2024常用施工合同范本

?合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）鑒于甲方為工程項(xiàng)目（工程名稱）的施工方，乙方為工程項(xiàng)目的發(fā)包方，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方向乙方提供施工服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：（工程名稱）1.2工程地點(diǎn)：（工程地點(diǎn)）1.3工程內(nèi)容：（工程內(nèi)容）1.4工程量：（工程量）1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：（工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）第二條合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：（合同總價），即（幣種）元整。2.2甲方完成工程后，乙方應(yīng)按合同約定及時支付合同價款。第三條合同履行3.1甲方應(yīng)按照約定的施工周期、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施工。3.2乙方應(yīng)提供施工所需的相關(guān)手續(xù)、資料，并保證甲方的施工順利進(jìn)行。3.3甲方應(yīng)按照約定的時間、數(shù)量向乙方提交施工材料及相關(guān)驗(yàn)收資料。第四條合同價款的支付4.1乙方應(yīng)在驗(yàn)收合格后（時間）內(nèi)支付合同價款的（比例）。4.2乙方支付合同價款后，甲方應(yīng)提供相應(yīng)的發(fā)票。第五條違約責(zé)任5.1甲方未按照約定的時間、質(zhì)量完成工程的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2乙方未按照約定的時間支付合同價款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第六條爭議解決雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且合同價款支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)及解決辦法：1.注意合同雙方的身份和資質(zhì)：確保甲方和乙方均為具有合法經(jīng)營資格的法人或其他組織，具有完成工程和支付價款的能力。解決辦法：在簽訂合同前，對對方的身份和資質(zhì)進(jìn)行審查，必要時可要求提供相關(guān)證件和資料。2.明確工程內(nèi)容和范圍：詳細(xì)描述工程的具體內(nèi)容和范圍，以免在履行過程中產(chǎn)生分歧。解決辦法：在合同中詳細(xì)列明工程的項(xiàng)目、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，確保雙方對工程的理解和執(zhí)行一致。3.注意合同價格和支付條款：明確合同總價、付款時間、付款比例等，確保雙方的權(quán)益。解決辦法：在合同中明確規(guī)定合同價款的支付時間、方式和比例，避免因付款問題產(chǎn)生糾紛。4.工期和質(zhì)量要求：約定合理的工期，明確工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保工程按時按質(zhì)完成。解決辦法：在合同中約定具體的工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并提出相應(yīng)的違約責(zé)任條款。5.合同的履行和驗(yàn)收：明確雙方在合同履行過程中的責(zé)任和義務(wù)，以及工程驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和程序。解決辦法：在合同中約定甲乙雙方在合同履行過程中的責(zé)任和義務(wù)，以及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和程序。6.違約責(zé)任：約定違約行為及其相應(yīng)的法律責(zé)任，確保雙方的權(quán)益得到保障。解決辦法：在合同中明確約定違約行為及其法律責(zé)任，如違約金、賠償金額等。7.爭議解決：約定解決合同爭議的方式和程序，確保在發(fā)生爭議時能夠及時解決。解決辦法：在合同中約定爭議解決的方式和程序，如友好協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。法律名詞及名詞解釋：1.合同法：是指調(diào)整合同關(guān)系的法律規(guī)范總稱，包括合同的訂立、履行、變更、解除等方面的法律規(guī)則。2.法人：是指依法設(shè)立，具有獨(dú)立法人財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織。3.合同履行：是指合同雙方按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)的行為。4.違約金：是指當(dāng)事人違反合同約定應(yīng)承擔(dān)的金錢賠償責(zé)任。5.仲裁：是指合同雙方協(xié)商一致，將合同爭議提交給仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行審理和裁決的方式。6.訴訟：是指合同雙方通過法院提起訴訟，請求法院對合同爭議進(jìn)行審理和判決的方式。7.合同解除：是指合同雙方依法終止合同關(guān)系的行為，解除合同后，雙方不再享有權(quán)利和義務(wù)。8.合同變更：是指合同雙方在合同履行過程中，對原合同的內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充的行為。應(yīng)用場合：1.建筑施工合同：適用于各類建筑工程項(xiàng)目，如住宅、商業(yè)、工業(yè)等建筑物的施工。2.裝修施工合同：適用于住宅、商業(yè)、辦公室等場所的裝修施工。3.工程安裝合同：適用于各類設(shè)備、管道、電氣等的安裝工程。4.園林綠化合同：適用于城市綠化、景觀工程、園林小品等項(xiàng)目的施工。5.道路施工合同：適用于道路、橋梁、隧道等交通基礎(chǔ)設(shè)施的施工。補(bǔ)充條款：1.工程變更：如工程內(nèi)容、工程量、工程周期等發(fā)生變更時，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、時間和費(fèi)用等。2.不可抗力：如因自然災(zāi)害、政策調(diào)整等不可抗力因素導(dǎo)致工程無法正常進(jìn)行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。3.保險：甲方應(yīng)按照乙方的要求，為工程購買相應(yīng)的保險，如建筑工程保險、施工人員意外險等。4.知識產(chǎn)權(quán)：雙方應(yīng)尊重并保護(hù)對方的知識產(chǎn)權(quán)，如專利、著作權(quán)等。5.保密條款：雙方應(yīng)對合同內(nèi)容及履行過程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對方同意不得泄露給第三方。附件列表：1.工程設(shè)計(jì)文件：包括工程圖紙、設(shè)計(jì)說明書、施工圖紙等。2.施工方案：包括施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工工藝等。3.材料設(shè)備清單：包括工程所需材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。4