建設(shè)工程施工合同

建設(shè)工程施工合同建設(shè)工程施工合同1發(fā)包人：_________________(以下簡稱：_________________甲方)地址：_________________法定代表人：_________________承包人：_________________(承包單位全稱)(以下簡稱：_________________乙方)地址：_________________法定代表人：_________________甲、乙雙方為切實保證盛世尊邸住宅區(qū)(以下稱“本項目”)的施工順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律及行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，特簽訂如下合同條款：_________________一、工程承包范圍約定：(一)、由廣東建設(shè)筑藝術(shù)設(shè)計院設(shè)計的盛世尊邸住宅小區(qū)全套圖紙，除本合同第二條甲方指定的分包工程外，其余均屬乙方承包范圍。具體圖號如下：_________________1、建筑施工圖紙圖號列：_________________至至共張圖紙。2、結(jié)構(gòu)施工圖紙圖號列：_________________至共張圖張。3、弱電施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。4、強(qiáng)電施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。5、給排水施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。6、燃?xì)馐┕D紙圖號列：_________________至共張圖紙。7、空調(diào)通風(fēng)、人防施工圖紙圖號列：_________________至至共張圖紙。8、會審圖紙的記錄及其圖紙存在但未提到的圖紙設(shè)計問題。(二)、施工圖紙中未包含或不明確但屬乙方承包的工程有：1、設(shè)計變更;2、本合同書附件一、二，所列明的分包工程中乙方應(yīng)負(fù)責(zé)施工的工程范圍;(三)、因本工程為毛丕房，在施工圖中屬乙方承包范圍內(nèi)，但經(jīng)雙方約定免予施工的有：各套套內(nèi)功能分隔墻、樓地面找平層、天花大白漿面層。甲方(蓋章)___________法定代表人(簽章)___________乙方(簽章)_______________年_____月_____日建設(shè)工程施工合同2發(fā)包人（全稱）（簡稱甲方）承包人（全稱）（簡稱乙方）依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內(nèi)容：資金來源：二、工程承包范圍承包范圍：三、合同工期開工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：五、合同價款金額（大寫）：（人民幣）：萬元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1、本合同協(xié)議書2、本合同專用條款3、明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議4、本合同通用條款5、投標(biāo)書、招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書6、施工圖紙7、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求8、工程預(yù)算書雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。十、合同生效合同訂立時間：年月日合同訂立地點：本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：電話：電話：傳真：傳真：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：郵政編碼：郵政編碼：工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證意見：經(jīng)辦人：鑒證機(jī)關(guān)(章)年月日第二部分通用條款此部分采用《建設(shè)工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分通用條款》第三部分專用條款一、詞語定義及合同文件2.合同文件及解釋順序合同文件組成及解釋順序：3.語言文字和適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范3.1本合同除使用漢語外，不使用語言文字。3.2適用法律和法規(guī)3.2.1需要明示的法律、行政法規(guī)：3.2.2本合同適用的法律和法規(guī)不限于上述明示的法律法規(guī)。本合同訂立時國家及相應(yīng)部門頒布的其它法律法規(guī)同樣適用。3.3適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱：發(fā)包人提供標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的時間：國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時的約定：4.圖紙4.1發(fā)包人向承包人提供圖紙日期和套數(shù)：4.2發(fā)包人對圖紙的保密要求：4.3使用國外圖紙的要求及費(fèi)用承擔(dān)：二、雙方一般權(quán)利和義務(wù)5.工程師5.1監(jiān)理單位委派的工程師姓名：職務(wù)：發(fā)包人委托的職權(quán)：需要取得發(fā)包人批準(zhǔn)才能行駛的職權(quán)：5.2發(fā)包人派駐的工程師姓名：職務(wù)：職權(quán)：5.3不實行監(jiān)理的，工程師職權(quán)：7.項目經(jīng)理姓名：職務(wù)：證號：8.發(fā)包人工作8.1發(fā)包人應(yīng)按約定的時間和要求完成以下工作：⑴施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：⑵將施工所需的水、電、線路接至施工場地的時間、地點和供應(yīng)要求：⑷工程地質(zhì)和地下管線資料的提供時間：⑸由發(fā)包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：⑹水準(zhǔn)點與坐標(biāo)控制點交驗要求：⑺圖紙會審和設(shè)計交底時間：⑻協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護(hù)建筑）、古樹名木的保護(hù)工作：⑼雙方約定發(fā)包人應(yīng)做的其它工作：8.2發(fā)包人委托承包人辦理的工作：9.承包人工作9.1承包人應(yīng)按約定的時間和要求，完成以下工作：⑴需由設(shè)計資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)范圍允許的承包人完成的設(shè)計文件提交時間：⑵應(yīng)提供計劃、報表的名稱及完成時間：⑶承擔(dān)施工安全保衛(wèi)工作及非夜間施工照明的責(zé)任和要求：⑷向發(fā)包人提供的辦公和生活房屋及設(shè)施的要求：⑸需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)：⑹已完工程成品保護(hù)的特殊要求及費(fèi)用承擔(dān)：⑺施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物(含文物保護(hù)建筑)、古樹名木的保護(hù)要求及費(fèi)用承擔(dān)：⑻施工場地清潔衛(wèi)生的要求：⑼雙方約定承包人應(yīng)做的其它工作：三、施工組織設(shè)計和工期10.進(jìn)度計劃10.1承包人提供施工組織設(shè)計(施工方案)和進(jìn)度計劃的時間：監(jiān)理工程師對施工方審核的時間：10.2群體工程中有關(guān)進(jìn)度計劃的要求：13.工期延誤13.1雙方約定工期順延的其他情況：四、質(zhì)量與驗收16.工程驗收：由招標(biāo)人或招標(biāo)人委托的單位，組織各相關(guān)部門按施工圖紙要求及國家頒布的有關(guān)工程驗收規(guī)范進(jìn)行驗收。16.1本工程質(zhì)量要求達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。17.1雙方約定中間驗收部位：五、安全施工：承包人在施工現(xiàn)場的安全教育和安全事故由承包人承擔(dān)。六、合同價款與支付23.合同價款及調(diào)整23.2本合同價款采用方式確定。⑴采用固定價格合同，合同價款中包括的風(fēng)險范圍：風(fēng)險費(fèi)用的計算方法：風(fēng)險范圍以外合同價款調(diào)整方法：⑵采用可調(diào)價格合同，合同價款調(diào)整方法：23.3雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：24.工程預(yù)付款發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款的時間和金額或占合同價款總額的比例：扣回工程款的時間、比例：25.工程量的確認(rèn)25.1承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：26.工程款（進(jìn)度款）支付雙方約定的工程款(進(jìn)度款)支付的方式和時間：七、材料設(shè)備供應(yīng)27.發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備27.4發(fā)包人供應(yīng)的材料設(shè)備與一覽表不符時，雙方約定發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任如下：⑴材料設(shè)備單價與一覽表不符：⑵材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與一覽表不符：⑶承包人可代為調(diào)劑串換的材料：⑷到貨地點與一覽表不符：⑸供應(yīng)數(shù)量與一覽表不符：⑹到貨時間與一覽表不符：⑺工程開工前根據(jù)施工組織方案、施工進(jìn)度計劃，及時報送甲供材供應(yīng)時間計劃表及要求。27.6發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的結(jié)算方法：28.承包人采購材料設(shè)備28.1承包人采購材料設(shè)備的約定：八、工程變更1、發(fā)包人以書面形式提出工程變更要求，作為變更依據(jù)，通知監(jiān)理和承包人，變更需經(jīng)簽字、加蓋公章后生效。2、承包人以書面形式提出工程變更意見，經(jīng)發(fā)包方、監(jiān)理簽署確認(rèn)意見并加蓋公章后生效。九、竣工驗收與結(jié)算32.竣工驗收32.1承包人提供竣工圖的約定：32.6中間交工工程的范圍和竣工時間：十、違約、索賠和爭議35.違約35.1本合同中關(guān)于發(fā)包人違約的具體責(zé)任如下：本合同通用條款第24條約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任：本合同通用條款第26.4款約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任：本合同通用條款第33.3款約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任：雙方約定的發(fā)包人其他違約責(zé)任：35.2本合同中關(guān)于承包人違約的具體責(zé)任如下：本合同通用條款第14.2款約定承包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任（工期違約）：本合同通用條款第15.1款約定承包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任：雙方約定的承包人其他違約責(zé)任：37.爭議37.1雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時：采取第種方式解決。⑴請雙方主管部門調(diào)解；⑵約定向仲裁委員會提請仲裁。十一、其它38.工程分包38.1本工程發(fā)包人同意承包人分包的工程：39.不可抗力39.1雙方關(guān)于不可抗力的約定：40.保險40.6本工程雙方約定投保內(nèi)容如下：⑴發(fā)包人投保內(nèi)容：⑵承包人投保內(nèi)容：41.擔(dān)保41.3本工程雙方約定擔(dān)保事項如下：⑴發(fā)包人向承包人提供履約擔(dān)保，擔(dān)保方式為：作為本合同附件。⑵承包人向發(fā)包人提供履約擔(dān)保，擔(dān)保方式為：作為本合同附件。⑶雙方約定的其他擔(dān)保事項:46.合同份數(shù)46.1雙方約定合同正副本份數(shù)：47.補(bǔ)充條款：第四部分工程質(zhì)量保修書發(fā)包人(全稱):承包人(全稱)：為保證（工程名稱）在合理使用期限內(nèi)正常使用，發(fā)包人承包人協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容質(zhì)量保修范圍包括屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下：二、質(zhì)量保修期質(zhì)量保修期從工程實際竣工之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。雙方根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合具體工程約定質(zhì)量保修期如下：1、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為；2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏屋面防水工程為年；3、裝修工程為年；4、電氣管線、上下水管線安裝工程為年；5、供熱及供冷系統(tǒng)為個采暖期及供冷期；6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為年;7、其他項目保修期限約定如下：質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。三、質(zhì)量保修責(zé)任1.屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)，派人修理，發(fā)包人可委托其他人員修理，保修費(fèi)用從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。2.發(fā)生須緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃?xì)饴獾?，承包人接到事故通知后，應(yīng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的事故，搶修費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。3.對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，采取安全防范措施；由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出保修方案，承包人實施保修。在國家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi)，承包人確保地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。4、質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收，發(fā)包人在質(zhì)量保修期滿后一個月內(nèi)，將剩余保修金無息返還承包人。四、質(zhì)量保修金的支付工程質(zhì)量保修金一般不超過施工合同價款的5％，本工程約定的工程質(zhì)量保修金為施工合同價款的。五、質(zhì)量保修金的返還發(fā)包人在質(zhì)量保修期滿后一個月內(nèi)，將剩余保修金無息返還承包人。六、其他雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件，由施工合同發(fā)包人承包人雙方共同簽署。發(fā)包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：年月日年月日建設(shè)工程施工合同3發(fā)包方(甲方)：xx市xx電力實業(yè)總公司。承包方(乙方)：xx省xx市xx電氣安裝工程有限責(zé)任公司。第一條合同依據(jù)本合同的法律依據(jù)是中華人民共和國(合同法)和(建設(shè)安裝工程合同及施工條例);工程內(nèi)容及工程量是按xx能達(dá)電力設(shè)計有限責(zé)任公司設(shè)計的(xx嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地)施工圖為依據(jù)進(jìn)行計算及核定。第二條工程名稱、地點和范圍及內(nèi)容一、工程名稱：xx嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。二、工程地點:xx嶺110kv變電所內(nèi)。三、工程范圍及內(nèi)容:1：xx嶺110kv變電所防雷接地安裝。2：xx嶺110kv變電所全所照明安裝。第三條承包方式本工程甲方將工程以包工包料按實結(jié)算下浮%的方式承包給乙方施工。(結(jié)算定額采用XX年北京地區(qū)價目本;裝置性材料預(yù)算價格執(zhí)行xx電力公司黔電定字(XX)04號文件頒發(fā)的(關(guān)于發(fā)布xx省電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價格(XX年價)的通知);費(fèi)用構(gòu)成執(zhí)行(電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定)(XX年版);根據(jù)xx省電力公司電技經(jīng)(XX)43、44號文件：其它相關(guān)費(fèi)用依據(jù)其它相關(guān)資料計算。第四條工程價款支付及結(jié)算方式1.該工程以xx省xx市xx電氣安裝工程有限責(zé)任公司編制的(xx嶺110kv變電所全所接地及照明工程預(yù)算書(其中工程款129760元))為依據(jù)簽訂施工合同。2.預(yù)付款方式：按工程預(yù)算書的工程款129760萬元的%即萬元(萬元整)付給乙方。3.結(jié)算方式：工程竣工驗收合格后，按審計后的結(jié)算工程款將余款在一個月之內(nèi)付給乙方。第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收和保修條件本工程參照國家(110kv及以下電氣安裝規(guī)范)進(jìn)行施工，相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家及電力行業(yè)規(guī)定，并通過相關(guān)職能部門驗收，本工程的保修期一年。第六條雙方協(xié)作事項甲方負(fù)責(zé)：一：甲方應(yīng)協(xié)調(diào)好該工程與有關(guān)單位的聯(lián)系，確保該工程的施工進(jìn)度。二:甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工進(jìn)度及隱蔽資料及時組織有關(guān)部門進(jìn)行中間驗收.乙方負(fù)責(zé)：一：乙方在施工中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向甲方反應(yīng)。二：乙方應(yīng)按時按期完成該工程內(nèi)的所有工作內(nèi)容，不得影響其他工程。三：竣工資料報有關(guān)部門審核。第七條違約責(zé)任按國家的相關(guān)法律法規(guī)追究對方的違約責(zé)任。第八條發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛處理方式如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，雙方應(yīng)本著實事求是的原則，協(xié)商解決，若不能達(dá)到目的，可向人民法院申請仲裁。第九條施工工期本工程年月日前完工。第十條工程承包方式本工程合同價款是該工程的:人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、輔材費(fèi)、主材費(fèi)。第十一條安全責(zé)任施工中的安全責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)，獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十二條工程造價本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00)，本工程包工包料按實結(jié)算。第十三條合同份數(shù)本合同正本2份，雙方各執(zhí)正1份。第十四條該合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。甲方：(公章)乙方：負(fù)責(zé)人：(簽章)負(fù)責(zé)人：(簽章)日期：年月日日期：年月日建設(shè)工程施工合同4合同編號：______________________（發(fā)包人名稱）（以下稱發(fā)包人）擬修建_____________工程，接受了___________（承包人名稱）（以下稱承包人）的投標(biāo)，雙方達(dá)成如下協(xié)議，并于______年______月______日簽訂了本協(xié)議書，合同總金額為人民幣（大寫）_________________。1．本協(xié)議書中的詞語涵義與下述第2條所列的專用合同條款和通用合同條款中的詞語涵義相同。2．本合同包括下列文件（示例）（1）協(xié)議書（包括補(bǔ)充協(xié)議）；（2）中標(biāo)通知書；（3）投標(biāo)報價書；（4）專用合同條款；（5）通用合同條款；（6）技術(shù)條款；（7）圖紙；（8）已標(biāo)價的工程量清單；（9）經(jīng)雙方確認(rèn)進(jìn)入合同的其他文件。上列文件匯集并代替了本協(xié)議書簽訂前雙方為本合同簽訂的所有協(xié)議、會談記錄以及相互承諾的一切文件。3．承包人保證按照合同規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔(dān)合同規(guī)定的承包人的全部義務(wù)和責(zé)任。4．發(fā)包人保證按照合同規(guī)定付款并承擔(dān)合同規(guī)定的發(fā)包人的全部義務(wù)和責(zé)任。5．本協(xié)議書經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效（若需公證或鑒證時尚需辦理公證或鑒證手續(xù)后生效）。6．本合同一式_______份。其中正本貳份，雙方各執(zhí)壹份，副本_______份，發(fā)包人執(zhí)_______份，承包人執(zhí)_______份，其余副本由發(fā)包人分送有關(guān)單位。發(fā)包人（蓋章）：____________承包人（蓋章）：____________法定代表人（簽字）：________法定代表人（簽字）：________地址：______________________地址：______________________網(wǎng)址：______________________網(wǎng)址：______________________電話：______________________電話：______________________電傳：______________________電傳：______________________傳真：______________________傳真：______________________電報掛號：__________________電報掛號：__________________郵政編碼：__________________郵政編碼：__________________開戶銀行：__________________開戶銀行：__________________賬號：______________________賬號：_______________________________年______月_______日_________年______月_______日簽訂地點：__________________簽訂地點：__________________附件（略）注：若承包人為聯(lián)合體，除責(zé)任方處，其他各方的法定代表人（或委托代理人）也均應(yīng)在本協(xié)議書上簽名并蓋單位公章。建設(shè)工程施工合同5甲方(全稱)：乙方(全稱)：本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明，否則其定義與雙方已簽訂的合同中的定義相同。鑒于：前期簽訂合同中甲乙雙方確定的計費(fèi)方式，在后期施工過程中乙方提出定價偏低，甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實際情況，在原合同基礎(chǔ)上變更合同條款部分內(nèi)容，特訂立以下補(bǔ)充協(xié)議。一、協(xié)議內(nèi)容變更部分：1)按照表一計價。2)按照表二計價。二、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。本協(xié)議與原合同有相互沖突時，以本協(xié)議為準(zhǔn)。三、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲、乙雙方財務(wù)各執(zhí)一份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方(合同章)：乙方(公章)：法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：簽字：_________________簽字：______________________年_____月_____日_____年_____月_____日建設(shè)工程施工合同6發(fā)包方(甲方)：_________________________承包方(乙方)：_________________________按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。第1條工程概況1.1工程名稱：_________________________1.2工程地點：_________________________1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉(zhuǎn)門、鐵藝裝飾門楣工程。1.4工期：本工程自_____年___月___日開工，于_____年___月___日前竣工。1.5工程質(zhì)量：達(dá)到國家規(guī)定的裝飾驗收標(biāo)準(zhǔn)(JGJ73―91)。1.6結(jié)算方式：按雙方約定單價為結(jié)算依據(jù)。注：(雙方約定單價明細(xì)為本合同附件)1.7合同價款：(人民幣大寫)：____________________注：(按雙方約定單價和實際工程量為結(jié)算依據(jù))第2條甲方工作以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設(shè)計，經(jīng)設(shè)計單位確認(rèn)后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。第3條乙方工作3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定及甲方的相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。3.3、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3.5、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。第4條關(guān)于工期的約定4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。4.3、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工___小時以上(___周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。第5條關(guān)于工程質(zhì)量驗收的約定5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。5.5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。乙方應(yīng)向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗收。第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。：6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。第二次付款工程完成___%以上，付款___%。第三次付款工程完成___%，付款___%。第四次付款按雙方商定結(jié)算價格結(jié)清，付款___%。第五次付款尾款___%質(zhì)保金___年。第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定凡由乙方采購的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進(jìn)行修改方案，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產(chǎn)損失由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。第9條獎勵和違約責(zé)任9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。9.3、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。第10條爭議或糾紛處理本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決或向人民法院起訴。第11條未盡事宜雙方另行簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。第12條其它第13條附則12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。12.2、本合同履行完成后自動終止甲方：________________乙方：______________________年___月___日建設(shè)工程施工合同7發(fā)包人：承包人：經(jīng)發(fā)、承包人協(xié)商就**“御景華庭”商住樓工程事宜達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議：一、承包人向發(fā)包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負(fù)三層鋼筋混凝土底板上口處。三、發(fā)包人從承包人施工該工程地下室負(fù)三層底板上口以上工程時，按承包人當(dāng)月完成產(chǎn)值（以發(fā)包人和監(jiān)理人認(rèn)可為準(zhǔn)）的80%在次月10日內(nèi)支付承包人工程進(jìn)度款。四、承包人完成本工程主體（鋼筋混凝土工程）至設(shè)計施工圖正負(fù)零時，發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層時（含地下室三層）發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發(fā)包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計利息。五、承包人墊資修建部分工程款，發(fā)包人按墊資額（以發(fā)包人和監(jiān)理人認(rèn)可為準(zhǔn)）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主體至正負(fù)零發(fā)包人支付30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層發(fā)包人支付20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層發(fā)包人支付20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層發(fā)包人支付20%。第五次，承包人完成主體竣工發(fā)包人支付10%。此款按合同約定支付不計利息。六、承包人墊資部分工程款，發(fā)包人支付工程款：第一次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至正負(fù)零發(fā)包人支付土石方工程款總款30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層（含地下室三層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層（含地下室3層）發(fā)包人支付土石方工程款總款20%。第五次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）竣工發(fā)包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計利息。七、本工程安全文明施工費(fèi)按采用定額或定額文件規(guī)定計取進(jìn)入決算。八、質(zhì)量保修期滿兩年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金45%。質(zhì)量保修期滿三年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金40%。質(zhì)量保修期滿五年，發(fā)包人返還承包人質(zhì)量保證金15%，此款不計利息。保修工作產(chǎn)生的一切費(fèi)用由承包人承擔(dān)。（發(fā)包人返還質(zhì)量保證金時，扣除已墊付的應(yīng)由承包人承擔(dān)的保修費(fèi)用。）九、發(fā)包人每支付承包人工程款時，承包人提供支付款額的正規(guī)的發(fā)票給發(fā)包人。十、工程竣工驗收合格承包人移交給發(fā)包人，審計報告雙方認(rèn)可后，發(fā)包人在4個月內(nèi)完成工程余款的支付。十一、本工程平基土石方，土石比按該工程地勘報告提供的數(shù)據(jù)和雙方實際仗量計算，土石方運(yùn)距按雙方認(rèn)可運(yùn)距計算，其他按定額及文件規(guī)定計算。十二、承包人完成該工程至主體工程驗收合格后，其施工期達(dá)到或提前施工組織設(shè)計規(guī)定工期，發(fā)包人可另支付承包人已完工程款的5%。十三、本工程竣工驗收前15日，承包人提供該工程全套竣工驗收資料。十四、本工程計價依據(jù)只采用【貴州省建筑工程計價定額】、【貴州省建筑工程裝飾裝修計價定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計價，其他計價定額和調(diào)差文件本工程均不采用。發(fā)包人（蓋章）：法人代表（蓋章）：年月日承包人（蓋章）：法人代表（蓋章）：年月日建設(shè)工程施工合同8發(fā)包人(全稱)：___承包人(全稱)：___根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。一、工程概況：___道路硬化工程硬化面積約___平方米。工程內(nèi)容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為__萬元。二、合同工期：工程在20__年_月__日前完工。三、質(zhì)量要求及獎懲措施：1、確保合格(由村兩委組織邀請專業(yè)人員驗收)，必須做到安全生產(chǎn)，文明施工。2、村內(nèi)主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，質(zhì)量目標(biāo)合格。①水泥混凝土標(biāo)號C25標(biāo)號，板厚15cm，彎拉強(qiáng)度4.5Mp以上。②施工中的主要材料應(yīng)進(jìn)行各項物理性能指標(biāo)試驗，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，根據(jù)材料各項指標(biāo)和水泥的實際標(biāo)號，選擇配合比(水泥要有出廠證明、質(zhì)保單);施工中試驗規(guī)程應(yīng)嚴(yán)格按《公路工程水泥混凝土試驗規(guī)程》，不合格材料不得進(jìn)場施工。③路面應(yīng)采取橫向拉毛或機(jī)具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應(yīng)符合施工規(guī)范要求，路面與其他構(gòu)造相接應(yīng)平順，做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規(guī)范要求養(yǎng)護(hù);混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規(guī)范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送___村委會一份備查。3、獎懲措施：承包人必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工，確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量未達(dá)到合格必須無條件返工，承擔(dān)返工損失，保質(zhì)期為一周年。四、工程承包方式：包工包料，竣工工程結(jié)算以承包價為基礎(chǔ)，其承包單價為水泥路面板厚15CM單價為40元/平方米;工程量按實結(jié)算。五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，經(jīng)驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后1月內(nèi)付清。六、承包人向發(fā)包人提供履約擔(dān)保，擔(dān)保方式為：履約保證金弍萬元，履約保證金在工程驗收合格后退回。七、獎罰措施：1、工程在20__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。2、承包人在決標(biāo)后須向乙方遞交本工程投標(biāo)時的項目管理班子詳細(xì)名冊，要求項目經(jīng)理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發(fā)包方同意，抽查時發(fā)現(xiàn)擅自缺崗除責(zé)令到崗?fù)?，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包，否則視為棄標(biāo)，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標(biāo)。3、承包人必須接受發(fā)包人的監(jiān)督員監(jiān)督，接受整改意見。八、安全責(zé)任：1、施工前由發(fā)包人負(fù)責(zé)清理好在施工范圍內(nèi)的農(nóng)作物;施工期間有關(guān)政策處理糾紛由發(fā)包人負(fù)責(zé)。2、承包人施工期間爆破作業(yè)人員必須持證上崗(三員三證齊全)，并做好安全保險等相關(guān)手續(xù)，若由承包人引起的發(fā)生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償均由承包人負(fù)責(zé)。九、該工程的招標(biāo)文件作為簽訂施工合同的’附件，承包人應(yīng)遵守建筑業(yè)法律、法規(guī)和各項有關(guān)政策。十、該工程質(zhì)量保修責(zé)任與義務(wù)按國務(wù)院20xx年1月20日頒發(fā)的《建筑工程質(zhì)量管理條例》等有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。十一、本合同一式三份，承包人、發(fā)包人各執(zhí)一份,___辦公室存檔一份。十二、合同生效合同訂立時間：20__年_月__日合同訂立地點:___本合同雙方約定簽字蓋章后生效。發(fā)包人：(公章)___承包人:___代表：住所:電話:電話：建設(shè)工程施工合同9發(fā)包人（全稱）：承包人（全稱）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、工程立項批準(zhǔn)文號：4、金同文件組成部分。上述各項合同文件包括合同當(dāng)事人就該項合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。二、承諾1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。3、發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。三、詞語含義本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。四、簽訂時間本合同于___年___月___日簽訂。五、簽訂地點本合同在簽訂。六、補(bǔ)充協(xié)議合同未盡事宜，合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。七、合同生效本合同自生效。八、合同份數(shù)本合同一式___份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)___份，承包人執(zhí)___份。發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：組織機(jī)構(gòu)代碼：地址：郵政編碼：組織機(jī)構(gòu)代碼：地址：郵政編碼：建設(shè)工程施工合同10甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將xx小區(qū)基礎(chǔ)工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責(zé)任,做出如下條款,雙方共同遵守。一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進(jìn)行施工。二、開竣工時間：開工：年xx月xx日竣工：年xx月xx日施工合同補(bǔ)充協(xié)議三、工程內(nèi)容及造價：基礎(chǔ)工程及地下室：xx元閣樓：xx元平房車庫：xx元化糞池：xx元(包括池外管道項目)合計人民幣：xx(xx元)四、工程質(zhì)量等級：合格。五、付款方式：甲方簽定協(xié)議后付30%作為預(yù)付款,其余部分樓房竣工后一次付清。六、承包范圍、土建、電氣、水暖。七、水電費(fèi)由乙方承擔(dān),稅金由甲方負(fù)責(zé)支付。八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負(fù)責(zé)。九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。甲方負(fù)責(zé)人：乙方負(fù)責(zé)人：xx年xx月xx日建設(shè)工程施工合同11如何認(rèn)定建設(shè)工程施工合同糾紛中“實際施工人”在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?！焙偷诙鶙l“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任?！币?、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認(rèn)為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書。”建筑業(yè)是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場實踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴(yán)重，極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全?；诖?，國家法律對轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴(yán)格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會增加農(nóng)民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預(yù)付的訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、律師費(fèi)以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護(hù)社會穩(wěn)定，最高人民法院出臺了相關(guān)的司法解釋，當(dāng)前，我國建筑市場的運(yùn)作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴(yán)重，許多承包人取得工程之后并不進(jìn)行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費(fèi)，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款?！督忉尅烦雠_之前，法律未對實際施工人問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關(guān)系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強(qiáng)烈關(guān)注。為有效保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺，為實際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分包人欠付實際施工人的工程款承擔(dān)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應(yīng)如何界定?！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認(rèn)定無效?！钡谒臈l規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效?！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任?！蹦壳拜^為一致的觀點認(rèn)為，實際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認(rèn)為，實際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進(jìn)行了限定。《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護(hù)是一種間接保護(hù)，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護(hù)農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強(qiáng)對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護(hù)而間接的保護(hù)農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴(yán)格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個人，應(yīng)嚴(yán)格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責(zé)任。指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。建設(shè)工程施工合同12發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的具體情況，簽訂本合同。第一條工程項目（一）工程名稱：_________。（二）工程地點：_________。（三）工程內(nèi)容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內(nèi)容：_________。（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。（六）承包方式：_________。第二條工程造價（預(yù)算或概算）人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。工程造價在乙方編出工程預(yù)算書送達(dá)甲方三十天內(nèi)審復(fù)，逾期視作同意，并按審定的預(yù)算造價為調(diào)整合同造價。第三條工期（一）按定標(biāo)規(guī)定工期為_________天（日歷天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規(guī)定的建設(shè)批文，辦妥城監(jiān)標(biāo)牌，送達(dá)乙方之日起天內(nèi)起計，并以雙方現(xiàn)場管理代表簽字為準(zhǔn)。（二）開工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據(jù)變更設(shè)計所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等因素所延誤的工期，經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后調(diào)整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保修期（一）工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收規(guī)范_________。（二）工程保修按建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。第五條材料設(shè)備供應(yīng)（一）工程所需：材料及設(shè)備由_________方采購供應(yīng)至_________場地（倉庫）。（二）工程所需：材料及設(shè)備_________由方采購供應(yīng)至_________場地（倉庫）。（三）材料設(shè)備應(yīng)附有出廠合格證明。如一方對材料設(shè)備有異議，應(yīng)進(jìn)行檢驗。如檢驗合格，檢驗費(fèi)用由持有異議一方負(fù)責(zé)，否則由采購方承擔(dān)。（四）工程材料和設(shè)備差價的處理辦法：_________。（五）施工中，由于工程設(shè)計變更造成乙方采購的材料、設(shè)備不適用，甲方需按材料設(shè)備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設(shè)備，或經(jīng)乙方同意，由甲方給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償后，不適用的材料設(shè)備由乙方自行處理。第六條工程款支付和結(jié)算（一）甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶：_________；帳號：_________。（二）根據(jù)中國人民建設(shè)銀行有關(guān)規(guī)定，甲方在合同生效后天內(nèi)，按以下規(guī)定額度向乙方預(yù)付備料款：1、建筑工程按當(dāng)年計劃工作量35％；2、安裝工程（包括設(shè)備安裝，水電安裝）按當(dāng)年計劃工作量（扣除設(shè)備價值）的40％；3、_________。（三）工程款支付方式：1、工程進(jìn)度達(dá)到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進(jìn)度款；當(dāng)工程進(jìn)度累計超過50％時，每次按當(dāng)月完成工程工作量的_________％付（收）款。2、工程累計進(jìn)度達(dá)到_________％時，按合同工程量付（收）款_________％；進(jìn)度達(dá)到_________％時付（收）款_________％；進(jìn)度達(dá)到_________％時付（收）款_________％；進(jìn)度達(dá)到_________％時付（收）款_________％，其余工程進(jìn)度款由備料款抵充，余額_________％待驗收后結(jié)算，_________萬元待保修期滿后_________天內(nèi)付清。每次付款期限均在乙方提交工程進(jìn)度表或竣工結(jié)算文件給甲方和經(jīng)辦的銀行審查后_________天內(nèi)支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據(jù)建設(shè)銀行審定的數(shù)額，請求辦理支付進(jìn)度款或結(jié)算款。第七條雙方責(zé)任（一）甲方責(zé)任：1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設(shè)、等有關(guān)部門的批文復(fù)印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙_________份，機(jī)電設(shè)備安裝圖_________份及有關(guān)資料_________份，地質(zhì)勘探報告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。2、開工前_________天完成由甲乙方和設(shè)計方參加的施工圖會審。3、審核乙方編制的工程預(yù)算計劃，并在接到預(yù)算之日起的三十天內(nèi)（特殊工程六十天內(nèi)）回復(fù)乙方，以此審定的工程預(yù)算為調(diào)整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進(jìn)度款的依據(jù)。4、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤提出的意見，甲方應(yīng)在收到書面通知的天內(nèi)會同設(shè)計方進(jìn)行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費(fèi)用（包括停工、返工、窩工、人員和機(jī)械調(diào)遷、材料配件積壓的實際損失）由甲方承擔(dān)，并調(diào)整合同造價。5、委派_________為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度，負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙的變更，工程期間的質(zhì)量驗收及其他事宜。6、如工程中途停建、緩建或設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成返工，甲方應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失，同時經(jīng)有關(guān)部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運(yùn)、人員和材料積壓等的損失。7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。8、在竣工驗收后的保修期內(nèi)，因使用不當(dāng)引起的工程質(zhì)量問題，其返修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。（二）乙方責(zé)任：1、收圖后，在開工前_________天內(nèi)完成施工圖會審，在_________天內(nèi)編制工程預(yù)算送甲方審查，編制施工組織設(shè)計和材料、設(shè)備進(jìn)場計劃并送甲方。2、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，指定安全、防火責(zé)任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負(fù)責(zé)并報告甲方及有關(guān)部門。相關(guān)的合同范本·施工分包合同·房屋建筑裝修施工合同·鋼結(jié)構(gòu)施工合同·家裝施工合同·施工監(jiān)理合同·油漆施工合同·維修施工合同·廣告牌施工合同·景觀施工合同3、委派_________為現(xiàn)場管理代表，須持有與工程項目相適應(yīng)的資格證書，負(fù)責(zé)施工期間的施工質(zhì)量、安全等問題。4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進(jìn)度款。甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：__________________年____月____日_________年____月____日建設(shè)工程施工合同13第一章詞語涵義及合同文件第一條詞語涵義《電力建設(shè)工程施工合同》文本，由《電力建設(shè)工程施工合同條件》（以下簡稱《合同條件》和《電力建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款》（以下簡稱《協(xié)議條款》）組成，其用詞用語除《協(xié)議條款》另有約定外，應(yīng)具有本條所賦予的涵義：1.發(fā)包方（簡稱甲方）；《協(xié)議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人。2.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表：甲方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。3.承包方（簡稱乙方）：《協(xié)議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當(dāng)事人。4.乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。5.社會監(jiān)理：受甲方委托、具備《電力工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進(jìn)行的監(jiān)理。6.總監(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負(fù)責(zé)人。7.設(shè)計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設(shè)計單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位。8.工程造價管理部門：國務(wù)院各有關(guān)部門、各級建設(shè)行政主管部門或如上部門授權(quán)的建設(shè)工程造價管理機(jī)構(gòu)。9.工程質(zhì)量監(jiān)督部門：電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）電力局或其根據(jù)《電力基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督暫行規(guī)定》設(shè)置的電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。10.工程：《協(xié)議條款》約定具體內(nèi)容的電力建設(shè)永久工程。11.合同價款：以現(xiàn)行的定額、材料預(yù)算價和相應(yīng)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)價格，通過招標(biāo)投標(biāo)或甲乙雙方協(xié)商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內(nèi)容的價款總額。12.經(jīng)濟(jì)支出：在施工中發(fā)生，經(jīng)甲方確認(rèn)后以增加預(yù)算形式支付的合同價款。13.費(fèi)用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)的開支。14.工期：甲乙雙方參照電力建設(shè)工程項目工期定額等規(guī)定，在《協(xié)議條款》中約定的合同工期。15.開工日期：《協(xié)議條款》約定的工程開工日期。16.竣工日期：《協(xié)議條款》約定的工程竣工日期。17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）。18.施工現(xiàn)場：經(jīng)甲方同意、“施工組織設(shè)計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。19.書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復(fù)印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀(jì)要、函件及經(jīng)過確認(rèn)的電報、電傳等。20.不可抗力：因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)，以及《協(xié)議條款》約定等級以上風(fēng)、雨、震等對工程及履約造成損害的自然災(zāi)害。21.賠償金：責(zé)任方彌補(bǔ)對方直接損失和間接損失的費(fèi)用，包括停工、窩工、返工、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)配件積壓、倒運(yùn)的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)等實際費(fèi)用，以及從這些費(fèi)用應(yīng)付之日起所應(yīng)計取的利息等可得利益的損失。22.質(zhì)量缺陷：工程不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件及合同對質(zhì)量的要求。23.協(xié)議條款：結(jié)合具體工程，甲乙雙方協(xié)商后依法簽訂的書面協(xié)議。第二條合同文件及解釋順序1.合同文件應(yīng)能互解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：（1）《協(xié)議條款》；（2）《合同條件》；（3）洽商、變更等明確雙方合同權(quán)利義務(wù)的紀(jì)要、協(xié)議等文書；（4）招標(biāo)承包工程的中標(biāo)通知書、投標(biāo)書和招標(biāo)文件；（5）工程量清單或確定工程造價的工程預(yù)算書和圖紙；（6）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求；（7）構(gòu)成合同一部分的其它文件。2.當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時，在不影響工程進(jìn)度的情況下，由雙方協(xié)商解決（實行社會監(jiān)理的，可先由總監(jiān)理工程師作出解釋）；雙方意見仍不一致的，按第三十條約定的辦法解決。第三條合同文件使用的語言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用法律1.合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據(jù)需要商定使用少數(shù)民族語言譯本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。2.適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。3.施工應(yīng)當(dāng)使用國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時，可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。甲方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的時間和份數(shù)向乙方提供約定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。4.國內(nèi)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時，乙方按《協(xié)議條款》約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后執(zhí)行；甲方要求使用國外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，應(yīng)報請電力行業(yè)主管部門批準(zhǔn)并負(fù)責(zé)按約定提供中文譯本。5.規(guī)定、翻譯和制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及提出施工工藝的費(fèi)用，均由甲方承擔(dān)。第四條圖紙1.甲方在開工日期之前按《協(xié)議條款》約定的日期和份數(shù)（包括竣工圖和現(xiàn)場存放的份數(shù)），向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準(zhǔn)確且具有滿足施工要求的設(shè)計深度，乙方按《協(xié)議條款》要求做好圖紙保密工作。2.甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款，并保證滿足實施“施工綜合進(jìn)度計劃”的需要。3.甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應(yīng)的措施保密，由甲方承擔(dān)費(fèi)用。4.乙方要求增加圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的時間予以復(fù)制、交付，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。5.乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應(yīng)在5天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內(nèi)未答復(fù)，按第七條第二款約定處理。6.乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準(zhǔn)確或設(shè)計深度不能滿足施工要求。應(yīng)及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn)，甲方仍應(yīng)按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔(dān)責(zé)任，并給付因此造成的修補(bǔ)、拆除、改建、重建等費(fèi)用。第二章雙方一般責(zé)任第五條甲方代表1.甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責(zé)：（1）甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員承擔(dān)其部分權(quán)利和職責(zé)，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前3天通知乙方。（2）甲方代表的指令、通知、意見、批準(zhǔn)、答復(fù)等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在24小時內(nèi)給予書面確認(rèn)，乙方對甲方代表的指令應(yīng)予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認(rèn)，乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后48小時內(nèi)提出書面確認(rèn)要求，甲方代表在乙方提出確認(rèn)要求后2天內(nèi)不予答復(fù)，即視為其確認(rèn)乙方要求。乙方認(rèn)為甲方代表指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告，甲方代表在乙方申告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費(fèi)用和給乙方造成的損失，由甲方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。（3）甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復(fù)等，并如約履行其它約定的義務(wù)，否則乙方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小時內(nèi)仍未予以答復(fù)，即視為其確認(rèn)、同意、批準(zhǔn)，應(yīng)由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。2.實行社會監(jiān)理的工程，甲方應(yīng)將總監(jiān)理工程師行使權(quán)利、履行義務(wù)的范圍通知乙方?？偙O(jiān)理工程師按約定在委托授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行職務(wù)。3.甲方代表和總監(jiān)理工程師易人，甲方應(yīng)提前7天通知乙方。后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負(fù)的責(zé)任（合同文件約定的義務(wù)及其職權(quán)內(nèi)的承諾）。第六條乙方代表1.乙方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責(zé)：（1）乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。（2）乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設(shè)計”（或施工方案）、依據(jù)合同發(fā)出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的支出，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費(fèi)用。2.乙方代表易人，應(yīng)提前7天通知甲方，后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負(fù)的責(zé)任（合同文件約定的義務(wù)及其職權(quán)內(nèi)的承諾）。第七條甲方工作1.甲方按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：（1）辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項遺留問題。（2）將施工所需水、電、電訊線路從施工現(xiàn)場外部接到《協(xié)議條款》約定地點，并保證施工期間的需要。（3）開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及《協(xié)議條款》約定的施工現(xiàn)場內(nèi)的主要交通干道予以保養(yǎng)，滿足施工運(yùn)輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。（4）向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，保證數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。（5）辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運(yùn)輸、鐵路專用線的申報批準(zhǔn)等手續(xù)，與有關(guān)方面締結(jié)工程交跨鐵路、公路通訊線路需要的協(xié)議。（6）將水準(zhǔn)點與坐標(biāo)控制點以書面形式交給乙方，并進(jìn)行現(xiàn)場交驗。（7）組織乙方和設(shè)計單位進(jìn)行圖紙會審，向乙方進(jìn)行設(shè)計交底，對于需要審定施工圖預(yù)算的應(yīng)及時予以審定。（8）協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。（9）按照合同及“施工綜合進(jìn)度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場，保證現(xiàn)場及建筑物、構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)等符合安裝施工的要求。（10）協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關(guān)系，及時處理有關(guān)問題。2.甲方未按合同約定履行以上義務(wù)，則承擔(dān)由此導(dǎo)致的費(fèi)用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應(yīng)順延。3.甲方將上述某項工作委托乙方完成，應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出并給付乙方相應(yīng)的費(fèi)用。第八條乙方工作1.乙方按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的范圍、時間、要求，完成以下工作：（1）在其設(shè)計資格證書允許的范圍內(nèi)，按甲方代表的要求完成施工圖設(shè)計、與工程配套的設(shè)計或施工需要的細(xì)部設(shè)計，經(jīng)甲方代表批準(zhǔn)后使用。（2）按約定向甲方代表提供年、季、月工程進(jìn)度計劃和工程用款計劃及有關(guān)統(tǒng)計報表。（3）按工程需要設(shè)置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi)，并做好安全、防護(hù)設(shè)施的維修。乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔(dān)責(zé)任。（4）按《協(xié)議條款》約定的數(shù)量和要求，向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設(shè)施，發(fā)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。（5）采取有效措施實施地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通和環(huán)境保護(hù)的管理規(guī)定。因技術(shù)、經(jīng)濟(jì)條件限制，對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的，應(yīng)由甲方會同乙方事先報請當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門批準(zhǔn)。以上費(fèi)用由甲方承擔(dān)，因乙方責(zé)任造成的罰款除外。（6）已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協(xié)議條款》約定負(fù)責(zé)保護(hù)工作，保護(hù)不善發(fā)生損壞，乙方自費(fèi)予以修復(fù)。要求乙方采取特殊措施保護(hù)的單位工程的部位和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)支出，在《協(xié)議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。（7）按合同的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)工作。（8）保證施工現(xiàn)場清潔。交工前清理現(xiàn)場達(dá)到合同文件的要求，承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。2.乙方未按合同約定履行上述義務(wù)。承擔(dān)由此造成的費(fèi)用支出，賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟(jì)損失。第三章施工組織設(shè)計和工期第九條進(jìn)度計劃1.甲方在締結(jié)合同后3天內(nèi)向乙方提供初步設(shè)計文件、施工圖紙、施工組織設(shè)計大綱及“供應(yīng)材料、設(shè)計計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據(jù)以按電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》的約定編制“施工組織設(shè)計”（或施工方案）、“施工綜合進(jìn)度計劃”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應(yīng)提供的資料，按第七條二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設(shè)計”（或施工方案）和“施工綜合進(jìn)度計劃”，按第八條第二款處理。2.甲方代表對于乙方提交的“施工組織設(shè)計”（或施工方案）和“施工綜合進(jìn)度計劃”同意與否，應(yīng)在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi)予以答復(fù)，逾期未復(fù)，可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的“施工組織設(shè)計”和“施工綜合進(jìn)度計劃”為合同文件，應(yīng)共同遵循。3.乙方應(yīng)按甲方同意的“施工組織設(shè)計”和“施工綜合進(jìn)度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進(jìn)展與之不符時，乙方應(yīng)按甲方代表的要求提出改進(jìn)措施，提交甲方代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。重大的施工技術(shù)措施，乙方應(yīng)報請甲方代表審核批準(zhǔn)后實施，由甲方承擔(dān)特殊施工技術(shù)措施費(fèi)。第十條延期開工1.乙方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定和“施工綜合進(jìn)度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應(yīng)在約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后3天內(nèi)作出答復(fù)，逾期未答復(fù)則視為已同意乙方的延期開工要求。2.乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順延。3.乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔(dān)乙方因此付出的費(fèi)用和損失，相應(yīng)順延工期。第十一條暫停施工1.甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求