木作加工承攬合同范例

木作加工承攬合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

合同簽訂地點(diǎn)：__________

合同簽訂日期：__________

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

鑒于甲方因生產(chǎn)、經(jīng)營或其他需要，需乙方進(jìn)行木作加工承攬業(yè)務(wù)，雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、加工承攬項(xiàng)目及內(nèi)容

1.1甲方委托乙方進(jìn)行木作加工承攬業(yè)務(wù)，具體項(xiàng)目如下：

（1）木作產(chǎn)品名稱：__________

（2）規(guī)格型號(hào)：__________

（3）數(shù)量：__________

（4）材質(zhì)：__________

（5）工藝要求：__________

二、加工承攬期限

2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________個(gè)月。

三、加工承攬費(fèi)用及支付方式

3.1加工承攬費(fèi)用總額為人民幣_(tái)_________元整（大寫：__________）。

3.2乙方在完成加工承攬任務(wù)后，甲方應(yīng)在__________日內(nèi)支付乙方加工承攬費(fèi)用。

3.3支付方式：__________

四、質(zhì)量要求及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工承攬，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

4.2質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：__________

五、交貨時(shí)間及地點(diǎn)

5.1乙方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)，將加工完成的木作產(chǎn)品交至甲方指定的地點(diǎn)。

5.2交貨時(shí)間：__________

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

6.2甲方未按約定支付加工承攬費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。

6.3乙方未按約定完成加工承攬任務(wù)，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。

六、爭(zhēng)議解決

7.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

附件：

1.甲方提供的圖紙及技術(shù)要求

2.乙方提供的資質(zhì)證明文件

3.本合同的補(bǔ)充協(xié)議（如有）

4.其他相關(guān)文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同簽訂地點(diǎn)：__________

合同簽訂日期：__________

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

丙方（第三方監(jiān)督方）：__________

鑒于甲方因生產(chǎn)、經(jīng)營或其他需要，需乙方進(jìn)行木作加工承攬業(yè)務(wù)，為確保加工承攬質(zhì)量及進(jìn)度，特邀請(qǐng)丙方作為第三方監(jiān)督方參與本合同，以維護(hù)甲方權(quán)益，雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、加工承攬項(xiàng)目及內(nèi)容

1.1甲方委托乙方進(jìn)行木作加工承攬業(yè)務(wù)，具體項(xiàng)目如下：

（1）木作產(chǎn)品名稱：__________

（2）規(guī)格型號(hào)：__________

（3）數(shù)量：__________

（4）材質(zhì)：__________

（5）工藝要求：__________

二、第三方監(jiān)督方職責(zé)

2.1丙方作為第三方監(jiān)督方，負(fù)責(zé)對(duì)乙方的加工承攬過程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保乙方按照甲方要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度要求進(jìn)行加工承攬。

2.2丙方有權(quán)對(duì)乙方的加工承攬情況進(jìn)行不定期檢查，并有權(quán)要求乙方提供相關(guān)證明材料。

2.3丙方有權(quán)對(duì)乙方違反合同約定或影響甲方權(quán)益的行為提出整改要求，乙方應(yīng)在接到整改要求后立即改正。

三、甲方的權(quán)益及責(zé)任

3.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的時(shí)間和質(zhì)量要求完成加工承攬任務(wù)。

3.2甲方有權(quán)要求乙方提供必要的圖紙、技術(shù)文件和相關(guān)資料。

3.3甲方有權(quán)要求乙方在加工承攬過程中提供必要的技術(shù)指導(dǎo)和支持。

3.4甲方有權(quán)對(duì)乙方的加工承攬成果進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)不合格的產(chǎn)品要求乙方進(jìn)行返工或賠償。

3.5甲方有權(quán)在乙方違約時(shí)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

四、乙方的責(zé)任及義務(wù)

4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度要求進(jìn)行加工承攬。

4.2乙方應(yīng)保證加工承攬成果符合合同約定，并對(duì)因自身原因?qū)е碌漠a(chǎn)品質(zhì)量問題承擔(dān)賠償責(zé)任。

4.3乙方應(yīng)配合丙方的監(jiān)督檢查，并接受其提出的整改要求。

4.4乙方應(yīng)按合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)向甲方交付加工承攬成果。

五、違約責(zé)任

5.1乙方未按約定時(shí)間完成加工承攬任務(wù)，每延誤一日，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。

5.2乙方提供的產(chǎn)品不符合合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每發(fā)現(xiàn)一處質(zhì)量問題，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。

5.3乙方違反合同約定，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、保密條款

6.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及加工承攬過程中的技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

七、爭(zhēng)議解決

7.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

附件：

1.甲方提供的圖紙及技術(shù)要求

2.乙方提供的資質(zhì)證明文件

3.丙方提供的資質(zhì)證明文件

4.本合同的補(bǔ)充協(xié)議（如有）

5.其他相關(guān)文件

第三方介入的意義和目的在于，通過引入具有專業(yè)監(jiān)督能力的丙方，能夠更加有效地保障甲方的權(quán)益，確保乙方按照合同約定完成加工承攬任務(wù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，縮短項(xiàng)目周期。甲方為主導(dǎo)的目的和意義在于，通過明確甲方的權(quán)益和責(zé)任，確保甲方在合同履行過程中的主導(dǎo)地位，降低風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同簽訂地點(diǎn)：__________

合同簽訂日期：__________

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

丙方（第三方監(jiān)理方）：__________

鑒于乙方具備木作加工承攬的專業(yè)能力，甲方委托乙方進(jìn)行木作加工承攬業(yè)務(wù)，為確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，甲方邀請(qǐng)丙方作為第三方監(jiān)理方參與本合同，以保障乙方權(quán)益，雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

一、加工承攬項(xiàng)目及內(nèi)容

1.1甲方委托乙方進(jìn)行木作加工承攬業(yè)務(wù)，具體項(xiàng)目如下：

（1）木作產(chǎn)品名稱：__________

（2）規(guī)格型號(hào)：__________

（3）數(shù)量：__________

（4）材質(zhì)：__________

（5）工藝要求：__________

二、第三方監(jiān)理方職責(zé)

2.1丙方作為第三方監(jiān)理方，負(fù)責(zé)對(duì)乙方的加工承攬過程進(jìn)行監(jiān)督，確保項(xiàng)目符合甲方要求，并維護(hù)乙方的合法權(quán)益。

2.2丙方有權(quán)要求乙方提供項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量等相關(guān)報(bào)告，并對(duì)乙方的施工過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

2.3丙方有權(quán)對(duì)乙方的施工進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并提出改進(jìn)意見。

三、乙方的權(quán)益及責(zé)任

3.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供必要的圖紙、技術(shù)文件和相關(guān)資料。

3.2乙方有權(quán)要求甲方在項(xiàng)目過程中提供必要的技術(shù)指導(dǎo)和支持。

3.3乙方有權(quán)在項(xiàng)目過程中對(duì)甲方提出的設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行反饋，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。

3.4乙方有權(quán)在項(xiàng)目完成后進(jìn)行自檢，并要求甲方進(jìn)行驗(yàn)收。

3.5乙方有權(quán)在甲方違約時(shí)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

四、甲方的責(zé)任及義務(wù)

4.1甲方應(yīng)按照合同約定提供圖紙、技術(shù)文件和相關(guān)資料，并確保其準(zhǔn)確性和完整性。

4.2甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付乙方工程款項(xiàng)。

4.3甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行項(xiàng)目施工，包括提供必要的施工場(chǎng)地和條件。

4.4甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，并對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目要求乙方進(jìn)行整改。

五、違約責(zé)任

5.1甲方未按約定時(shí)間提供圖紙、技術(shù)文件，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。

5.2甲方未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，每延誤一日，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。

5.3甲方違反合同約定，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、保密條款

6.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及項(xiàng)目過程中的技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

七、爭(zhēng)議解決

7.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

附件：

1.甲方提供的圖紙及技術(shù)要求

2.乙方提供的資質(zhì)證明文件

3.丙方提供的資質(zhì)證明文件

4.本合同的補(bǔ)充協(xié)議（如有）

5.其他相關(guān)文件

乙方為主導(dǎo)的目的和意義在于，通過合同的明確條款，乙方能夠確保其