2024室內拆除作業(yè)承攬協(xié)議條款

2024版室內拆除作業(yè)承攬協(xié)議條款版A版本合同目錄一覽1.室內拆除作業(yè)范圍與內容1.1拆除項目列表1.2拆除工程量預估1.3拆除作業(yè)時間安排2.承攬方義務與責任2.1拆除作業(yè)質量標準2.2拆除作業(yè)安全措施2.3環(huán)境保護與廢棄物處理3.承攬方人員與設備3.1拆除作業(yè)人員資質3.2拆除作業(yè)設備清單3.3設備使用與管理規(guī)定4.合同價格與支付方式4.1合同總價4.2支付條款與時間表4.3價款調整條件與方法5.工期與延期規(guī)定5.1合同約定的工期5.2延期申請與審批流程5.3延期產生的費用處理6.違約責任與賠償6.1承攬方違約情形6.2違約責任認定與賠償計算6.3甲方違約情形7.爭議解決方式7.1爭議解決途徑7.2爭議解決時間限制7.3爭議解決費用承擔8.合同的變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件8.3合同變更與解除的程序9.保密條款9.1保密信息范圍9.2保密責任與期限9.3保密協(xié)議的解除與違約10.合同的生效、有效期與終止10.1合同生效條件10.2合同有效期10.3合同終止條件與程序11.甲方權利與義務11.1甲方提供的條件與支持11.2甲方對拆除作業(yè)的監(jiān)督與驗收11.3甲方應遵守的規(guī)定12.乙方（承攬方）權利與義務12.1乙方拆除作業(yè)的義務12.2乙方對甲方的責任12.3乙方應遵守的規(guī)定13.合同附件13.1拆除作業(yè)設計圖紙13.2拆除作業(yè)施工方案13.3相關資質證明文件14.其他條款14.1法律適用與解釋14.2合同簽署地點與日期14.3其他雙方約定的條款第一部分：合同如下：第一條室內拆除作業(yè)范圍與內容1.1拆除項目列表1.1.1詳細列出需要拆除的項目，包括但不限于墻面、地面、天花板、隔斷、門窗等。1.1.2明確拆除項目的數量、面積和體積等數據。1.1.3列出拆除項目的時間安排和順序。1.2拆除工程量預估1.2.1承攬方應根據甲方提供的圖紙和資料，預估拆除工程的總量。1.2.2承攬方應向甲方提交詳細的工程量預估報告，包括但不限于材料種類、數量、拆除工藝等。1.2.3甲方對預估報告進行審核，并在約定的時間內提出修改意見。1.3拆除作業(yè)時間安排1.3.1承攬方應制定詳細的拆除作業(yè)時間表，包括每個拆除項目的開始和結束時間。1.3.2承攬方應按照時間表進行拆除作業(yè)，如有變更，需提前通知甲方。1.3.3甲方應按照約定的時間提供拆除作業(yè)所需的場地、通道、電源等條件。第二條承攬方義務與責任2.1拆除作業(yè)質量標準2.1.1承攬方應按照約定的質量標準進行拆除作業(yè)，確保拆除質量符合要求。2.1.2承攬方應承擔因拆除質量問題造成的損失責任。2.1.3甲方有權對拆除質量進行監(jiān)督和驗收，提出修改意見。2.2拆除作業(yè)安全措施2.2.1承攬方應制定詳細的安全措施，包括施工現場的安全防護、人員的安全培訓等。2.2.2承攬方應承擔因拆除作業(yè)造成的人身傷害和財產損失責任。2.2.3甲方應提供拆除作業(yè)所需的場地安全信息，包括但不限于建筑結構、水電線路等。2.3環(huán)境保護與廢棄物處理2.3.1承攬方應遵守環(huán)境保護法規(guī)，采取有效措施減少拆除作業(yè)對環(huán)境的影響。2.3.2承攬方應對拆除產生的廢棄物進行分類、包裝、標識，并按照規(guī)定的途徑進行處理。2.3.3甲方應協(xié)助承攬方進行廢棄物處理，提供必要的便利條件。第三條承攬方人員與設備3.1拆除作業(yè)人員資質3.1.1承攬方應保證拆除作業(yè)人員具備相應的職業(yè)資格和技能。3.1.2承攬方應提供拆除作業(yè)人員的相關資質證明文件。3.1.3甲方有權對拆除作業(yè)人員的資質進行審核。3.2拆除作業(yè)設備清單3.2.1承攬方應提供拆除作業(yè)所需設備的清單，包括設備名稱、型號、數量等。3.2.2承攬方應對設備進行定期檢查和維護，確保設備正常運行。3.2.3甲方應提供設備運行所需的場地、通道、電源等條件。3.3設備使用與管理規(guī)定3.3.1承攬方應制定設備使用和管理規(guī)定，保證設備安全、高效運行。3.3.2承攬方應按照規(guī)定對設備進行操作和維護。3.3.3甲方應協(xié)助承攬方進行設備的管理和維護。第四條合同價格與支付方式4.1合同總價4.1.1承攬方應根據拆除工程的工程量預估和約定的單價，計算出合同總價。4.1.2承攬方應向甲方提交合同總價明細表，包括但不限于工程量、單價、總價等。4.1.3甲方對總價明細表進行審核，并在約定的時間內提出修改意見。4.2支付條款與時間表4.2.1甲方應按照約定的時間和比例向承攬方支付合同價款。4.2.2支付比例和時間節(jié)點應在合同中明確。4.2.3承攬方應提供相應的發(fā)票和支付憑證。4.3價款調整條件與方法4.3.1在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生工程量增減、工期調整等情形，可能導致合同總價發(fā)生變化。4.3.2雙方應按照約定的條件和method對合同總價進行調整。4.3.3價款調整應經雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。第五條工期與延期規(guī)定5.1合同約定的工期5.1.1雙方應在合同中約定拆除工程的第八條違約責任與賠償8.1承攬方違約情形8.1.1承攬方未按照約定的質量、時間、工程量完成拆除作業(yè)的。8.1.2承攬方在拆除作業(yè)中存在安全隱患，未按照約定的安全措施進行的。8.1.3承攬方違反合同約定的其他義務的。8.2違約責任認定與賠償計算8.2.1違約責任的認定應根據合同約定和實際情況進行。8.2.2違約賠償金額應根據違約程度、損失大小和合同約定進行計算。8.2.3違約賠償方式可以是違約金、賠償金或其他合同約定的方式。8.3甲方違約情形8.3.1甲方未按照約定的時間、金額支付合同價款的。8.3.2甲方未提供合同約定的拆除作業(yè)條件或干擾拆除作業(yè)的。8.3.3甲方違反合同約定的其他義務的。第九條爭議解決方式9.1爭議解決途徑9.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決合同爭議。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決時間限制9.2.1雙方應在爭議發(fā)生之日起30日內協(xié)商解決。9.2.2如協(xié)商不成，任何一方應在爭議發(fā)生之日起60日內向法院提起訴訟。9.3爭議解決費用承擔9.3.1因爭議解決產生的費用，包括但不限于訴訟費、律師費等，由敗訴方承擔。9.3.2如雙方均有責任，費用應根據實際情況和合同約定進行分擔。第十條合同的變更與解除10.1合同變更條件10.1.1合同變更應經雙方協(xié)商一致，并書面確認。10.1.2合同變更的條件包括但不限于工程量增減、工期調整等。10.2合同解除條件10.2.1合同解除應經雙方協(xié)商一致，并書面確認。10.2.2合同解除的條件包括但不限于甲方違約、不可抗力等。10.3合同變更與解除的程序10.3.1雙方應按照合同約定的程序進行合同變更或解除。10.3.2合同變更或解除后，雙方應按照合同約定處理后續(xù)事項。第十一條保密條款11.1保密信息范圍11.1.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等。11.2保密責任與期限11.2.1雙方應對保密信息承擔保密責任，未經對方同意不得泄露。11.2.2保密期限自合同履行完畢之日起計算，最長不超過5年。11.3保密協(xié)議的解除與違約11.3.1保密協(xié)議可經雙方協(xié)商一致解除。11.3.2如一方違反保密協(xié)議，對方有權要求違約方承擔違約責任。第十二條合同的生效、有效期與終止12.1合同生效條件12.1.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.1.2合同生效后，雙方應按照合同約定履行各自的義務。12.2合同有效期12.2.1合同有效期自合同生效之日起至合同解除或履行完畢之日止。12.3合同終止條件與程序12.3.1合同終止條件包括但不限于合同履行完畢、解除或到期終止。12.3.2合同終止程序應按照合同約定和法律規(guī)定進行。第十三條甲方權利與義務13.1甲方提供的條件與支持13.1.1甲方應按照合同約定提供拆除作業(yè)所需的場地、通道、電源等。13.2甲方對拆除作業(yè)的監(jiān)督與驗收13.2.1甲方應對拆除作業(yè)過程進行監(jiān)督，確保作業(yè)質量、安全等符合要求。13.2.2甲方應對拆除作業(yè)成果進行驗收，并在驗收合格后支付合同價款。13.3甲方應遵守的規(guī)定13.3.1甲方應遵守相關法律法規(guī)、政策規(guī)定，并承擔相應法律責任。第十四條乙方（承攬方）權利與義務14.1乙方拆除作業(yè)的義務14.第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：拆除項目列表附件2：拆除工程量預估報告附件3：拆除作業(yè)設計圖紙附件4：拆除作業(yè)施工方案附件5：相關資質證明文件附件6：設備清單附件7：設備使用和管理規(guī)定附件8：合同總價明細表附件9：支付憑證附件10：合同變更協(xié)議附件11：保密協(xié)議附件12：爭議解決協(xié)議附件1：拆除項目列表詳細要求：列出需要拆除的項目，包括但不限于墻面、地面、天花板、隔斷、門窗等。應明確拆除項目的數量、面積和體積等數據。列出拆除項目的時間安排和順序。附件2：拆除工程量預估報告詳細要求：承攬方應根據甲方提供的圖紙和資料，預估拆除工程的總量。報告應包括材料種類、數量、拆除工藝等詳細信息。附件3：拆除作業(yè)設計圖紙詳細要求：包含拆除作業(yè)的具體設計要求，如拆除順序、拆除方法、安全防護措施等。附件4：拆除作業(yè)施工方案詳細要求：詳細說明拆除作業(yè)的施工步驟、施工方法、人員配置、設備使用等施工方案。附件5：相關資質證明文件詳細要求：提供承攬方及其人員的相關資質證明文件，包括但不限于職業(yè)資格證書、安全生產許可證等。附件6：設備清單詳細要求：提供拆除作業(yè)所需設備的清單，包括設備名稱、型號、數量等。附件7：設備使用和管理規(guī)定詳細要求：制定設備使用和管理規(guī)定，保證設備安全、高效運行。規(guī)定應包括設備操作規(guī)程、維護保養(yǎng)要求等。附件8：合同總價明細表詳細要求：明確列出合同總價，包括工程量、單價、總價等詳細信息。附件9：支付憑證詳細要求：提供支付合同價款的憑證，包括但不限于發(fā)票、支付記錄等。附件10：合同變更協(xié)議詳細要求：明確合同變更的條件、程序和雙方的責任。附件11：保密協(xié)議詳細要求：明確保密信息的范圍、保密責任、保密期限等內容。附件12：爭議解決協(xié)議詳細要求：明確爭議解決的途徑、時間限制、費用承擔等內容。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.未按照約定的質量、時間、工程量完成拆除作業(yè)。2.存在安全隱患，未按照約定的安全措施進行拆除作業(yè)。3.違反合同約定的其他義務。違約責任認定：1.違約責任的認定應根據合同約定和實際情況進行。2.違約賠償金額應根據違約程度、損失大小和合同約定進行計算。3.違約賠償方式可以是違約金、賠償金或其他合同約定的方式。示例說明：1.若承攬方未按照約定的質量完成拆除作業(yè)，導致甲方損失10萬元，則承攬方應賠償甲方10萬元。2.若承攬方未按照約定的時間完成拆除作業(yè)，導致甲方延期損失5萬元，則承攬方應賠償甲方5萬元。說明三：法律名詞及解釋：1.室內拆除作業(yè)：指在室內進行的拆除建筑物或構筑物的活動。2.承攬方：指承擔室內拆除作業(yè)的法人或其他組織。3.甲方：指委托承攬方進行室內拆除作業(yè)的法人或其他