太陽能光伏模板班組施工合同

太陽能光伏模板班組施工合同合同編號：__________合同各方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為太陽能光伏模板項目的施工方，乙方為太陽能光伏模板班組，雙方為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本施工合同，以便共同遵守。一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：太陽能光伏模板的施工，包括但不限于模板的安裝、調(diào)試、驗收等。1.4工程進度：根據(jù)項目計劃和雙方的協(xié)商確定。1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。二、雙方的權(quán)利和義務(wù)2.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）提供施工場地，確保乙方施工人員的安全。（2）按照合同約定支付工程款。（3）提供施工所需的相關(guān)資料和條件。（4）對乙方施工過程進行監(jiān)督，確保施工質(zhì)量。（5）協(xié)助乙方辦理工程驗收手續(xù)。2.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）按照合同約定完成施工任務(wù)。（2）保證施工質(zhì)量，確保施工安全。（3）遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（4）按照合同約定提交施工進度報告和工程驗收資料。（5）協(xié)助甲方辦理工程驗收手續(xù)。三、合同價格3.1本合同的合同價為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：_________元。3.2乙方報價包括但不限于施工人工費、材料費、設(shè)備費、交通費、住宿費等。3.3甲方支付乙方工程款的方式和時間按照雙方協(xié)商確定。四、施工期限4.1乙方應(yīng)按照甲方要求的時間節(jié)點完成施工任務(wù)。4.2乙方如因特殊情況不能按期完成施工任務(wù)的，應(yīng)提前向甲方書面申請延期，并征得甲方同意。五、違約責(zé)任5.1甲乙雙方應(yīng)嚴格按照本合同的約定履行各自的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2乙方如未按照約定時間完成施工任務(wù)的，甲方有權(quán)按逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：合同價款的千分之五。5.3甲方如未按照約定時間支付工程款的，乙方有權(quán)按逾期天數(shù)向甲方追討違約金，違約金計算方式為：應(yīng)付款額的千分之五。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完全部工程款之日終止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________甲方代表（簽字）：____________乙方代表（簽字）：____________簽訂日期：____________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙和技術(shù)要求2.施工方案和施工進度計劃3.施工材料和設(shè)備清單4.施工人員名單和資質(zhì)證明5.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序6.安全生產(chǎn)措施和應(yīng)急預(yù)案7.相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成施工任務(wù)，認定標(biāo)準(zhǔn)為逾期天數(shù)超過合同約定的期限。2.甲方未按約定時間支付工程款，認定標(biāo)準(zhǔn)為逾期天數(shù)超過合同約定的期限。3.施工質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，認定標(biāo)準(zhǔn)為國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。4.施工安全不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，認定標(biāo)準(zhǔn)為國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。三、法律名詞及解釋：1.太陽能光伏模板：指利用太陽能光伏效應(yīng)將太陽光轉(zhuǎn)化為電能的一種裝置。2.施工方：指承擔(dān)太陽能光伏模板施工任務(wù)的一方。3.班組：指在施工方中負責(zé)具體施工操作的一組人員。4.工程驗收：指對施工完成的太陽能光伏模板進行質(zhì)量、安全等方面的檢查，以確認其是否符合約定標(biāo)準(zhǔn)的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：及時溝通原因，調(diào)整施工計劃，增派施工人員，確保按期完成。2.施工質(zhì)量問題：立即停工，查找原因，整改合格后繼續(xù)施工，必要時更換施工班組。3.施工安全問題：立即采取措施保障安全，停工整改，加強安全教育，確保施工安全。4.工程款項支付問題：及時與甲方溝通，提供相關(guān)發(fā)票和收據(jù)，確保工程款按時支付。五、所有應(yīng)用場景：1