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，并要求承攬方提供工程進度報告。

-委托方有權(quán)要求承攬方提供材料合格證明、檢測報告等質(zhì)量證明文件。

-委托方在工程驗收合格后，享有合同約定的質(zhì)保服務(wù)。

2.義務(wù)：

-委托方應(yīng)按約定時間向承攬方支付裝修工程款項。

-委托方應(yīng)提供裝修工程的施工場地，并保證場地符合施工要求。

-委托方應(yīng)負責辦理與裝修工程相關(guān)的審批手續(xù)，并承擔相關(guān)費用。

-委托方應(yīng)配合承攬方進行工程驗收，及時提出整改意見。

十三、承攬方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

-承攬方有權(quán)按照約定收取裝修工程款項。

-承攬方有權(quán)要求委托方提供必要的施工條件，包括但不限于場地、水、電等。

-承攬方有權(quán)要求委托方在約定時間內(nèi)提供設(shè)計圖紙和施工要求，以便按時完成工程。

-承攬方在工程驗收合格后，有權(quán)要求委托方支付剩余款項。

2.義務(wù)：

-承攬方應(yīng)按照約定的時間、質(zhì)量標準完成裝修工程。

-承攬方應(yīng)確保使用的材料、設(shè)備符合約定的質(zhì)量標準，并提供合格證明。

-承攬方應(yīng)負責施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程中不損害委托方及第三方的合法權(quán)益。

-承攬方應(yīng)在工程驗收合格后，提供合同約定的質(zhì)保服務(wù)。

十四、合作方式

1.雙方應(yīng)保持密切溝通，確保裝修工程的順利進行。

2.雙方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)相互配合，及時解決施工過程中出現(xiàn)的問題。

3.承攬方在施工過程中，如需變更設(shè)計或施工方案，應(yīng)提前與委托方協(xié)商，取得同意后方可實施。

4.委托方在合同執(zhí)行過程中，如需對工程進行變更，應(yīng)與承攬方協(xié)商，并根據(jù)實際情況調(diào)整工程款項和施工周期。

十五、工程驗收與質(zhì)保

1.工程完成后，雙方應(yīng)共同進行驗收，確認工程符合約定的質(zhì)量標準。

2.驗收合格后，承攬方應(yīng)提供完整的工程資料和質(zhì)保書。

3.質(zhì)保期限自工程驗收合格之日起計算，若在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，承攬方應(yīng)在接到通知后及時進行維修或更換。

十六、終止與解除

1.雙方同意，如一方嚴重違反合同約定，另一方有權(quán)終止合同，并要求違約方承擔相應(yīng)的違約責任。

2.在合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，必要時可解除合同。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

十七、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至裝修工程驗收合格且質(zhì)保期滿之日止。

2.質(zhì)保期限為工程驗收合格之日起____年。

十八、合同終止條件

1.雙方履行完畢合同全部義務(wù)，合同自然終止。

2.一方嚴重違反合同約定，經(jīng)另一方書面催告后仍未改正的，另一方有權(quán)終止合同。

3.因不可抗力事件導致合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以終止合同。

4.雙方協(xié)商一致，可以提前終止合同。

十九、合同的變更與解除

1.雙方同意，合同的變更或解除必須采取書面形式，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認后生效。

2.合同變更或解除不影響雙方已經(jīng)發(fā)生的權(quán)利義務(wù)，也不影響合同終止前已經(jīng)產(chǎn)生的違約責任。

3.在合同執(zhí)行過程中，如因設(shè)計變更、材料價格波動等非一方原因?qū)е潞贤瑑?nèi)容變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議。

二十、爭議解決機制

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.訴訟期間，除爭議部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同其他條款。

二十一、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決，均適用中華人民共和國法律。

2.雙方同意，因本合同引起的任何爭議，由合同簽訂地人民法院管轄。

二十二、合同效力

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，雙方應(yīng)嚴格按照本合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)。

4.本合同一經(jīng)生效，雙方應(yīng)嚴格遵守，任何一方不得擅自變更或解除合同。如有違反，應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。

（注：以上條款僅供參考，具體