2024年博物館裝修設(shè)計與施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年博物館裝修設(shè)計與施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及代表人1.2乙方名稱及代表人1.3丙方名稱及代表人第二條合同范圍及內(nèi)容2.1裝修設(shè)計范圍2.2施工范圍2.3工程量清單第三條合同價格3.1合同總價3.2設(shè)計費用3.3施工費用3.4材料費用3.5稅費第四條合同工期4.1設(shè)計周期4.2施工周期4.3工程延期第五條設(shè)計及施工要求5.1設(shè)計要求5.2施工要求5.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第六條合同的履行與驗收6.1甲方義務(wù)6.2乙方義務(wù)6.3丙方義務(wù)6.4工程驗收第七條合同的變更與解除7.1合同變更7.2合同解除第八條違約責(zé)任8.1甲方違約8.2乙方違約8.3丙方違約第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2仲裁地點及機構(gòu)9.3訴訟地點及法院第十條合同的生效、變更和終止10.1合同生效條件10.2合同變更10.3合同終止第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違約責(zé)任第十二條知識產(chǎn)權(quán)保護12.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬12.2侵權(quán)責(zé)任第十三條不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力解除第十四條合同的份數(shù)及保管14.1合同份數(shù)14.2合同保管第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及代表人甲方為中華人民共和國省市區(qū)博物館，法定代表人為本合同簽訂時的博物館館長。1.2乙方名稱及代表人乙方為（乙方全稱），法定代表人為（乙方法定代表人）。1.3丙方名稱及代表人丙方為（丙方全稱），法定代表人為（丙方法定代表人）。第二條合同范圍及內(nèi)容2.1裝修設(shè)計范圍乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，對博物館進行整體裝修設(shè)計，包括但不限于展廳、辦公室、衛(wèi)生間、走廊等區(qū)域的設(shè)計。2.2施工范圍乙方負責(zé)按照設(shè)計方案進行施工，包括但不限于土建、水電安裝、裝飾材料鋪設(shè)、家具購置及安裝等。2.3工程量清單甲乙雙方應(yīng)按照附件一《工程量清單》進行工程量的確認，并作為計算工程總價款的依據(jù)。第三條合同價格3.1合同總價本合同總價款為人民幣（大寫）：捌佰萬元整（小寫）：80,000,000元，其中包括設(shè)計費用、施工費用、材料費用等。3.2設(shè)計費用乙方應(yīng)按照附件二《設(shè)計費用明細表》向甲方收取設(shè)計費用，總額為人民幣（大寫）：肆佰萬元整（小寫）：40,000,000元。3.3施工費用乙方應(yīng)按照附件三《施工費用明細表》向甲方收取施工費用，總額為人民幣（大寫）：肆佰萬元整（小寫）：40,000,000元。3.4材料費用乙方應(yīng)按照附件四《材料費用明細表》向甲方收取材料費用，總額為人民幣（大寫）：捌拾萬元整（小寫）：800,000元。3.5稅費合同總價款中包含所有相關(guān)稅費，乙方應(yīng)負責(zé)辦理相關(guān)稅費的繳納手續(xù)。第四條合同工期4.1設(shè)計周期乙方向甲方提交完整設(shè)計方案的期限為簽訂合同后（大寫）：叁拾日（小寫）：30日。4.2施工周期乙方根據(jù)設(shè)計方案進行施工的期限為簽訂合同后（大寫）：壹佰捌拾日（小寫）：180日。4.3工程延期如因不可抗力或其他特殊情況導(dǎo)致工程延期，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，并根據(jù)實際情況調(diào)整工期。第五條設(shè)計及施工要求5.1設(shè)計要求乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，提交完整的設(shè)計方案，包括平面布局圖、效果圖、施工圖等，并保證設(shè)計方案的合理性、安全性和美觀性。5.2施工要求乙方應(yīng)按照設(shè)計方案進行施工，并保證施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲方的要求。5.3工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB503002013）及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB502102018）的要求。第六條合同的履行與驗收6.1甲方義務(wù)甲方應(yīng)按照合同約定提供施工場地，并按時支付合同價款。6.2乙方義務(wù)乙方應(yīng)按照合同約定完成設(shè)計及施工工作，并保證工程質(zhì)量。6.3丙方義務(wù)丙方應(yīng)按照合同約定提供材料，并保證材料質(zhì)量。6.4工程驗收工程完成后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，驗收合格后乙方應(yīng)向甲方交付完整的工程資料。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約甲方如未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金，違約金計算方式為合同總價款的百分之五。8.2乙方違約乙方如未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金計算方式為合同總價款的百分之十。8.3丙方違約丙方如未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金，違約金計算方式為合同總價款的百分之十。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方如在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2仲裁地點及機構(gòu)如雙方同意仲裁解決爭議，仲裁地點為（填寫仲裁地點），仲裁機構(gòu)為（填寫仲裁機構(gòu)）。9.3訴訟地點及法院如雙方同意訴訟解決爭議，訴訟地點為（填寫訴訟地點），法院為（填寫法院）。第十條合同的生效、變更和終止10.1合同生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為（填寫有效期）。10.2合同變更合同履行過程中，甲乙雙方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)雙方確認。10.3合同終止合同有效期內(nèi)，如甲乙雙方提前終止合同，應(yīng)簽訂書面終止協(xié)議，并按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容甲乙雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。11.2保密期限保密期限為合同終止后（填寫保密期限）。11.3違約責(zé)任如甲乙雙方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金計算方式為泄露信息造成的實際損失金額。第十二條知識產(chǎn)權(quán)保護12.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬本合同涉及的知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)等，歸甲乙雙方約定歸屬方所有。12.2侵權(quán)責(zé)任如甲乙雙方在合同履行過程中侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)，由侵權(quán)方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十三條不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、社會事件等，影響合同履行的情況。13.2不可抗力后果如發(fā)生不可抗力事件，甲乙雙方應(yīng)立即通知對方，并采取措施減少損失。13.3不可抗力解除不可抗力事件結(jié)束后，甲乙雙方應(yīng)立即恢復(fù)合同履行。第十四條合同的份數(shù)及保管14.1合同份數(shù)本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，丙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。14.2合同保管甲乙雙方應(yīng)妥善保管本合同及其相關(guān)附件，不得泄露給第三方。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義本合同中所稱第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，與本合同無關(guān)的自然人、法人或其他組織。1.2第三方范圍第三方包括但不限于合同履行過程中涉及的技術(shù)顧問、監(jiān)理機構(gòu)、金融機構(gòu)、供應(yīng)商、分包商等。第二條第三方介入的方式與條件2.1第三方介入方式第三方介入合同履行的方式包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、提供貨物、進行工程分包等。2.2第三方介入條件第三方介入的條件包括但不限于：（1）甲方、乙方或丙方書面邀請；（2）甲方、乙方或丙方與第三方簽訂書面協(xié)議；（3）第三方具備相關(guān)資質(zhì)和能力。第三條第三方責(zé)任3.1第三方責(zé)任限定第三方對其提供的服務(wù)或貨物負責(zé)，但對其以外的工程質(zhì)量、安全等問題不承擔(dān)責(zé)任。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，并保證其提供的服務(wù)或貨物符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和甲乙方的要求。3.3第三方權(quán)利第三方有權(quán)按照合同約定獲得相應(yīng)的報酬和服務(wù)。第四條甲方、乙方對第三方的權(quán)益保護4.1甲方、乙方應(yīng)確保第三方合法權(quán)益，不得無故拖欠款項，不得擅自變更合同約定。4.2甲方、乙方應(yīng)協(xié)助第三方解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，確保合同順利實施。第五條第三方違約處理5.1第三方如未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方、乙方支付違約金，違約金計算方式為合同總價款的百分之五。5.2甲方、乙方如因第三方的違約行為遭受損失，有權(quán)向第三方追償。第六條第三方與甲方、乙方、丙方的關(guān)系6.1第三方與甲方、乙方、丙方分別為獨立主體，彼此之間不存在任何隸屬或委托關(guān)系。6.2第三方在合同履行過程中與甲方、乙方、丙方的溝通，應(yīng)以書面形式進行，并由甲方、乙方、丙方書面確認。第七條第三方介入的合同變更與解除7.1第三方介入的合同變更如甲方、乙方或丙方因第三方介入需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并經(jīng)各方確認。7.2第三方介入的合同解除如甲方、乙方或丙方因第三方介入需要解除合同，應(yīng)與第三方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第八條第三方介入的爭議解決8.1第三方介入的爭議解決方式第三方介入的爭議解決方式按照本合同第六條爭議解決條款執(zhí)行。8.2第三方介入的仲裁地點及機構(gòu)第三方介入的仲裁地點及機構(gòu)按照本合同第六條仲裁地點及機構(gòu)執(zhí)行。8.3第三方介入的訴訟地點及法院第三方介入的訴訟地點及法院按照本合同第六條訴訟地點及法院執(zhí)行。第九條第三方介入的保密條款9.1第三方介入的保密內(nèi)容第三方介入的保密內(nèi)容按照本合同第十一條保密條款執(zhí)行。9.2第三方介入的保密期限第三方介入的保密期限按照本合同第十一條保密期限執(zhí)行。9.3第三方介入的違約責(zé)任第三方介入的違約責(zé)任按照本合同第十一條違約責(zé)任執(zhí)行。第十條第三方介入的知識產(chǎn)權(quán)保護10.1第三方介入的知識產(chǎn)權(quán)歸屬第三方介入的知識產(chǎn)權(quán)歸屬按照本合同第十二條知識產(chǎn)權(quán)歸屬執(zhí)行。10.2第三方介入的侵權(quán)責(zé)任第三方介入的侵權(quán)責(zé)任按照本合同第十二條侵權(quán)責(zé)任執(zhí)行。第十一條第三方介入的不可抗力11.1第三方介入的不可抗力事件第三方介入的不可抗力事件按照本合同第十三條不可抗力事件執(zhí)行。11.2第三方介入的不可抗力后果第三方介入的不可抗力后果按照本合同第十三條不可抗力后果執(zhí)行。11.3第三方介入的不可抗力解除第三方介入的不可抗力解除按照本合同第十三條不可抗力解除執(zhí)行。第十二條第三方介入的合同份數(shù)及保管12.1第三方介入的合同份數(shù)第三方介入的合同份數(shù)按照本合同第十四條合同份數(shù)及保管執(zhí)行。12.2第三方介入的合同保管第三方介入的合同保管按照本合同第十四條合同保管執(zhí)行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細列出博物館裝修設(shè)計的工程量，包括各項工程的名稱、數(shù)量、單位、單價和總價等信息。附件二：設(shè)計費用明細表詳細列出乙方設(shè)計費用的構(gòu)成，包括設(shè)計咨詢費、設(shè)計施工圖費、設(shè)計效果圖費等。附件三：施工費用明細表詳細列出乙方施工費用的構(gòu)成，包括施工人工費、施工材料費、施工設(shè)備費等。附件四：材料費用明細表詳細列出乙方采購材料費用的構(gòu)成，包括材料種類、規(guī)格、數(shù)量、單價和總價等信息。附件五：第三方服務(wù)或貨物供應(yīng)協(xié)議如乙方與第三方簽訂的服務(wù)或貨物供應(yīng)協(xié)議，作為本合同的附件，詳細列出協(xié)議的內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。附件六：第三方資質(zhì)證明文件提供第三方的資質(zhì)證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等。附件七：合同履行過程中的相關(guān)溝通記錄包括甲乙雙方與第三方之間的溝通記錄，如會議紀(jì)要、電子郵件、電話錄音等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.甲方未按約定時間支付合同價款。2.乙方未按約定時間提交設(shè)計方案或施工。3.丙方未按約定時間提供材料或服務(wù)。4.第三方未按約定時間提供服務(wù)或貨物。5.甲方、乙方、丙方未履行合同中的其他義務(wù)。違約責(zé)任認定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約行為導(dǎo)致合同無法履行，甲方、乙方、丙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.違約行為導(dǎo)致合同部分履行，甲方、乙方、丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)部分的違約責(zé)任。3.違約行為導(dǎo)致合同延期，甲方、乙方、丙方應(yīng)承擔(dān)延期履行的違約責(zé)任。示例說明：如甲方未按約定時間支付合同價款，乙方有權(quán)暫停設(shè)計及施工工作，并要求甲方支付違約金。違約金計算方式為未支付價款的百分之五。說明三：法律名詞及解釋：1.本合同：指2024年博物館裝修設(shè)計與施工合同及其附件。2.甲方：指中華人民