2024年垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人1.2承包人1.3垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目1.4施工范圍及內(nèi)容第二條合同金額與支付2.1合同總價(jià)2.2付款方式及進(jìn)度2.3價(jià)格調(diào)整2.4合同尾款第三條施工期限與進(jìn)度3.1施工期限3.2施工進(jìn)度計(jì)劃3.3延期及違約責(zé)任第四條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求4.2質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收4.3質(zhì)量爭(zhēng)議的處理第五條材料與設(shè)備5.1材料供應(yīng)與驗(yàn)收5.2設(shè)備安裝與調(diào)試5.3材料與設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)第六條安全生產(chǎn)與環(huán)保6.1安全生產(chǎn)要求6.2安全事故處理6.3環(huán)保措施與標(biāo)準(zhǔn)第七條變更與調(diào)整7.1合同變更條件7.2變更程序7.3變更費(fèi)用及賠償?shù)诎藯l違約責(zé)任與賠償8.1違約行為8.2違約責(zé)任8.3賠償方式及計(jì)算第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2調(diào)解與仲裁9.3訴訟管轄第十條合同的解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3解除或終止后的處理第十一條保密條款11.1保密信息11.2保密義務(wù)與期限11.3違約責(zé)任第十二條不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果的處理12.3不可抗力責(zé)任分配第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.2爭(zhēng)議解決方式第十四條其他條款14.1合同的效力14.2合同的修改與補(bǔ)充14.3合同解除或終止后的權(quán)利與義務(wù)14.4合同的保管與復(fù)制14.5合同的解除與終止條款第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人發(fā)包人是指按照中國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格，負(fù)責(zé)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理的一方。1.2承包人承包人是指按照中國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格，承擔(dān)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目施工任務(wù)的一方。1.3垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目是指利用垃圾焚燒技術(shù)，將城市生活垃圾焚燒轉(zhuǎn)化為熱能，通過(guò)熱力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)生電能的項(xiàng)目。1.4施工范圍及內(nèi)容施工范圍包括垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的土建工程、安裝工程、設(shè)備采購(gòu)及調(diào)試等。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件一。第二條合同金額與支付2.1合同總價(jià)合同總價(jià)是指承包人完成垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目施工任務(wù)，按照合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)驗(yàn)收后，發(fā)包人應(yīng)支付給承包人的費(fèi)用。合同總價(jià)詳見(jiàn)附件二。2.2付款方式及進(jìn)度付款方式分為進(jìn)度付款和竣工付款。進(jìn)度付款根據(jù)工程進(jìn)度，按合同約定的比例支付；竣工付款在工程通過(guò)驗(yàn)收后支付。具體付款比例和金額詳見(jiàn)附件三。2.3價(jià)格調(diào)整合同執(zhí)行期間，如遇材料價(jià)格波動(dòng)、政策調(diào)整等不可預(yù)測(cè)因素，導(dǎo)致合同總價(jià)發(fā)生變動(dòng)，雙方可按照合同約定的價(jià)格調(diào)整機(jī)制進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整辦法詳見(jiàn)附件四。2.4合同尾款合同尾款是指在工程通過(guò)驗(yàn)收且承包人履行完合同約定的義務(wù)后，發(fā)包人應(yīng)支付給承包人的剩余款項(xiàng)。合同尾款金額詳見(jiàn)附件五。第三條施工期限與進(jìn)度3.1施工期限施工期限是指承包人完成垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目施工任務(wù)的期限。施工期限為合同簽訂之日起至工程驗(yàn)收合格之日止。具體期限詳見(jiàn)附件六。3.2施工進(jìn)度計(jì)劃承包人應(yīng)按照合同約定的施工范圍和內(nèi)容，編制施工進(jìn)度計(jì)劃，并提交給發(fā)包人審批。施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)包括各分部分項(xiàng)工程的開(kāi)工日期、竣工日期及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。具體進(jìn)度計(jì)劃詳見(jiàn)附件七。3.3延期及違約責(zé)任如承包人未按照合同約定的施工進(jìn)度計(jì)劃完成施工任務(wù)，視為延期。延期超過(guò)合同約定的期限，承包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。具體違約責(zé)任詳見(jiàn)附件八。第四條工程質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)4.1工程質(zhì)量要求垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件九。4.2質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收工程驗(yàn)收分為中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。中間驗(yàn)收是指在工程施工過(guò)程中，對(duì)關(guān)鍵工序和重要部位進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；竣工驗(yàn)收是指工程完成后，對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。具體驗(yàn)收程序和標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件十。4.3質(zhì)量爭(zhēng)議的處理如發(fā)包人與承包人在工程質(zhì)量方面發(fā)生爭(zhēng)議，雙方可按照合同約定的質(zhì)量爭(zhēng)議處理機(jī)制進(jìn)行處理。具體處理辦法詳見(jiàn)附件十一。第八條違約責(zé)任與賠償8.1違約行為違約行為包括未按合同約定履行義務(wù)、延遲履行、不履行合同義務(wù)等。具體違約行為詳見(jiàn)附件十二。8.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。具體違約責(zé)任詳見(jiàn)附件十三。8.3賠償方式及計(jì)算賠償方式包括支付違約金、賠償損失等。賠償金額根據(jù)違約程度、損失程度等因素計(jì)算。具體賠償方式及計(jì)算方法詳見(jiàn)附件十四。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式爭(zhēng)議解決方式包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。雙方應(yīng)優(yōu)先通過(guò)協(xié)商解決爭(zhēng)議。如協(xié)商不成，可向合同約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。9.2調(diào)解與仲裁雙方同意將爭(zhēng)議提交合同約定的仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均具有法律約束力。9.3訴訟管轄如雙方選擇訴訟解決爭(zhēng)議，應(yīng)提交合同簽訂地的人民法院管轄。第十條合同的解除與終止10.1合同解除條件合同解除條件包括雙方協(xié)商一致、一方違約、不可抗力等。具體解除條件詳見(jiàn)附件十五。10.2合同終止條件合同終止條件包括工程驗(yàn)收合格、合同到期、一方違約等。具體終止條件詳見(jiàn)附件十六。10.3解除或終止后的處理合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照合同約定的方式處理剩余款項(xiàng)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資料歸檔等事項(xiàng)。具體處理辦法詳見(jiàn)附件十七。第十一條保密條款11.1保密信息保密信息包括合同條款、技術(shù)資料、商業(yè)秘密等。雙方在合同履行過(guò)程中獲得的信息均應(yīng)保密。11.2保密義務(wù)與期限雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限自合同簽訂之日起計(jì)算，至合同解除或終止之日起兩年內(nèi)有效。11.3違約責(zé)任如一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金，并賠償因此造成的損失。具體違約責(zé)任詳見(jiàn)附件十八。第十二條不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然災(zāi)害、社會(huì)事件等，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行困難。12.2不可抗力后果的處理遇到不可抗力事件，雙方應(yīng)立即協(xié)商，采取措施減輕損失。不可抗力事件持續(xù)期間，合同履行暫停。12.3不可抗力責(zé)任分配不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行困難，雙方不承擔(dān)違約責(zé)任。具體責(zé)任分配詳見(jiàn)附件十九。第十三條法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.2爭(zhēng)議解決方式如雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。第十四條其他條款14.1合同的效力本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同解除或終止之日起失效。14.2合同的修改與補(bǔ)充合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后生效。14.3合同解除或終止后的權(quán)利與義務(wù)合同解除或終止后，雙方仍應(yīng)履行合同中解除或終止后的權(quán)利與義務(wù)。14.4合同的保管與復(fù)制雙方均有權(quán)保管合同副本，并按需復(fù)制。合同副本具有同等法律效力。14.5合同的解除與終止條款合同的解除與終止條款詳見(jiàn)附件二十。第二部分：第三方介入后的修正第三方介入是指在合同履行過(guò)程中，除甲乙方之外的其他方參與合同的履行或受益。第三方可以是中介方、監(jiān)理方、政府相關(guān)部門等。當(dāng)有第三方介入時(shí)，甲乙方應(yīng)根據(jù)本合同約定，明確第三方的責(zé)任限額、權(quán)益分配等事項(xiàng)。修正條款：1.第三方定義第三方是指除甲乙方之外，參與合同履行或受益的其他方。第三方可以是個(gè)人、法人或其他組織。2.第三方責(zé)任限額甲乙方應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額。責(zé)任限額包括第三方在合同履行過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。具體責(zé)任限額詳見(jiàn)附件二十一。3.第三方權(quán)益分配甲乙方應(yīng)根據(jù)合同約定，明確第三方的權(quán)益分配。權(quán)益分配包括第三方在合同履行過(guò)程中獲得的利益、收益等。具體權(quán)益分配詳見(jiàn)附件二十二。4.第三方介入程序當(dāng)有第三方介入時(shí)，甲乙方應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行。具體程序包括第三方介入的時(shí)間、方式、條件等。具體介入程序詳見(jiàn)附件二十三。5.第三方違約責(zé)任如第三方違反合同約定，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。具體違約責(zé)任詳見(jiàn)附件二十四。6.第三方權(quán)益保護(hù)甲乙方應(yīng)保護(hù)第三方的合法權(quán)益，不得損害第三方的利益。如甲乙方損害第三方權(quán)益，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。具體權(quán)益保護(hù)詳見(jiàn)附件二十五。7.第三方退出機(jī)制當(dāng)?shù)谌酵顺龊贤男袝r(shí)，甲乙方應(yīng)按照合同約定的機(jī)制處理。具體退出機(jī)制詳見(jiàn)附件二十六。8.第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方的關(guān)系是合同履行過(guò)程中的協(xié)作關(guān)系。第三方應(yīng)協(xié)助甲乙方履行合同，甲乙方應(yīng)履行合同約定的義務(wù)。9.第三方介入的合同變更當(dāng)?shù)谌浇槿雽?dǎo)致合同內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，甲乙方應(yīng)按照合同約定的變更程序進(jìn)行。具體變更程序詳見(jiàn)附件二十七。10.第三方介入的合同解除與終止當(dāng)?shù)谌浇槿雽?dǎo)致合同解除或終止時(shí)，甲乙方應(yīng)按照合同約定的解除與終止程序進(jìn)行。具體解除與終止程序詳見(jiàn)附件二十八。11.第三方介入的爭(zhēng)議解決當(dāng)?shù)谌浇槿胍l(fā)爭(zhēng)議時(shí)，甲乙方應(yīng)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行。具體爭(zhēng)議解決方式詳見(jiàn)附件二十九。12.第三方介入的保密義務(wù)甲乙方與第三方均應(yīng)對(duì)合同涉及的保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。保密期限自合同簽訂之日起計(jì)算，至合同解除或終止之日起兩年內(nèi)有效。13.第三方介入的法律適用與爭(zhēng)議解決第三方介入的法律適用與爭(zhēng)議解決應(yīng)按照本合同約定的法律適用與爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行。14.第三方介入的其他條款甲乙方應(yīng)根據(jù)合同約定，明確第三方介入的其他條款。包括但不限于第三方介入的費(fèi)用、第三方介入的條件等。具體其他條款詳見(jiàn)附件三十。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目施工范圍及內(nèi)容詳細(xì)說(shuō)明垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的施工范圍和內(nèi)容，包括土建工程、安裝工程、設(shè)備采購(gòu)及調(diào)試等。附件二：合同總價(jià)及付款方式詳細(xì)列出合同總價(jià)、付款方式及進(jìn)度，包括付款比例、金額和時(shí)間等。附件三：施工期限與進(jìn)度計(jì)劃詳細(xì)說(shuō)明施工期限、施工進(jìn)度計(jì)劃，包括各分部分項(xiàng)工程的開(kāi)工日期、竣工日期及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。附件四：工程質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)列出垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的工程質(zhì)量要求，以及質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和程序。附件五：材料供應(yīng)與設(shè)備安裝詳細(xì)說(shuō)明材料供應(yīng)的要求、設(shè)備安裝的程序和標(biāo)準(zhǔn)。附件六：安全生產(chǎn)與環(huán)保措施詳細(xì)列出安全生產(chǎn)的要求、安全事故的處理程序，以及環(huán)保措施和標(biāo)準(zhǔn)。附件七：合同變更條件及程序詳細(xì)說(shuō)明合同變更的條件、變更程序，以及變更費(fèi)用及賠償?shù)奶幚?。附件八：違約行為及責(zé)任認(rèn)定詳細(xì)列出違約行為的表現(xiàn)、違約責(zé)任的規(guī)定，以及違約行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和處理程序。附件九：爭(zhēng)議解決方式及程序詳細(xì)說(shuō)明爭(zhēng)議解決的方式（如協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等），以及爭(zhēng)議解決的程序。附件十：保密信息及保密義務(wù)詳細(xì)列出保密信息的內(nèi)容、保密義務(wù)的范圍和期限，以及違約責(zé)任的規(guī)定。附件十一：不可抗力事件及處理詳細(xì)說(shuō)明不可抗力事件的表現(xiàn)、不可抗力后果的處理程序，以及不可抗力責(zé)任分配的規(guī)定。附件十二：合同解除與終止的條件及程序詳細(xì)列出合同解除與終止的條件、程序，以及解除或終止后的處理事項(xiàng)。附件十三：合同的效力、修改與補(bǔ)充詳細(xì)說(shuō)明合同的效力、合同的修改與補(bǔ)充的方式和程序。附件十四：合同的保管與復(fù)制詳細(xì)列出合同的保管、復(fù)制的方式和權(quán)限，以及合同副本的法律效力。附件十五：合同解除或終止后的權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說(shuō)明合同解除或終止后，雙方仍需履行的權(quán)利與義務(wù)。附件十六：中介方、監(jiān)理方、政府相關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)益詳細(xì)說(shuō)明中介方、監(jiān)理方、政府相關(guān)部門在合同履行過(guò)程中的職責(zé)、權(quán)益和義務(wù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按合同約定履行義務(wù)2.延遲履行3.不履行合同義務(wù)4.違反合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.違反保密義務(wù)6.未按約定的時(shí)間完成工程7.擅自變更合同內(nèi)容8.違反安全生產(chǎn)與環(huán)保規(guī)定違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約行為的嚴(yán)重程度2.違約行為對(duì)合同履行造成的影響3.違約行為導(dǎo)致的損失大小示例說(shuō)明：如果承包人未按照合同約定的時(shí)間完成工程，屬于延遲履行。延遲履行的時(shí)間超過(guò)合同約定的期限，則構(gòu)成違約。違約行為導(dǎo)致發(fā)包人遭受損失，承包人應(yīng)按照合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指甲乙雙方為完成垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目施工任務(wù)，明確雙方權(quán)利義務(wù)的書面協(xié)議。2.甲方：指按照中國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格，負(fù)責(zé)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理的一方。3.乙方：指按照中國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格，承擔(dān)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目施工任務(wù)的一方。4.施工范圍：指