施工合同風險分擔索賠

施工合同風險分擔索賠合同編號：__________甲方：__________乙方：__________一、工程概述1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程總價：__________二、合同工期2.1工期起始日期：__________2.2工期終止日期：__________2.3工期延誤：__________三、質(zhì)量標準3.1工程質(zhì)量應符合國家現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、標準和設(shè)計文件的要求。3.2工程質(zhì)量保證期：__________四、合同價款及支付4.1合同價款：__________4.2支付方式：__________4.3支付時間：__________五、施工合同風險分擔及索賠5.1不可抗力5.1.1不可抗力指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。5.1.2因不可抗力導致工程延期，甲乙雙方應協(xié)商合理順延工期，并根據(jù)實際情況調(diào)整工程價款。5.1.3因不可抗力導致工程損失，甲乙雙方應根據(jù)損失情況協(xié)商賠償。5.2甲方風險5.2.1甲方應保證工程設(shè)計的合理性、準確性，如因設(shè)計原因?qū)е鹿こ套兏?、返工等，甲方應承擔相應費用。5.2.2甲方應按照約定提供施工場地、施工條件、施工證件等，如因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?、停工等，甲方應承擔相應責任?.3乙方風險5.3.1乙方應按照合同約定完成施工任務，如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題、安全事故等，乙方應承擔相應責任。5.3.2乙方應按照約定時間提交工程進度款、竣工報告等，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?、停工等，乙方應承擔相應責任?.4索賠5.4.1甲乙雙方在履行合同過程中，如發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。5.4.2甲乙雙方在履行合同過程中，如發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為，均有權(quán)提出索賠。5.4.3索賠事項發(fā)生后，甲乙雙方應按照約定時間提交索賠報告和相關(guān)證據(jù)，雙方協(xié)商確定索賠金額。六、違約責任6.1甲乙雙方應嚴格履行合同約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2甲乙雙方應按照約定時間完成工程，如一方未按約定時間完成工程，應按照逾期天數(shù)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。七、爭議解決7.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.2訴訟管轄地為：__________八、其他約定8.1甲乙雙方應遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，合法合規(guī)開展施工活動。8.2甲乙雙方應共同維護工程質(zhì)量、安全、進度等目標的實現(xiàn)。8.3甲乙雙方在合同履行過程中，如需變更、解除合同，應簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方確認。8.4本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙及說明2.施工方案及施工組織設(shè)計3.工程量清單4.材料及設(shè)備清單5.工程質(zhì)量驗收標準6.工程安全防護措施方案7.施工進度計劃8.付款憑證9.工程變更通知書10.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：未按約定時間提供施工場地、施工條件、施工證件等未按約定支付工程進度款、竣工報告等設(shè)計原因?qū)е鹿こ套兏?、返工?.乙方違約行為：未按約定時間完成施工任務工程質(zhì)量問題、安全事故等未按約定提交索賠報告和相關(guān)證據(jù)3.違約行為認定：依據(jù)合同約定及國家相關(guān)法律法規(guī)進行認定違約行為發(fā)生后，甲乙雙方應提供相關(guān)證據(jù)，協(xié)商確定違約責任及違約金三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中承擔委托施工任務的一方2.乙方：指合同中承擔施工任務的一方3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況4.索賠：指合同一方因?qū)Ψ竭`約行為導致?lián)p失，向?qū)Ψ教岢龅囊筚r償?shù)臋?quán)利5.違約金：指一方違約時，根據(jù)合同約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約責任四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程延期：原因：不可抗力、甲方原因、乙方原因等解決辦法：依據(jù)合同約定協(xié)商順延工期，調(diào)整工程價款2.工程質(zhì)量問題：原因：乙方施工原因、設(shè)計原因等解決辦法：依據(jù)合同約定協(xié)商賠償，進行質(zhì)量整改3.工程變更：原因：設(shè)計變更、甲方要求等解決辦法：簽訂書面變更協(xié)議，依據(jù)變更協(xié)議調(diào)整合同價款及工程內(nèi)容4.爭議解決：原因：合同履行過程中發(fā)生爭議解決辦法：協(xié)商解決，協(xié)商不成向有管轄權(quán)的人民法院提起