酒店圍墻建設合同

酒店圍墻建設合同合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于甲方為提升酒店形象，改善酒店安全環(huán)境，擬對酒店圍墻進行建設；乙方具備酒店圍墻建設的資質和能力，自愿為甲方提供酒店圍墻建設服務。為保證雙方的權利和義務，經甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內容1.1乙方根據(jù)甲方的要求，負責酒店圍墻的設計、施工、驗收及保修等工作。1.2酒店圍墻建設應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。第二條工程質量2.1乙方應按照甲方的要求，選用合格的建筑材料、構件和設備，確保工程質量。2.2乙方應嚴格按照設計方案和施工圖紙進行施工，確保工程順利進行。2.3工程驗收合格后，乙方應承擔不少于一年的保修期。第三條工程進度3.1乙方應按照雙方約定的工期完成工程建設。3.2乙方應提前一個月向甲方提交工程進度報告，如需延期，應提前一個月向甲方申請，并征得甲方同意。第四條工程款支付4.1雙方約定，工程款分為三個階段支付，分別為工程進度款、工程驗收款和工程保修款。4.2甲方按照乙方的工程進度，支付相應階段的工程款。4.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按約定時間支付工程款。第五條違約責任5.1乙方未按照約定工期完成工程，應向甲方支付違約金。5.2乙方使用不合格建筑材料、構件和設備，導致工程質量問題，應承擔相應責任。5.3甲方未按約定時間支付工程款，應向乙方支付滯納金。第六條爭議解決6.1本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商無果，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：一、附件列表：1.工程設計方案2.施工圖紙3.建筑材料、構件和設備合格證明4.工程進度報告5.工程驗收報告6.保修條款7.違約金計算公式8.滯納金計算公式二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成工程：認定標準為實際完成時間與約定完成時間相差超過合同約定的允許誤差范圍。2.乙方使用不合格建筑材料、構件和設備：認定標準為檢測報告顯示建筑材料、構件和設備不符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。3.甲方未按約定時間支付工程款：認定標準為付款時間超過合同約定的付款期限。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同所述的酒店圍墻建設的委托方。2.乙方：指合同所述的酒店圍墻建設的承攬方。3.工程設計方案：指為完成酒店圍墻建設而編制的設計圖紙及技術要求。4.施工圖紙：指根據(jù)工程設計方案編制的施工指導文件。5.建筑材料、構件和設備合格證明：指證明建筑材料、構件和設備符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準的文件。6.工程進度報告：指乙方按照工程進度向甲方提交的書面報告。7.工程驗收報告：指工程完成后，乙方向甲方提交的工程驗收申請報告。8.保修期：指工程驗收合格后，乙方對工程承擔保修責任的期限。9.違約金：指違約方因違約行為應向守約方支付的賠償金。10.滯納金：指未按約定時間支付款項的一方應向另一方支付的逾期付款賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，調整施工計劃，確保工程按時完成。如確需延期，應提前一個月向甲方申請，并征得甲方同意。2.工程質量問題：乙方應立即整改，更換不合格建筑材料、構件和設備，確保工程質量。3.甲方付款延誤：乙方可與甲方溝通，催促按時支付工程款。如甲方仍不支付，乙方可依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。4.工程驗收不合格：乙方應按照甲方要