建筑施工分包合同格式

合同編號：__________建筑施工分包合同名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________名稱：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________第一條工作內容1.1分包商同意按照本合同約定的條款和承包商的施工要求，完成項目所需的施工任務。1.2分包商應按照承包商的施工進度計劃和質量要求，確保施工工作的順利進行。1.3分包商應承擔并履行本合同項下的所有責任和義務，包括但不限于施工安全、工程質量、材料供應、人員管理等。第二條工程質量與標準2.1分包商應按照國家和行業(yè)的相關標準、規(guī)范和規(guī)定，保證施工質量，確保工程達到預定的質量要求。2.2分包商應嚴格按照設計文件和施工圖紙進行施工，確保施工過程中的各項工作符合設計要求。2.3分包商應按照承包商的要求，對施工過程中的質量問題進行及時整改，確保工程質量得到有效控制。第三條工程進度與工期3.1分包商應按照承包商提供的施工進度計劃和工期要求，合理安排施工人員和工作時間，確保工程按期完成。3.2分包商應提前向承包商報告施工進度和存在的問題，以便承包商及時協(xié)調解決。3.3分包商如因特殊情況導致無法按期完成工程，應提前向承包商提出延期申請，經(jīng)承包商批準后，本合同約定的工期相應順延。第四條材料與設備4.1分包商應按照承包商的要求，采購、供應施工所需的材料和設備。4.2分包商應確保供應的材料和設備符合設計要求和相關標準，并承擔因材料和設備質量問題導致的一切責任。4.3分包商應按照承包商的要求，對供應的材料和設備進行檢驗、試驗和保管，確保施工過程中的安全和質量。第五條安全生產(chǎn)5.1分包商應嚴格按照國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標準，加強施工現(xiàn)場的安全管理。5.2分包商應建立健全安全生產(chǎn)責任制度，明確安全生產(chǎn)管理人員和崗位責任。5.3分包商應加強施工人員的安全教育與培訓，確保施工現(xiàn)場的安全。第六條合同價格與支付6.1本合同的價格為_______元（大寫：__________________________元整）。6.2承包商應按照本合同約定的付款節(jié)點和比例，向分包商支付合同價款。6.3分包商應提供合法、有效的稅務發(fā)票，作為承包商支付合同價款的依據(jù)。第七條違約責任7.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。7.2分包商如未按照約定完成施工任務，應按照逾期完成的天數(shù)，向承包商支付逾期違約金，計算方式為：逾期違約金=合同總價×0.5%×逾期天數(shù)。7.3承包商如未按照約定支付合同價款，應按照逾期支付的天數(shù)，向分包商支付逾期違約金，計算方式為：逾期違約金=應支付合同價款×0.5%×逾期天數(shù)。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且合同價款支付完畢之日終止。甲方（分包商）：__________乙方（承包商）：__________簽訂日期：______年______月______日注意事項：1.合同的簽訂雙方應具備合法的資質和能力，確保合同的有效性。2.明確工作內容、工程質量、工程進度與工期、材料與設備等關鍵條款，避免因理解不一致導致的爭議。3.關注安全生產(chǎn)，遵守相關法律法規(guī)，確保施工現(xiàn)場的安全。4.合同價格與支付條款應詳細約定，包括付款節(jié)點、比例和發(fā)票提供等。5.違約責任應明確，包括違約金的計算方式和賠償損失的范圍。6.約定爭議解決方式，可以選擇友好協(xié)商或訴訟解決。解決辦法：1.雙方應嚴格遵守合同條款，如發(fā)生違約行為，可依據(jù)違約責任條款尋求法律途徑解決。2.對于合同履行過程中的爭議，通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可依據(jù)爭議解決條款向法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.合同履行：合同雙方按照約定履行各自的權利和義務的過程。2.違約責任：合同一方未履行或未完全履行合同義務時，應承擔的法律責任。3.友好協(xié)商：合同雙方在發(fā)生爭議時，通過相互溝通、協(xié)商解決問題的方式。4.訴訟解決：合同雙方在爭議無法通過協(xié)商解決時，向法院提起訴訟，請求法院判決解決爭議的方式。5.合同終止：合同雙方履行完合同義務，合同關系消滅的狀態(tài)。特殊應用場合：1.緊急工程：當項目需要盡快完成時，分包商需要加班加點以確保工程按時完成。這種情況下，合同補充條款可以包括額外的工作時間和費用安排。2.設計變更：如果工程項目在施工過程中需要進行設計變更，分包商和承包商需要協(xié)商確定變更對工程進度和費用的影響，并在合同中補充相應條款。3.不可抗力：遇到自然災害或其他不可抗力因素導致工程無法正常進行，合同補充條款應明確雙方的責任和義務，以及如何處理因不可抗力導致的工期延誤和費用問題。4.特殊材料或設備：如果工程項目需要使用特殊材料或設備，分包商需要確保這些材料或設備的供應和質量。合同補充條款可以包括對這些材料或設備的具體要求和相關責任的規(guī)定。附件列表：1.施