2024上海袋氏進出口有限公司因建設(shè)工程施工合同糾紛

?合同編號：__________鑒于甲方為進行某項建設(shè)工程，需要乙方提供相關(guān)的施工服務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就施工合同事宜達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：[工程名稱]1.2工程地點：[工程地點]1.3工程內(nèi)容：[工程內(nèi)容]1.4工程工期：[工程工期]第二條合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣[合同金額]元整（大寫：[合同金額]元整），根據(jù)工程進度分階段支付。第三條付款方式3.1甲方根據(jù)乙方實際完成的工程量，按照約定的付款比例進行支付。3.2乙方完成工程后，應(yīng)向甲方提供完整的工程資料和驗收報告，經(jīng)甲方驗收合格后支付相應(yīng)款項。3.3甲方支付款項時，應(yīng)扣除乙方應(yīng)繳納的稅費和其他費用。第四條工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標準進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2乙方應(yīng)承擔工程質(zhì)量問題的修復(fù)和整改責任，并承擔相應(yīng)費用。第五條違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約金=合同金額×0.01%×逾期天數(shù)。5.2甲方未按照約定時間支付款項，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式同上。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條其他7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：上海袋氏進出口有限公司乙方（蓋章）：[乙方名稱]甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：[簽訂日期]注意事項及解決辦法：1.合同的履行：雙方應(yīng)嚴格按照合同約定的條款履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方未按約定履行，對方有權(quán)要求違約方承擔違約責任。解決辦法：違約方應(yīng)根據(jù)甲方要求和國家相關(guān)法律法規(guī)，承擔相應(yīng)的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.工程質(zhì)量：乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責修復(fù)并承擔相關(guān)費用。解決辦法：乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標準進行施工，確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后7個工作日內(nèi)進行修復(fù)，并承擔由此產(chǎn)生的所有費用。3.合同修改和補充：本合同在履行過程中，如雙方認為有必要修改或補充，應(yīng)協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議。解決辦法：雙方可通過友好協(xié)商，就合同修改或補充達成一致意見，并簽訂書面協(xié)議。協(xié)議經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效，與本合同具有同等法律效力。4.法律適用和爭議解決：本合同適用中華人民共和國法律，雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。解決辦法：雙方應(yīng)遵守中華人民共和國法律，履行合同約定的權(quán)利和義務(wù)。如發(fā)生爭議，進行友好協(xié)商，協(xié)商不成時，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指上海袋氏進出口有限公司。2.乙方：指與甲方簽訂合同的施工方。3.合同金額：指雙方約定的工程總價款。4.工程工期：指雙方約定的工程完成時間。5.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)時，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。6.工程質(zhì)量：指工程符合國家相關(guān)標準和要求的程度。7.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的糾紛通過協(xié)商或法律途徑予以解決。8.合同履行：指雙方按照合同約定完成各自的權(quán)利和義務(wù)的過程。9.法律適用：指合同適用國家的法律體系。10.有管轄權(quán)的人民法院：指根據(jù)中華人民共和國民事訴訟法規(guī)定，具有審理案件權(quán)限的人民法院。應(yīng)用場合：1.上海袋氏進出口有限公司與施工方之間因建設(shè)工程施工合同糾紛的情況。補充條款：1.工程變更：如因設(shè)計變更、政策調(diào)整等原因?qū)е鹿こ虄?nèi)容、工程量或工程工期發(fā)生變更的，雙方應(yīng)協(xié)商一致并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效，與本合同具有同等法律效力。2.工程延期：如因不可抗力或其他特殊情況導(dǎo)致工程無法按照約定的工期完成，乙方應(yīng)向甲方提出延期申請，并說明延期原因。甲方有權(quán)根據(jù)實際情況審批或拒絕乙方的延期申請。3.工程保修：乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)標準，對完成的工程提供[保修期限]年的保修服務(wù)。保修期內(nèi)，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責修復(fù)并承擔由此產(chǎn)生的所有費用。4.工程驗收：工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提供完整的工程資料和驗收報告。甲方有權(quán)按照約定時間組織驗收，如驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。5.稅務(wù)合規(guī)：乙方應(yīng)依法繳納與本工程相關(guān)的各項稅費，并保證工程款的合法合規(guī)使用