油漆工程承攬協(xié)議范本

油漆工程承攬協(xié)議范本合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話(huà)：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話(huà)：__________第一條工程概況1.1工程名稱(chēng)：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預(yù)算：__________第二條乙方承攬范圍2.1乙方負(fù)責(zé)按照甲方的要求，完成工程的施工任務(wù)。2.2乙方負(fù)責(zé)工程所需材料的采購(gòu)、施工設(shè)備的準(zhǔn)備及施工期間的管理工作。2.3乙方負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的保證，確保工程達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.4乙方負(fù)責(zé)工程進(jìn)度計(jì)劃的制定和實(shí)施，確保按照約定的工期完成工程。第三條甲方權(quán)利和義務(wù)3.1甲方按照約定向乙方支付工程款。3.2甲方應(yīng)提供施工所需的場(chǎng)地、水電等基礎(chǔ)設(shè)施。3.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理工程所需的相關(guān)手續(xù)。3.4甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面符合約定。第四條乙方權(quán)利和義務(wù)4.1乙方按照約定完成工程施工，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面符合約定。4.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的技術(shù)要求和施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。4.3乙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，保障施工過(guò)程中的安全，防止環(huán)境污染。4.4乙方應(yīng)保證施工人員的合法權(quán)益，依法為其繳納社會(huì)保險(xiǎn)。第五條工程價(jià)款及支付方式5.1本工程的價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：__________元整（小寫(xiě)）：__________元。5.2甲方支付工程款的方式為：__________5.3工程進(jìn)度達(dá)到約定的比例時(shí)，甲方應(yīng)支付相應(yīng)比例的工程款。5.4工程完成后，甲方應(yīng)支付剩余的工程款。第六條工程質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)保證工程的施工質(zhì)量，確保工程達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.2工程驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)整改，直到達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.3工程質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的損失，由乙方承擔(dān)責(zé)任。第七條工期延誤7.1乙方如因自身原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2甲方如因自身原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。8.2如雙方在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第九條附則9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________合同編號(hào)：__________一、工程概況1.1工程名稱(chēng)：certainproject油漆工程1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于____________________1.4工程預(yù)算：人民幣_(tái)___元整（大寫(xiě)：____________________元整）二、承攬方式2.1乙方承攬本工程的油漆施工業(yè)務(wù)，按照甲方的要求完成油漆工程的施工。2.2乙方應(yīng)按照雙方約定的工期、質(zhì)量、安全等要求進(jìn)行施工。2.3乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。三、工期3.1雙方約定本工程的開(kāi)工日期為_(kāi)___年__月__日，竣工日期為_(kāi)___年__月__日。3.2乙方若因特殊情況無(wú)法按約定工期完成工程，應(yīng)提前向甲方提出延期申請(qǐng)，并征得甲方同意。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.1乙方應(yīng)保證油漆工程的施工質(zhì)量符合國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。4.2乙方應(yīng)按照甲方提供的技術(shù)要求和施工圖紙進(jìn)行施工。4.3工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)承擔(dān)保修期內(nèi)的一切質(zhì)量問(wèn)題。五、安全責(zé)任5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工安全。5.2乙方應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，確保施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、整潔。5.3乙方應(yīng)對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的安全事故承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、合同價(jià)款及支付方式6.1雙方約定本工程的合同價(jià)為人民幣_(tái)___元整（大寫(xiě)：____________________元整）。6.2甲方按照雙方約定的付款節(jié)點(diǎn)和比例支付合同價(jià)款。6.3乙方開(kāi)具正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時(shí)間支付合同價(jià)款。七、違約責(zé)任7.1乙方未按約定工期、質(zhì)量完成工程的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同價(jià)款的____%。7.2甲方未按約定時(shí)間支付合同價(jià)款的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)付款款的____%。7.3雙方的其他違約行為按照雙方約定和法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。八、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1雙方應(yīng)遵守國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營(yíng)。9.2雙方應(yīng)保守對(duì)方的商業(yè)秘密，不得泄露合同內(nèi)容和雙方的其他商業(yè)信息。9.3雙方在合同履行過(guò)程中如需變更、解除合同的，應(yīng)簽訂書(shū)面協(xié)議，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。十、合同的生效、修改和解除10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。10.3除非雙方另有約定，本合同不得轉(zhuǎn)讓、抵押或擔(dān)保。10.4本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.油漆工程施工圖紙2.油漆工程預(yù)算表3.安全防護(hù)措施方案4.施工進(jìn)度計(jì)劃5.質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6.保修條款7.付款憑證8.工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定工期、質(zhì)量完成工程的，視為違約。2.甲方未按約定時(shí)間支付合同價(jià)款的，視為違約。3.雙方的其他違約行為按照雙方約定和法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.合同價(jià)款：雙方約定的工程總價(jià)。2.違約金：違約方應(yīng)支付給守約方的賠償金。3.滯納金：未按約定時(shí)間支付合同價(jià)款的一方應(yīng)支付給對(duì)方的違約金。4.保修期：合同約定的工程質(zhì)量保證期限。5.施工安全：施工過(guò)程中人員安全和設(shè)備安全。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：乙方應(yīng)提前向甲方提出延期申請(qǐng)，并征得甲方同意。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：乙方應(yīng)立即整改，直至符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.支付糾紛：雙方應(yīng)按照約定時(shí)間和比例支付合同價(jià)款。4.安全事故：乙方應(yīng)立即報(bào)告甲方，并按照法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.合同變更：雙方簽訂書(shū)面協(xié)議，經(jīng)確認(rèn)后生效。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于各類(lèi)建筑物的油漆工程施工。2.適用于委托方有油漆工程需求，乙方具有相應(yīng)施工能力的情況。3.適用于雙方簽訂的油漆工程合同。4.適用于國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.施工方案3.材料采購(gòu)清單4.施工進(jìn)度計(jì)劃5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.安全防護(hù)措施7.施工人員名單及資質(zhì)證書(shū)8.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法9.付款憑證10.變更協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付工程款，視為違約。2.乙方未按約定完成工程，或工程質(zhì)量未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.乙方未按約定進(jìn)度施工，導(dǎo)致工程延期，視為違約。4.甲方未提供施工所需基礎(chǔ)設(shè)施或相關(guān)手續(xù)，導(dǎo)致工程無(wú)法正常進(jìn)行，視為違約。5.雙方未履行協(xié)商義務(wù)，導(dǎo)致工程糾紛，視為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.承攬方：指承擔(dān)工程承包業(yè)務(wù)的一方。2.委托方：指委托承攬方進(jìn)行工程承包的一方。3.工程價(jià)款：指完成工程所需支付的金額。4.工程質(zhì)量：指工程達(dá)到的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)。5.工期：指完成工程所需的時(shí)間。6.違約：指未履行合同約定的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：按照約定的違約責(zé)任進(jìn)行處理，乙方需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：解決辦法：乙方負(fù)責(zé)整改，直到達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.甲方未支付工程款：解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)支付工程款，否則乙方有權(quán)暫停施工。4.乙方未按約定施工：