2024版城市軌道交通供電系統(tǒng)施工合同范本2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市軌道交通供電系統(tǒng)施工合同范本1本合同目錄一覽1.合同簽訂依據(jù)及適用范圍1.1國家相關(guān)法律法規(guī)1.2地方政府相關(guān)規(guī)定1.3城市軌道交通行業(yè)規(guī)范2.合同當(dāng)事人及項目概況2.1當(dāng)事人基本情況2.2項目名稱及概況2.3項目投資方及建設(shè)方3.項目施工范圍及質(zhì)量要求3.1施工范圍3.2施工圖紙及設(shè)計文件3.3質(zhì)量要求及標準4.施工進度計劃及工期4.1施工進度計劃4.2工期安排4.3施工進度調(diào)整及延期處理5.施工圖紙及技術(shù)資料5.1圖紙及技術(shù)資料提供5.2圖紙及技術(shù)資料修改及補充5.3圖紙及技術(shù)資料保密6.施工現(xiàn)場管理及安全措施6.1施工現(xiàn)場管理6.2安全生產(chǎn)責(zé)任制6.3安全防護設(shè)施及措施7.材料及設(shè)備供應(yīng)7.1材料及設(shè)備采購7.2材料及設(shè)備質(zhì)量要求7.3材料及設(shè)備驗收及保管8.施工費用及支付方式8.1施工費用構(gòu)成8.2費用支付方式及期限8.3費用調(diào)整及爭議解決9.爭議解決及違約責(zé)任9.1爭議解決方式9.2違約責(zé)任及處理10.合同解除及終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除及終止后的處理11.合同生效、變更及終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件12.合同附件及補充協(xié)議12.1合同附件12.2補充協(xié)議13.合同簽訂、生效及備案13.1合同簽訂13.2合同生效13.3合同備案14.其他約定事項14.1違約責(zé)任14.2不可抗力14.3合同附件14.4其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同簽訂依據(jù)及適用范圍1.1本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市軌道交通條例》、《城市軌道交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及地方政府的具體規(guī)定，結(jié)合項目實際情況，制定本合同。1.2本合同適用于2024版城市軌道交通供電系統(tǒng)施工項目，包括但不限于供電設(shè)施、變配電所、接觸網(wǎng)、電纜等供電系統(tǒng)的設(shè)計、施工、調(diào)試、驗收等工作。2.合同當(dāng)事人及項目概況2.1合同當(dāng)事人：2.1.1發(fā)包方：[發(fā)包方名稱]2.1.2承包方：[承包方名稱]2.2項目概況：2.2.1項目名稱：[項目名稱]2.2.2項目地點：[項目地點]2.2.3項目投資方：[投資方名稱]2.2.4建設(shè)方：[建設(shè)方名稱]3.項目施工范圍及質(zhì)量要求3.1施工范圍：3.1.1按照施工圖紙及相關(guān)技術(shù)文件，完成供電系統(tǒng)的設(shè)計、施工、調(diào)試、驗收等工作。3.1.2包括但不限于供電線路、變配電所、接觸網(wǎng)、電纜等設(shè)施的安裝、調(diào)試和驗收。3.2質(zhì)量要求：3.2.1符合國家標準、行業(yè)規(guī)范和設(shè)計文件的要求。3.2.2施工質(zhì)量達到“一次性驗收合格”。4.施工進度計劃及工期4.1施工進度計劃：4.1.1承包方應(yīng)根據(jù)合同工期和工程量，編制詳細的施工進度計劃。4.1.2施工進度計劃應(yīng)包括關(guān)鍵線路、主要節(jié)點工期及各分部工程的施工時間。4.2工期安排：4.2.1合同工期為[工期天數(shù)]天，自合同生效之日起計算。4.2.2合同工期可根據(jù)實際情況進行調(diào)整，調(diào)整程序按本合同約定執(zhí)行。5.施工圖紙及技術(shù)資料5.1圖紙及技術(shù)資料提供：5.1.1發(fā)包方應(yīng)按照合同約定，及時提供施工圖紙、技術(shù)資料及設(shè)計變更文件。5.1.2圖紙及技術(shù)資料的提供應(yīng)滿足施工需要，保證施工順利進行。5.2圖紙及技術(shù)資料修改及補充：5.2.1圖紙及技術(shù)資料的修改及補充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。5.2.2修改及補充的圖紙及技術(shù)資料應(yīng)及時提供給承包方。6.施工現(xiàn)場管理及安全措施6.1施工現(xiàn)場管理：6.1.1承包方應(yīng)建立健全施工現(xiàn)場管理制度，確保施工安全、文明、有序。6.1.2施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標志，做好安全防護措施。6.2安全生產(chǎn)責(zé)任制：6.2.1發(fā)包方和承包方應(yīng)共同落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保施工安全。6.2.2嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準。7.材料及設(shè)備供應(yīng)7.1材料及設(shè)備采購：7.1.1承包方應(yīng)根據(jù)施工需要，自行采購材料及設(shè)備。7.1.2材料及設(shè)備應(yīng)符合合同約定及國家標準、行業(yè)規(guī)范。7.2材料及設(shè)備質(zhì)量要求：7.2.1材料及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標準和設(shè)計要求。7.2.2材料及設(shè)備應(yīng)具有出廠合格證明和檢驗報告。7.3材料及設(shè)備驗收及保管：7.3.1承包方應(yīng)按照合同約定，對材料及設(shè)備進行驗收。7.3.2驗收不合格的材料及設(shè)備，應(yīng)及時通知發(fā)包方處理。8.施工費用及支付方式8.1施工費用構(gòu)成：8.1.1設(shè)計費、施工費、監(jiān)理費、試驗費、材料費、設(shè)備費、人工費等。8.1.2合同中約定的其他費用。8.2費用支付方式及期限：8.2.1發(fā)包方按照合同約定的時間和金額向承包方支付工程進度款。8.2.2合同簽訂后，承包方提交工程進度款支付申請，發(fā)包方在收到申請后[支付期限]內(nèi)支付。8.3費用調(diào)整及爭議解決：8.3.1因市場價格變動、設(shè)計變更、不可抗力等原因?qū)е沦M用發(fā)生變化的，按合同約定進行調(diào)整。8.3.2雙方對費用調(diào)整有爭議的，可通過協(xié)商或仲裁解決。9.爭議解決及違約責(zé)任9.1爭議解決方式：9.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭議。9.1.2協(xié)商不成的，提交[仲裁委員會名稱]仲裁。9.2違約責(zé)任及處理：9.2.1承包方未按合同約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2.2發(fā)包方未按合同約定支付工程款，應(yīng)支付違約金。10.合同解除及終止10.1合同解除條件：10.1.1雙方協(xié)商一致解除合同。10.1.2發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行。10.1.3一方嚴重違約，另一方提出解除。10.2合同終止條件：10.2.1工程按合同約定全部完成。10.2.2雙方同意終止合同的其他情形。10.3合同解除及終止后的處理：10.3.1合同解除或終止后，雙方應(yīng)盡快辦理相關(guān)手續(xù)。10.3.2合同解除或終止后，承包方應(yīng)妥善保管施工現(xiàn)場，確保工程安全。11.合同生效、變更及終止11.1合同生效條件：11.1.1雙方簽字蓋章。11.1.2發(fā)包方收到承包方提交的合同履約保證金。11.2合同變更程序：11.2.1雙方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。11.3合同終止條件：11.3.1合同約定的終止條件成就。11.3.2法律法規(guī)規(guī)定的終止情形。12.合同附件及補充協(xié)議12.1合同附件：12.1.1施工圖紙及技術(shù)資料。12.1.2有關(guān)合同履行的重要文件。12.2補充協(xié)議：12.2.1雙方就合同內(nèi)容達成一致，以補充協(xié)議形式簽訂。13.合同簽訂、生效及備案13.1合同簽訂：13.1.1雙方代表在合同上簽字蓋章。13.2合同生效：13.2.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.3合同備案：13.3.1合同簽訂后，雙方應(yīng)向相關(guān)管理部門備案。14.其他約定事項14.1違約責(zé)任：14.1.1合同中未明確的其他違約責(zé)任，按相關(guān)法律法規(guī)處理。14.2不可抗力：14.2.1發(fā)生不可抗力，雙方應(yīng)及時通知對方，并采取必要措施減輕損失。14.3合同附件：14.3.1合同附件與本合同具有同等法律效力。14.4其他約定事項：14.4.1雙方約定的其他事項，按本合同約定執(zhí)行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1本合同中，第三方指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督、擔(dān)保等作用的獨立法人或其他組織。15.2第三方的介入應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，并需經(jīng)甲乙雙方同意。16.第三方介入的類型及責(zé)任16.1第三方介入的類型：16.1.1中介方：為甲乙雙方提供信息溝通、商務(wù)談判、合同簽訂等中介服務(wù)。16.1.2咨詢方：為甲乙雙方提供專業(yè)技術(shù)咨詢、風(fēng)險評估等服務(wù)。16.1.3監(jiān)督方：對施工過程進行監(jiān)督，確保工程質(zhì)量、進度和安全。16.1.4擔(dān)保方：對甲乙雙方的履約行為提供擔(dān)保，確保合同履行。16.2第三方的責(zé)任：16.2.1第三方應(yīng)按照合同約定，獨立、客觀、公正地履行職責(zé)。16.2.2第三方因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問題的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。17.甲乙雙方與第三方的權(quán)利義務(wù)17.1甲方的權(quán)利義務(wù)：17.1.1甲方可要求第三方提供相關(guān)資質(zhì)證明。17.1.2甲方可對第三方的工作進行監(jiān)督，并提出改進意見。17.1.3甲方可根據(jù)第三方的工作表現(xiàn)，決定是否繼續(xù)合作。17.2乙方的權(quán)利義務(wù)：17.2.1乙方應(yīng)配合第三方的工作，提供必要的支持。17.2.2乙方應(yīng)按照合同約定，支付第三方服務(wù)費用。17.2.3乙方應(yīng)接受第三方對工程質(zhì)量的監(jiān)督。18.第三方責(zé)任限額18.1第三方責(zé)任限額：18.1.1第三方因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問題的，其責(zé)任限額不超過合同總金額的[百分比]%。18.1.2第三方責(zé)任限額可根據(jù)實際情況進行調(diào)整，調(diào)整程序按本合同約定執(zhí)行。19.第三方介入的流程19.1第三方介入流程：19.1.1甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的類型和內(nèi)容。19.1.2甲乙雙方與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確各自的權(quán)利義務(wù)。19.1.3第三方按照協(xié)議約定開展工作。19.1.4甲乙雙方對第三方的工作進行監(jiān)督和評價。20.第三方介入的爭議解決20.1第三方介入爭議解決：20.1.1甲乙雙方與第三方之間發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。20.1.2協(xié)商不成的，提交[仲裁委員會名稱]仲裁。20.1.3第三方介入爭議的處理，不影響甲乙雙方根據(jù)本合同享有的權(quán)利和義務(wù)。21.第三方介入的其他規(guī)定21.1第三方介入應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得損害國家利益和社會公共利益。21.2第三方介入的費用由甲乙雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定。21.3本合同中關(guān)于第三方介入的約定，為甲乙雙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不涉及其他第三方。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：施工圖紙及技術(shù)資料詳細要求：包含施工所需的所有圖紙、技術(shù)文件、設(shè)計變更文件等，確保符合國家相關(guān)標準和設(shè)計要求。附件說明：施工圖紙及技術(shù)資料是施工的重要依據(jù)，必須確保其完整性和準確性。2.附件二：合同簽訂文件詳細要求：包括合同文本、雙方簽字蓋章頁、合同附件等。附件說明：合同簽訂文件是合同成立的證明，必須妥善保管。3.附件三：工程進度計劃詳細要求：包括施工進度計劃表、關(guān)鍵線路圖、主要節(jié)點工期等。附件說明：工程進度計劃是施工組織的重要部分，用于指導(dǎo)施工進度。4.附件四：材料及設(shè)備清單詳細要求：列出所需材料及設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。附件說明：材料及設(shè)備清單是采購和驗收的依據(jù)，確保材料及設(shè)備符合合同要求。5.附件五：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件詳細要求：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全防護措施、應(yīng)急預(yù)案等。附件說明：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件是保障施工安全的重要文件，必須嚴格執(zhí)行。6.附件六：合同履約保證金繳納憑證詳細要求：包括保證金繳納憑證、收據(jù)等。附件說明：合同履約保證金是保證合同履行的措施，確保雙方權(quán)益。7.附件七：第三方介入服務(wù)協(xié)議詳細要求：包括服務(wù)內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、費用等。附件說明：第三方介入服務(wù)協(xié)議是明確第三方介入內(nèi)容和雙方責(zé)任的重要文件。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.違約行為：1.1未按合同約定時間完成工程。1.2施工質(zhì)量不符合合同約定。1.3未按合同約定支付工程款。1.4違反安全生產(chǎn)規(guī)定，導(dǎo)致安全事故。1.5未按合同約定提供材料及設(shè)備。1.6未按合同約定提供圖紙及技術(shù)資料。1.7其他違反合同約定的行為。2.責(zé)任認定標準：2.1違約行為發(fā)生后，甲乙雙方應(yīng)立即協(xié)商解決。2.2若協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定提交仲裁或訴訟。2.3違約方應(yīng)根據(jù)違約行為對非違約方造成的損失，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.違約責(zé)任示例：3.1若承包方未按合同約定時間完成工程，每逾期一天，應(yīng)支付違約金[金額]。3.2若承包方提供的材料及設(shè)備質(zhì)量不合格，造成工程損失，承包方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)或更換的責(zé)任。3.3若發(fā)包方未按合同約定支付工程款，每逾期一天，應(yīng)支付違約金[金額]。3.4若因承包方違反安全生產(chǎn)規(guī)定導(dǎo)致安全事故，承包方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024版城市軌道交通供電系統(tǒng)施工合同范本2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1甲方信息1.2乙方信息2.合同標的及范圍2.1供電系統(tǒng)施工項目概述2.2施工范圍及內(nèi)容3.施工工期及進度安排3.1施工工期3.2進度安排及節(jié)點4.工程質(zhì)量及驗收標準4.1工程質(zhì)量要求4.2驗收標準及流程5.合同價格及支付方式5.1合同價格5.2支付方式及時間6.材料供應(yīng)及驗收6.1材料供應(yīng)6.2材料驗收及保管7.施工現(xiàn)場管理及安全7.1現(xiàn)場管理制度7.2安全生產(chǎn)及防護措施8.專利技術(shù)及知識產(chǎn)權(quán)保護8.1專利技術(shù)使用8.2知識產(chǎn)權(quán)保護9.違約責(zé)任及爭議解決9.1違約責(zé)任9.2爭議解決方式10.合同解除及終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件11.合同生效及期限11.1合同生效條件11.2合同期限12.不可抗力及免責(zé)條款12.1不可抗力定義12.2免責(zé)條款13.合同附件及補充協(xié)議13.1合同附件13.2補充協(xié)議14.合同簽署及生效日期14.1合同簽署14.2合同生效日期第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1甲方信息甲方名稱：____________________甲方法定代表人：________________甲方地址：_____________________甲方聯(lián)系方式：__________________1.2乙方信息乙方名稱：____________________乙方法定代表人：________________乙方地址：_____________________乙方聯(lián)系方式：__________________第二條合同標的及范圍2.1供電系統(tǒng)施工項目概述本合同標的為：____________________項目地點：____________________2.2施工范圍及內(nèi)容施工內(nèi)容包括但不限于：1.供電線路敷設(shè)2.變電站建設(shè)3.接觸網(wǎng)安裝4.站臺設(shè)備安裝5.配電設(shè)施安裝6.自動化控制系統(tǒng)建設(shè)第三條施工工期及進度安排3.1施工工期合同工期為：____年____月____天3.2進度安排及節(jié)點具體進度安排及節(jié)點如下：1.第一個月：完成供電線路敷設(shè)及變電站建設(shè)基礎(chǔ)工作2.第二個月：完成變電站主體結(jié)構(gòu)建設(shè)3.第三個月：完成接觸網(wǎng)安裝及站臺設(shè)備安裝4.第四個月：完成配電設(shè)施安裝及自動化控制系統(tǒng)建設(shè)第四條工程質(zhì)量及驗收標準4.1工程質(zhì)量要求本工程質(zhì)量應(yīng)符合國家標準、行業(yè)規(guī)范及設(shè)計要求。4.2驗收標準及流程驗收標準：1.符合設(shè)計要求2.符合國家標準、行業(yè)規(guī)范3.無安全隱患驗收流程：1.施工單位自檢2.甲方組織驗收3.驗收合格后，簽署驗收報告第五條合同價格及支付方式5.1合同價格合同總價為：人民幣____元整。5.2支付方式及時間支付方式：1.預(yù)付款：合同簽訂后____個工作日內(nèi)支付合同總價____%作為預(yù)付款。2.進度款：按照施工進度及驗收情況，分期支付。3.結(jié)算款：工程完工并通過驗收后____個工作日內(nèi)支付合同總價____%作為結(jié)算款。4.保修金：合同總價____%作為保修金，保修期滿后無質(zhì)量問題退還。第六條材料供應(yīng)及驗收6.1材料供應(yīng)材料供應(yīng)由乙方負責(zé)，乙方應(yīng)確保材料質(zhì)量符合合同要求。6.2材料驗收及保管材料驗收流程：1.乙方提交材料清單及質(zhì)量證明文件2.甲方組織驗收3.驗收合格后，簽署材料驗收報告第七條施工現(xiàn)場管理及安全7.1現(xiàn)場管理制度施工現(xiàn)場應(yīng)建立健全管理制度，確保施工有序進行。7.2安全生產(chǎn)及防護措施1.施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標志。2.施工人員必須佩戴安全帽、安全帶等防護用品。3.施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置消防設(shè)施，并定期檢查。4.甲方應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改。第八條專利技術(shù)及知識產(chǎn)權(quán)保護8.1專利技術(shù)使用乙方在施工過程中使用的專利技術(shù)，應(yīng)取得相關(guān)專利權(quán)人的許可，并支付相應(yīng)的許可費用。8.2知識產(chǎn)權(quán)保護雙方應(yīng)共同保護合同涉及的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)對方同意，任何一方不得擅自披露或使用對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等知識產(chǎn)權(quán)。第九條違約責(zé)任及爭議解決9.1違約責(zé)任若一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2爭議解決方式雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同解除及終止10.1合同解除條件1.一方嚴重違約，經(jīng)對方催告后仍未糾正；2.發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致合同無法履行；3.雙方協(xié)商一致解除合同。10.2合同終止條件合同履行完畢或雙方約定的終止條件成就時，合同終止。第十一條合同生效及期限11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同期限本合同有效期為____年，自合同生效之日起計算。第十二條不可抗力及免責(zé)條款12.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等。12.2免責(zé)條款因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或履行不符合約定的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方。第十三條合同附件及補充協(xié)議13.1合同附件本合同附件包括但不限于：1.施工圖紙及技術(shù)規(guī)范2.材料清單及質(zhì)量證明文件3.施工進度計劃4.其他與本合同相關(guān)的文件13.2補充協(xié)議本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十四條合同簽署及生效日期14.1合同簽署本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。14.2合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同提供專業(yè)服務(wù)、監(jiān)督或協(xié)助的獨立法人或其他組織。15.2第三方介入范圍1.技術(shù)咨詢服務(wù)2.質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)3.安全監(jiān)管服務(wù)4.財務(wù)審計服務(wù)5.其他經(jīng)雙方同意的服務(wù)16.第三方介入程序16.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同選擇第三方，并簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議。16.2第三方資質(zhì)要求第三方應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗，能夠勝任其提供的服務(wù)。16.3第三方合作協(xié)議甲乙雙方與第三方簽訂的合作協(xié)議應(yīng)明確第三方的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任及費用等事項。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義本合同中，第三方責(zé)任限額是指第三方在履行其服務(wù)過程中，因自身原因造成甲方或乙方損失時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的最高賠償金額。17.2責(zé)任限額確定第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在簽訂第三方合作協(xié)議時確定，并在協(xié)議中明確。17.3超過責(zé)任限額的處理若第三方在履行服務(wù)過程中造成損失，超過責(zé)任限額的部分，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向第三方追究責(zé)任。18.第三方權(quán)利與義務(wù)18.1第三方權(quán)利1.獲得甲方和乙方的配合，包括提供必要的資料、現(xiàn)場通行等。2.在其職責(zé)范圍內(nèi)，對甲方和乙方的履約情況進行監(jiān)督。3.在履行服務(wù)過程中，享有合法權(quán)益的保護。18.2第三方義務(wù)1.嚴格按照協(xié)議約定履行服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量。2.對其在履行服務(wù)過程中知悉的甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。3.對因自身原因造成的損失，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1職責(zé)劃分1.甲方負責(zé)合同的全面履行，包括項目設(shè)計、施工、驗收等。2.乙方負責(zé)合同的執(zhí)行，包括組織施工、材料采購、質(zhì)量控制等。3.第三方負責(zé)其提供服務(wù)的專業(yè)領(lǐng)域，不干涉甲乙雙方的合同履行。19.2權(quán)利義務(wù)劃分1.第三方享有根據(jù)協(xié)議約定的權(quán)利，同時承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。2.甲乙雙方對第三方的權(quán)利義務(wù)有監(jiān)督權(quán)，確保第三方履行協(xié)議。19.3溝通協(xié)調(diào)甲乙雙方應(yīng)與第三方保持良好溝通，共同協(xié)調(diào)解決第三方介入過程中出現(xiàn)的問題。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一