2024年大型購物中心地下車庫施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大型購物中心地下車庫施工合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方：指購物中心的所有權(quán)人或授權(quán)代表。1.2乙方：指承包商，負責地下車庫的施工。1.3丙方：指購物中心的其他相關(guān)方，如有。第二條工程范圍與內(nèi)容2.1工程范圍：本合同指地下車庫的施工，包括但不限于土建工程、安裝工程、裝修工程等。2.2施工內(nèi)容：按照雙方確認的施工圖紙和工程量清單進行施工。第三條合同價格與支付3.1合同價格：雙方確認的合同價格為最終支付價格。3.2支付方式：按照工程進度和合同約定進行支付。第四條施工進度與質(zhì)量4.1施工進度：按照雙方確認的施工計劃進行施工。4.2施工質(zhì)量：符合國家相關(guān)標準和雙方約定的質(zhì)量要求。第五條材料與設(shè)備5.1乙方應(yīng)按照施工圖紙和合同要求提供合格的材料和設(shè)備。5.2甲方應(yīng)提供施工所需的水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施。第六條安全與環(huán)保6.1乙方應(yīng)嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工安全。6.2乙方應(yīng)采取有效措施，確保施工過程中的環(huán)境保護。第七條合同變更與解除7.1合同變更：雙方同意按照變更后的條款繼續(xù)履行合同。7.2合同解除：在符合法律規(guī)定和合同約定的前提下，雙方可協(xié)商解除合同。第八條違約責任8.1乙方未按照約定完成施工的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。8.2甲方未按照約定支付合同價款的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、終止與解除10.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同在全部工程驗收合格并支付完畢后終止。10.3合同的解除應(yīng)符合法律規(guī)定和合同約定。第十一條保密條款11.1雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密，應(yīng)予以保密。11.2保密期限自合同終止之日起計算，期限為____年。第十二條法律適用與爭議解決12.1本合同適用中華人民共和國法律。12.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.3若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十三條其他約定13.1雙方同意本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議。13.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十四條合同的簽署14.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。14.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方：指購物中心的所有權(quán)人或授權(quán)代表，具有合法的代表權(quán)和決策權(quán)。1.2乙方：指承包商，具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，負責地下車庫的施工。1.3丙方：指購物中心的其他相關(guān)方，如有投資方、使用方等。第二條工程范圍與內(nèi)容2.1工程范圍：本合同指地下車庫的施工，包括但不限于土建工程、安裝工程、裝修工程等。2.2施工內(nèi)容：按照雙方確認的施工圖紙和工程量清單進行施工，包括但不限于車庫的布局、結(jié)構(gòu)、水電布線、照明、通風等。第三條合同價格與支付3.1合同價格：雙方確認的合同價格為最終支付價格，金額為人民幣____元整（大寫：____元整）。3.2支付方式：甲方按照工程進度和合同約定分期支付乙方工程款項。具體支付方式及進度由雙方在補充協(xié)議中約定。第四條施工進度與質(zhì)量4.1施工進度：乙方應(yīng)按照雙方確認的施工計劃進行施工，確保工程按時完成。4.2施工質(zhì)量：乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和雙方約定的質(zhì)量要求。具體質(zhì)量標準由雙方在補充協(xié)議中約定。第五條材料與設(shè)備5.1乙方應(yīng)按照施工圖紙和合同要求提供合格的材料和設(shè)備，并保證材料和設(shè)備的質(zhì)量及安全。5.2甲方應(yīng)提供施工所需的水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施，并保證基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定供應(yīng)。第六條安全與環(huán)保6.1乙方應(yīng)嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保施工安全。乙方應(yīng)制定并執(zhí)行施工現(xiàn)場的安全防護措施，防止事故的發(fā)生。6.2乙方應(yīng)采取有效措施，確保施工過程中的環(huán)境保護。乙方應(yīng)按照相關(guān)環(huán)保法規(guī)的要求，做好施工現(xiàn)場的清潔、垃圾處理等工作。第七條合同變更與解除7.1合同變更：雙方同意按照變更后的條款繼續(xù)履行合同。任何一方提出變更要求，均應(yīng)提前書面通知對方，并經(jīng)對方同意后進行變更。7.2合同解除：在符合法律規(guī)定和合同約定的前提下，任何一方均有權(quán)解除合同。甲方解除合同時，應(yīng)支付乙方相應(yīng)的違約金。乙方解除合同時，應(yīng)承擔因解除合同給甲方造成的損失。第八條違約責任8.1乙方未按照約定完成施工的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。乙方應(yīng)按照甲方要求，按時完成施工，并承擔因延期施工造成的甲方損失。8.2甲方未按照約定支付合同價款的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。甲方應(yīng)按照合同約定，按時支付乙方工程款項，并承擔因遲延支付造成的乙方損失。8.3如乙方施工質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)承擔返工、維修等費用，并承擔因質(zhì)量問題造成的甲方損失。8.4如甲方提供的施工條件不符合約定，甲方應(yīng)承擔乙方因此產(chǎn)生的額外費用，并承擔因施工條件不符造成的乙方損失。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。雙方應(yīng)保持溝通，共同協(xié)商解決爭議，避免影響工程的進展。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。雙方同意接受法院的管轄，并按照法院的判決執(zhí)行。第十條合同的生效、終止與解除10.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。10.2合同在全部工程驗收合格并支付完畢后終止。工程驗收合格后，甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方工程款項，雙方的權(quán)利和義務(wù)隨之終止。10.3合同的解除應(yīng)符合法律規(guī)定和合同約定。任何一方均有權(quán)解除合同，但應(yīng)提前書面通知對方，并經(jīng)對方同意后進行解除。第十一條保密條款11.1雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密，應(yīng)予以保密。保密信息包括但不僅限于工程設(shè)計圖紙、施工工藝、甲方業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。11.2保密期限自合同終止之日起計算，期限為____年。雙方應(yīng)在合同終止后繼續(xù)履行保密義務(wù)，不得泄露對方的保密信息。第十二條法律適用與爭議解決12.1本合同適用中華人民共和國法律。本合同的解釋和適用均應(yīng)遵循中華人民共和國的法律規(guī)定。12.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。雙方應(yīng)保持溝通，共同協(xié)商解決爭議，避免影響工程的進展。12.3若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。雙方同意接受法院的管轄，并按照法院的判決執(zhí)行。第十三條其他約定13.1雙方同意本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2補充協(xié)議與本合同存在沖突的，以補充協(xié)議為準。雙方應(yīng)按照補充協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第十四條合同的簽署14.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方應(yīng)妥善保管合同副本，以備不時之需。14.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保工程的順利進行。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方：指除甲乙雙方外，與本合同無關(guān)的個體或組織，包括但不限于中介方、咨詢方、監(jiān)管方、審計方等。1.2第三方介入：指第三方在合同履行過程中，應(yīng)甲乙雙方的約定或法律規(guī)定，參與到合同的實施、監(jiān)督、驗收等環(huán)節(jié)。第二條第三方介入的程序與條件2.1甲乙雙方同意，第三方介入應(yīng)按照雙方約定的程序進行。第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)達成一致，明確第三方的角色、職責和權(quán)利。2.2第三方介入的條件包括但不限于：合同履行過程中出現(xiàn)爭議，需要第三方調(diào)解；合同履行不符合約定的質(zhì)量標準，需要第三方驗收；法律法規(guī)規(guī)定必須有第三方參與的情況等。第三條第三方介入的權(quán)利與義務(wù)3.1第三方介入的權(quán)利：根據(jù)甲乙雙方的共同約定，第三方有權(quán)對合同履行情況進行監(jiān)督、檢查和評估。第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供相關(guān)資料和信息，以便第三方更好地履行其職責。3.2第三方介入的義務(wù)：第三方應(yīng)按照甲乙雙方約定的職責范圍，客觀、公正地履行其職責。第三方應(yīng)保護甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露與合同無關(guān)的信息。第四條第三方介入的費用4.1第三方介入的費用由甲乙雙方協(xié)商承擔。甲乙雙方可以根據(jù)實際情況，約定第三方介入費用的支付方式和金額。4.2第三方介入的費用應(yīng)在合同中明確，或在甲乙雙方達成一致后另行簽訂補充協(xié)議予以明確。第五條第三方介入的決策權(quán)5.1第三方介入不影響甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。第三方介入的決策權(quán)應(yīng)由甲乙雙方共同行使，第三方僅提供意見和建議。5.2甲乙雙方應(yīng)充分考慮第三方的意見和建議，但最終決策權(quán)在甲乙雙方。第三方不得干涉甲乙雙方的合同履行。第六條第三方介入的責任限額6.1第三方介入的責任限額應(yīng)由甲乙雙方在合同中明確。第三方對甲乙雙方的損失承擔有限責任，除非第三方故意或重大過失。6.2第三方介入的責任限額包括但不限于：第三方介入的費用、第三方過失導致的直接損失等。第七條第三方介入的爭議解決7.1如第三方介入過程中出現(xiàn)爭議，甲乙雙方應(yīng)嘗試友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.2甲乙雙方同意接受法院的管轄，并按照法院的判決執(zhí)行。第八條第三方介入的終止與解除8.1第三方介入在合同履行完畢后終止。合同履行完畢，第三方不再享有介入的權(quán)利和義務(wù)。8.2甲乙雙方同意解除第三方介入的，應(yīng)提前書面通知第三方。第三方應(yīng)在接到通知后立即停止介入行為。第九條其他約定9.1雙方同意本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2補充協(xié)議與本合同存在沖突的，以補充協(xié)議為準。雙方應(yīng)按照補充協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第十條合同的簽署10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方應(yīng)妥善保管合同副本，以備不時之需。10.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保工程的順利進行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程圖紙附件二：工程量清單附件三：施工計劃附件四：材料和設(shè)備規(guī)格書附件五：質(zhì)量標準和要求附件六：安全防護措施方案附件七：環(huán)保措施方案附件八：合同價款支付明細表附件九：工期延誤賠償計算公式附件十：違約金計算公式附件十一：保密協(xié)議附件十二：補充協(xié)議附件的詳細要求和說明：附件一：工程圖紙應(yīng)詳細展示地下車庫的布局、結(jié)構(gòu)、水電布線、照明、通風等設(shè)計內(nèi)容。圖紙應(yīng)由甲方提供，乙方應(yīng)妥善保管并按照圖紙進行施工。附件二：工程量清單應(yīng)詳細列出所有施工項目、工程量、材料和人工費用等。清單應(yīng)由甲方提供，乙方應(yīng)按照清單進行施工。附件三：施工計劃應(yīng)詳細規(guī)定施工的時間節(jié)點、施工內(nèi)容、施工人員等。計劃應(yīng)由乙方制定，甲方確認后執(zhí)行。附件四：材料和設(shè)備規(guī)格書應(yīng)詳細說明施工所需材料和設(shè)備的型號、規(guī)格、性能等技術(shù)參數(shù)。規(guī)格書應(yīng)由乙方提供，甲方確認后使用。附件五：質(zhì)量標準和要求應(yīng)詳細列出本工程的質(zhì)量要求，包括材料、施工工藝、驗收標準等。標準應(yīng)由甲方提供，乙方應(yīng)嚴格按照標準進行施工。附件六：安全防護措施方案應(yīng)詳細闡述施工過程中的安全防護措施，包括施工現(xiàn)場的安全防護、施工設(shè)備的安全使用等。方案應(yīng)由乙方制定，甲方確認后執(zhí)行。附件七：環(huán)保措施方案應(yīng)詳細說明施工過程中的環(huán)保措施，包括廢棄物處理、噪音控制、空氣質(zhì)量管理等。方案應(yīng)由乙方制定，甲方確認后執(zhí)行。附件八：合同價款支付明細表應(yīng)詳細列出合同價款的支付方式和支付進度。表應(yīng)由甲方提供，乙方應(yīng)按照表中的約定進行支付。附件九：工期延誤賠償計算公式應(yīng)詳細說明工期延誤賠償?shù)挠嬎惴椒?。公式?yīng)由甲方提供，乙方應(yīng)按照公式進行計算。附件十：違約金計算公式應(yīng)詳細說明違約金的計算方法。公式應(yīng)由甲方提供，乙方應(yīng)按照公式進行計算。附件十一：保密協(xié)議應(yīng)詳細列出雙方需保密的信息內(nèi)容、保密期限、違約責任等。協(xié)議應(yīng)由雙方簽訂，雙方共同遵守。附件十二：補充協(xié)議應(yīng)詳細說明本合同未盡事宜的內(nèi)容。協(xié)議應(yīng)由雙方簽訂，與本合同具有同等法律效力。說明二：違約行為及責任認定：違約行為包括但不限于：1.甲方未按照約定支付合同價款。2.乙方未按照約定完成施工。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定。4.甲方提供的施工條件不符合約定。5.第三方未按照約定履行其職責。違約的責任認定標準：1.甲方未按照約定支付合同價款的，應(yīng)承擔遲延支付的違約金。2.乙方未按照約定完成施工的，應(yīng)承擔延期施工的違約金。3.乙方施工質(zhì)量不符合約定的，乙方應(yīng)承擔返工、維修等費用，并承擔因質(zhì)量問題造成的甲方損失。4.甲方提供的施工條件不符合約定的，甲方應(yīng)承擔乙方因此產(chǎn)生的額外費用，并承擔因施工條件不符造成的乙方損失。5.第三方未按照約定履行其職責的，第三方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。示例說明：如甲方未按照約定支付合同價款，乙方可以依據(jù)附件十中的違約金計算公式，計算出甲方應(yīng)支付的違約金金額，并據(jù)此向甲方提出違約金的要求。說明三：法律名詞及解釋：1.購物中心：指集購物、餐飲、娛樂、休閑等多種功能于一體的商業(yè)綜合體。2.承包商：指具備相關(guān)