2024工程施工承包合同范本

?合同編號：__________一、工程內(nèi)容及范圍1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________二、合同價(jià)格及支付2.1合同總價(jià)：__________元（大寫：__________元整）。2.2支付方式：__________2.3支付進(jìn)度：__________三、合同工期3.1工程開工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延誤及違約責(zé)任：__________四、承包商的責(zé)任與義務(wù)4.1承包商應(yīng)按照合同約定的工程內(nèi)容、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求完成工程。4.2承包商應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量保證期內(nèi)的一切質(zhì)量問題修復(fù)及保修責(zé)任。4.3承包商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量向業(yè)主提供施工圖紙、技術(shù)資料等相關(guān)文件。五、業(yè)主的責(zé)任與義務(wù)5.1業(yè)主應(yīng)按照合同約定的時(shí)間向承包商支付合同價(jià)款。5.2業(yè)主應(yīng)提供施工所需的場地、水源、電源、道路等基礎(chǔ)設(shè)施。5.3業(yè)主應(yīng)協(xié)助承包商辦理工程所需的各種手續(xù)，包括但不限于規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保、消防等部門的審批手續(xù)。六、違約責(zé)任6.1承包商未按照合同約定完成工程，應(yīng)按照逾期竣工天數(shù)向業(yè)主支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=合同總價(jià)×逾期竣工天數(shù)×日違約金率。6.2業(yè)主未按照合同約定支付合同價(jià)款，應(yīng)按照逾期支付天數(shù)向承包商支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=應(yīng)支付合同價(jià)款×逾期支付天數(shù)×日違約金率。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2合同未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.3本合同及補(bǔ)充協(xié)議的修改、補(bǔ)充必須采用書面形式。甲方（業(yè)主）：__________乙方（承包商）：__________簽訂日期：__________注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同的簽訂：確保雙方在簽訂合合同內(nèi)容清晰明了，雙方權(quán)益得到充分保障。解決辦法為，在簽訂合同前，由專業(yè)法律人士對合同內(nèi)容進(jìn)行審核，確保合同的合法性、有效性。2.工程質(zhì)量：關(guān)注工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。解決辦法為，雙方共同確定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在合同中予以明確；建立質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.工期延誤：防止工期延誤對雙方造成損失，需在合同中約定工期延誤的違約責(zé)任。解決辦法為，明確工期延誤的違約金計(jì)算方式，并在合同中予以約定。4.合同履行：關(guān)注合同履行過程中的變更、解除、終止等情形，確保雙方權(quán)益。解決辦法為，在合同中約定變更、解除、終止合同的條件和程序，以及相應(yīng)的違約責(zé)任。5.爭議解決：確保在合同履行過程中發(fā)生的爭議能夠得到妥善解決。解決辦法為，在合同中約定爭議解決的方式，如友好協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。涉及到的法律名詞及名詞解釋：1.工程施工：指按照合同約定，由承包商完成的土建、安裝、裝修等工程活動。2.合同總價(jià)：指雙方約定的承包商完成工程所需支付的總金額。3.支付進(jìn)度：指按照合同約定，業(yè)主按照工程進(jìn)度分階段支付合同價(jià)款的方式。4.工期延誤：指工程實(shí)際竣工日期超過合同約定的竣工日期。5.違約金：指一方未履行合同約定義務(wù)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。6.爭議解決：指雙方在合同履行過程中發(fā)生的糾紛通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式予以解決。7.友好協(xié)商：指雙方在合同履行過程中，通過溝通、協(xié)商，達(dá)成一致意見的方式。8.調(diào)解：指由第三方中立機(jī)構(gòu)或個(gè)人協(xié)助雙方解決合同爭議的方式。9.仲裁：指雙方在合同中約定仲裁條款，爭議提交仲裁委員會進(jìn)行審理和裁決的方式。10.訴訟：指合同爭議提交人民法院進(jìn)行審理和判決的方式。應(yīng)用場合：1.適用于各類工程施工項(xiàng)目，如房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝飾裝修等。2.適用于工程承包商與業(yè)主之間簽訂的工程施工合同。3.可作為雙方在工程施工過程中權(quán)益保障和義務(wù)約定的依據(jù)。補(bǔ)充條款：1.工程變更條款：包括工程范圍、內(nèi)容、進(jìn)度、價(jià)款等方面的變更。2.不可抗力條款：明確不可抗力事件的范圍、責(zé)任劃分及相應(yīng)的處理辦法。3.保險(xiǎn)條款：規(guī)定雙方應(yīng)購買的保險(xiǎn)類型、保險(xiǎn)責(zé)任范圍、保險(xiǎn)費(fèi)用等。4.環(huán)境保護(hù)條款：明確施工過程中的環(huán)保要求、廢物處理、污染防護(hù)等。5.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)條款：規(guī)定雙方在工程施工過程中涉及的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)事宜。6.保密條款：約定雙方在合同履行過程中應(yīng)保守的商業(yè)秘密和隱私。7.爭端解決條款：包括爭議解決方式、仲裁機(jī)構(gòu)、訴訟管轄等。附件列表：1