2024年標準化公路工程承攬協(xié)議模板一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年標準化公路工程承攬協(xié)議模板一本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程內容1.4工程規(guī)模1.5工程預算2.雙方權益2.1承攬方權益2.1.1工程承攬權2.1.2工程設計權2.1.3工程施工權2.1.4工程驗收權2.2委托方權益2.2.1工程委托權2.2.2工程監(jiān)督權2.2.3工程驗收權2.2.4工程支付權3.工程進度與質量3.1工程進度計劃3.2工程質量標準3.3工程進度與質量的監(jiān)督3.4工程變更與調整4.合同價格與支付4.1合同價格4.2支付方式4.3進度付款4.4竣工付款4.5質量保證金5.工期延誤5.1工期延誤的責任5.2工期延誤的處罰5.3工期延誤的協(xié)商解決6.合同的解除與終止6.1合同解除的條件6.2合同終止的條件6.3合同解除與終止后的處理7.違約責任7.1承攬方的違約責任7.2委托方的違約責任7.3違約責任的賠償8.爭議解決8.1爭議解決的途徑8.2爭議解決的時效9.合同的生效、變更與解除9.1合同的生效條件9.2合同的變更9.3合同的解除10.保密條款10.1保密信息的定義10.2保密信息的保護期限10.3保密信息的例外11.不可抗力11.1不可抗力的定義11.2不可抗力的通知11.3不可抗力的后果處理12.合同的適用法律與爭議解決12.1適用法律12.2爭議解決13.其他條款13.1合同的修改13.2合同的轉讓13.3合同的繼承14.合同的簽署14.1簽署日期14.2簽署地點14.3簽署主體第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：2024年A市標準化公路工程1.2工程地點：位于A市，具體起點和終點坐標分別為（X，X）和（X，X）1.3工程內容：包括但不限于道路拓寬、路面鋪設、橋梁建設、交通標志標線等1.4工程規(guī)模：全長公里，共包含個交叉口，座橋梁1.5工程預算：總預算為人民幣億元，其中包括材料費、人工費、設備費等第二條雙方權益2.1承攬方權益2.1.1工程承攬權：承攬方負責整個工程的實施，包括但不限于設計、采購、施工等2.1.2工程設計權：承攬方負責工程的設計，并需提交設計方案和施工圖紙供委托方審批2.1.3工程施工權：承攬方擁有工程施工的權利，并需按照合同約定的標準進行施工2.1.4工程驗收權：工程完成后，承攬方需按照約定標準進行自檢，并接受委托方的驗收2.2委托方權益2.2.1工程委托權：委托方有權委托承攬方進行工程的實施2.2.2工程監(jiān)督權：委托方有權對工程的實施進行監(jiān)督，以確保工程進度和質量的符合約定標準2.2.3工程驗收權：委托方有權對工程進行驗收，以確保工程符合約定的質量標準2.2.4工程支付權：委托方有權按照合同約定的付款方式和付款時間進行支付第三條工程進度與質量3.1工程進度計劃：承攬方應制定詳細的工程進度計劃，并提交給委托方審批3.2工程質量標準：工程質量應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和合同約定的要求3.3工程進度與質量的監(jiān)督：委托方有權對工程的進度和質量進行監(jiān)督，以確保工程按期、按質完成3.4工程變更與調整：如因特殊情況需要對工程進行變更或調整，承攬方應提前向委托方提出申請，并經(jīng)委托方同意后方可進行變更或調整第四條合同價格與支付4.1合同價格：合同總價為人民幣億元，包括但不限于材料費、人工費、設備費等4.2支付方式：支付方式為銀行轉賬，具體賬號和戶名為（X，X）4.3進度付款：按照工程進度，委托方將按照約定的比例進行進度付款4.4竣工付款：工程完成后，經(jīng)委托方驗收合格，承攬方提供完整的工程資料，委托方進行竣工付款4.5質量保證金：合同總價的一定比例作為質量保證金，待工程驗收合格后無息退還第五條工期延誤5.1工期延誤的責任：如因承攬方原因導致工期延誤，承攬方應承擔相應的違約責任5.2工期延誤的處罰：如因承攬方原因導致工期延誤，承攬方應支付合同總價的一定比例作為違約金5.3工期延誤的協(xié)商解決：如因不可抗力或其他特殊情況導致工期延誤，雙方可協(xié)商解決第六條合同的解除與終止6.1合同解除的條件：如一方違反合同約定，嚴重影響到工程的進度和質量，另一方有權解除合同6.2合同終止的條件：如工程已完成，雙方均無違約行為，合同自行終止6.3合同解除與終止后的處理：合同解除或終止后，雙方應按照合同約定處理后續(xù)事宜，包括但不限于工程資料的移交、質量保證金的退還等第八條違約責任8.1承攬方的違約責任8.1.1承攬方未能按照合同約定的時間完成工程的，應按照逾期天數(shù)向委托方支付合同總價的一定比例作為違約金。8.1.2承攬方未能按照合同約定的質量標準完成工程的，應負責修復或重新施工，并承擔由此產生的費用。8.1.3承攬方違反合同約定的，應承擔相應的違約責任，并賠償因此給委托方造成的損失。8.2委托方的違約責任8.2.1委托方未能按照合同約定的時間支付價款的，應按照逾期天數(shù)向承攬方支付合同總價的一定比例作為違約金。8.2.2委托方違反合同約定的，應承擔相應的違約責任，并賠償因此給承攬方造成的損失。8.3違約責任的賠償8.3.1因一方違約導致?lián)p失的，違約方應承擔相應的賠償責任。8.3.2違約方的賠償金額應包括實際損失、預期利益損失、維修費用等。第九條爭議解決9.1爭議解決的途徑9.1.1雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決的時效9.2.1雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應在知道或者應當知道權利被侵害之日起六個月內提出。第十條合同的生效、變更與解除9.1合同的生效條件9.1.1本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。9.1.2合同的生效不得違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。9.2合同的變更9.2.1合同的變更需雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂變更協(xié)議。9.2.2合同的變更不得違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。9.3合同的解除9.3.1合同解除的條件和程序按照合同約定或者法律、行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。9.3.2合同解除后，雙方應按照合同約定處理后續(xù)事宜。第十一條保密條款10.1保密信息的定義10.1.1保密信息是指合同履行過程中雙方交換的、不為公眾所知悉的信息。10.1.2保密信息包括但不限于技術資料、商業(yè)秘密、合同內容等。10.2保密信息的保護期限10.2.1保密信息的保護期限自合同簽訂之日起計算，為期三年。10.3保密信息的例外10.3.1法律、法規(guī)或者有權機關要求披露的。10.3.2雙方協(xié)商一致予以披露的。第十二條不可抗力11.1不可抗力的定義11.1.1不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。11.1.2不可抗力包括但不限于自然災害、社會事件等。11.2不可抗力的通知11.2.1一旦發(fā)生不可抗力事件，受影響的一方應立即通知對方。11.2.2受影響的一方應提供相關證明文件，以證明不可抗力事件的發(fā)生。11.3不可抗力的后果處理11.3.1因不可抗力事件導致合同無法履行或者造成損失的，雙方應協(xié)商解決。11.3.2不可抗力事件導致合同無法履行的情況下，雙方可協(xié)商解除合同。第十三條其他條款12.1合同的修改12.1.1合同的修改需雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂修改協(xié)議。12.1.2合同的修改不得違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。12.2合同的轉讓12.2.1未經(jīng)對方同意，任何一方不得將合同權利和義務全部或者部分轉讓給第三方。12.2.2合同的轉讓不得違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。12.3合同的繼承12.3.1合同的權利義務繼承給合同雙方的合法繼承人。12.3.2繼承人應第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：工程設計方案和施工圖紙詳細要求：應包括工程的整體設計、施工細節(jié)、材料規(guī)格等，需經(jīng)委托方審批后方可施工。附件說明：設計方案和施工圖紙是工程順利進行的基礎，需確保符合國家和行業(yè)標準。2.附件二：工程進度計劃詳細要求：明確工程的各個階段及其預計完成時間，需提交給委托方審查。附件說明：進度計劃有助于雙方對工程進度有明確的了解，確保工程按時完成。3.附件三：工程質量標準和要求詳細要求：具體闡述工程的質量標準，包括材料、施工工藝、驗收標準等。附件說明：質量標準和要求是確保工程質量的關鍵，需詳細明確。4.附件四：工程材料和設備清單詳細要求：列出工程所需的所有材料和設備，包括品牌、型號、數(shù)量等。附件說明：材料和設備清單有助于雙方對工程所需資源有清晰的認知。5.附件五：工程變更申請表詳細要求：用于記錄工程過程中發(fā)生的任何變更，需雙方確認后方可執(zhí)行。附件說明：變更申請表有助于對工程變更進行管理和控制。6.附件六：工程驗收報告詳細要求：包括工程的各項指標檢查結果，需經(jīng)委托方確認。附件說明：驗收報告是工程完成的標志，需詳細記錄工程實際情況。7.附件七：支付憑證詳細要求：包括支付的時間、金額、方式等信息，需雙方確認。附件說明：支付憑證是支付款項的證據(jù)，需準確記錄。8.附件八：違約金計算公式詳細要求：明確違約金的計算方式，包括逾期付款、工期延誤等。附件說明：違約金計算公式有助于明確違約責任和經(jīng)濟賠償。9.附件九：不可抗力證明文件詳細要求：提供不可抗力事件的證明文件，如自然災害、社會事件等。附件說明：不可抗力證明文件是判斷不可抗力事件的關鍵依據(jù)。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約違約行為：未能按照合同約定的時間完成工程、未能按照合同約定的質量標準完成工程、違反合同約定的其他事項。責任認定：承攬方應按照合同約定支付違約金，并賠償因此給委托方造成的損失。示例說明：如果承攬方延期交付工程，需按照合同約定的違約金比例支付違約金，并承擔因此導致的委托方損失。2.委托方違約違約行為：未能按照合同約定的時間支付價款、違反合同約定的其他事項。責任認定：委托方應按照合同約定支付違約金，并賠償因此給承攬方造成的損失。示例說明：如果委托方延遲支付工程款項，需按照合同約定的違約金比例支付違約金，并承擔因此導致的承攬方損失。3.不可抗力違約行為：因不可抗力事件導致合同無法履行或者造成損失。責任認定：雙方應協(xié)商解決，必要時可協(xié)商解除合同。示例說明：如果工程過程中發(fā)生自然災害導致工程無法正常進行，雙方應協(xié)商延期或解除合同，并承擔相應的責任。說明三：法律名詞及解釋：1.不