建筑驗(yàn)收承攬施工協(xié)議

建筑驗(yàn)收承攬施工協(xié)議合同編號(hào)：__________一、承攬方信息1.1承攬方名稱：__________1.2承攬方地址：__________1.3承攬方聯(lián)系人：__________1.4承攬方聯(lián)系電話：__________1.5承攬方營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________1.6承攬方稅務(wù)登記證號(hào)碼：__________二、委托方信息2.1委托方名稱：__________2.2委托方地址：__________2.3委托方聯(lián)系人：__________2.4委托方聯(lián)系電話：__________2.5委托方營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________2.6委托方稅務(wù)登記證號(hào)碼：__________第一條施工內(nèi)容1.1承攬方應(yīng)按照委托方的要求，完成項(xiàng)目的施工任務(wù)。1.2承攬方應(yīng)確保施工過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)，保證工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和投資控制符合委托方的要求。第二條施工期限2.1項(xiàng)目的開工日期為__________年__________月__________日。2.2項(xiàng)目的竣工日期為__________年__________月__________日。第三條施工質(zhì)量3.1承攬方應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2委托方有權(quán)對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，要求承攬方及時(shí)整改不符合質(zhì)量要求的問題。第四條施工安全4.1承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，確保施工安全。4.2承攬方應(yīng)承擔(dān)因施工原因?qū)е碌娜松韨?、?cái)產(chǎn)損失等責(zé)任。第五條投資控制5.1承攬方應(yīng)按照委托方提供的投資預(yù)算進(jìn)行施工，確保投資控制在預(yù)算范圍內(nèi)。5.2如有超出預(yù)算的情況，承攬方應(yīng)提前向委托方報(bào)告并取得書面同意。第六條付款方式6.1承攬方完成施工任務(wù)后，委托方按照合同約定進(jìn)行付款。6.2付款方式為__________（如：進(jìn)度付款、竣工付款等）。第七條違約責(zé)任7.1如承攬方未能按照約定完成施工任務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2如委托方未能按照約定支付款項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。承攬方（蓋章）：__________委托方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.承攬方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.承攬方稅務(wù)登記證復(fù)印件3.承攬方資質(zhì)證書復(fù)印件4.委托方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件5.委托方稅務(wù)登記證復(fù)印件6.項(xiàng)目相關(guān)設(shè)計(jì)文件7.施工圖紙8.投資預(yù)算書9.施工安全方案10.合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未能按照約定完成施工任務(wù)，視為違約。2.承攬方施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。3.承攬方施工安全不符合規(guī)定，視為違約。4.承攬方超出預(yù)算未及時(shí)報(bào)告或未取得委托方書面同意，視為違約。5.委托方未能按照約定支付款項(xiàng)，視為違約。6.雙方在其他約定事項(xiàng)上發(fā)生爭(zhēng)議，未能通過協(xié)商解決的，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：具有相關(guān)資質(zhì)和能力，承擔(dān)項(xiàng)目施工任務(wù)的單位。2.委托方：將項(xiàng)目施工任務(wù)委托給承攬方的單位。3.施工任務(wù)：按照委托方的要求完成的項(xiàng)目施工工作。4.施工期限：項(xiàng)目開工日至竣工日的期限。5.施工質(zhì)量：工程符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的程度。6.施工安全：施工過程中人員安全和設(shè)施安全的情況。7.投資控制：確保項(xiàng)目投資在預(yù)算范圍內(nèi)的管理。8.違約：未能履行合同約定的義務(wù)或違反合同條款的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進(jìn)度延誤：解決辦法：委托方督促承攬方加大人力、物力投入，必要時(shí)調(diào)整施工計(jì)劃。2.施工質(zhì)量問題：解決辦法：委托方要求承攬方及時(shí)整改，必要時(shí)請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。3.施工安全事故：解決辦法：立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，按責(zé)任制追究責(zé)任。4.投資超出預(yù)算：解決辦法：承攬方及時(shí)報(bào)告，委托方評(píng)估后決定是否同意超出預(yù)算。5.付款糾紛：