中價工程合同范例

中價工程合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

鑒于：

一、發(fā)包方需要對其項目進行施工建設，現(xiàn)將該項目施工建設的相關事宜委托給承包方承擔。

二、承包方具備相應的資質和條件，愿意承擔該項目施工建設任務。

三、為明確雙方的權利義務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程規(guī)模：____________________

4.工程內容：____________________

5.工程預算：人民幣____________________元整（大寫：____________________）

二、合同工期

1.工期：自合同簽訂之日起____個工作日內完成。

2.工期延誤責任：因承包方原因導致工期延誤的，每延誤一日，應向發(fā)包方支付人民幣____元整的違約金。

三、工程款項

1.工程款項支付方式：按照工程進度分階段支付。

2.首付款：合同簽訂后____個工作日內，發(fā)包方向承包方支付合同總額的____%作為首付款。

3.進度款：工程進度達到合同約定的比例后，發(fā)包方在____個工作日內支付相應比例的工程款項。

4.結算款：工程竣工驗收合格后____個工作日內，發(fā)包方支付剩余工程款項。

四、工程質量

1.工程質量標準：按照國家有關施工質量驗收規(guī)范執(zhí)行。

2.工程質量責任：承包方應嚴格按照合同約定和施工質量標準進行施工，確保工程質量達到驗收標準。

3.工程質量保修：工程竣工驗收合格后，承包方應按照國家有關質量保修制度，對工程進行保修。

五、工程驗收

1.驗收標準：按照國家有關施工質量驗收規(guī)范執(zhí)行。

2.驗收程序：工程完工后，發(fā)包方組織有關單位進行驗收。

3.驗收結果：驗收合格，承包方應按照發(fā)包方要求辦理交付手續(xù)。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

八、附件

1.項目施工圖設計文件

2.施工合同附件

3.資質證書

4.其他相關文件

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

合同編號：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下簡稱“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

鑒于：

一、發(fā)包方需要對其項目進行施工建設，為保障工程質量和進度，決定引入丙方作為監(jiān)理方對工程進行監(jiān)督管理。

二、承包方具備相應的資質和條件，愿意承擔該項目施工建設任務。

三、為明確各方權利義務，確保項目順利進行，經(jīng)三方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程規(guī)模：____________________

4.工程內容：____________________

5.工程預算：人民幣____________________元整（大寫：____________________）

二、合同工期

1.工期：自合同簽訂之日起____個工作日內完成。

2.工期延誤責任：因承包方原因導致工期延誤的，每延誤一日，應向發(fā)包方支付人民幣____元整的違約金。

三、工程款項

1.工程款項支付方式：按照工程進度分階段支付。

2.首付款：合同簽訂后____個工作日內，發(fā)包方向承包方支付合同總額的____%作為首付款。

3.進度款：工程進度達到合同約定的比例后，發(fā)包方在____個工作日內支付相應比例的工程款項。

4.結算款：工程竣工驗收合格后____個工作日內，發(fā)包方支付剩余工程款項。

四、工程質量

1.工程質量標準：按照國家有關施工質量驗收規(guī)范執(zhí)行。

2.工程質量責任：承包方應嚴格按照合同約定和施工質量標準進行施工，確保工程質量達到驗收標準。

3.工程質量保修：工程竣工驗收合格后，承包方應按照國家有關質量保修制度，對工程進行保修。

五、監(jiān)理方職責

1.監(jiān)理方應按照國家有關施工監(jiān)理規(guī)定，對工程進行全面、嚴格的監(jiān)理。

2.監(jiān)理方應定期向發(fā)包方報告工程進度、質量等情況。

3.監(jiān)理方對工程質量、進度、安全等方面的問題，有權要求承包方整改。

六、甲方的權利和義務

1.甲方有權要求承包方嚴格按照合同約定進行施工，確保工程質量和進度。

2.甲方有權要求監(jiān)理方對工程進行監(jiān)督管理，確保監(jiān)理工作的獨立性、客觀性和公正性。

3.甲方有權要求承包方和監(jiān)理方就工程相關事宜進行協(xié)商，協(xié)商不成時，甲方有權作出最終決定。

七、乙方的違約及限制條款

1.乙方不得擅自更改工程設計，如需變更，應經(jīng)甲方和監(jiān)理方同意。

2.乙方不得擅自調整工程進度，如需調整，應經(jīng)甲方和監(jiān)理方同意。

3.乙方不得以任何形式拖欠工程款項，否則應承擔相應的違約責任。

八、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、合同生效

1.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.項目施工圖設計文件

2.施工合同附件

3.資質證書

4.其他相關文件

第三方監(jiān)理方的介入，旨在確保工程質量和進度，維護甲方的合法權益。甲方作為項目投資方，主導項目的實施，對工程的質量、進度和投資效益負有最終責任。通過引入監(jiān)理方，甲方可以加強對工程管理的控制，確保項目按計劃進行。同時，本合同明確了甲方的權益和責任，強化了甲方的權利條款，為甲方在項目實施過程中提供了法律保障。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（以下簡稱“投資方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下簡稱“施工方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：__________________

鑒于：

一、投資方擬投資建設一項目，需委托施工方進行施工建設，為確保施工質量和安全，決定引入丙方作為監(jiān)理方對施工過程進行監(jiān)督管理。

二、施工方具備相應的施工資質和條件，愿意承擔該項目施工建設任務。

三、為明確各方權利義務，確保施工順利進行，經(jīng)三方友好協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程規(guī)模：____________________

4.工程內容：____________________

5.工程預算：人民幣____________________元整（大寫：____________________）

二、合同工期

1.工期：自合同簽訂之日起____個工作日內完成。

2.工期延誤責任：因投資方原因導致工期延誤的，每延誤一日，應向施工方支付人民幣____元整的違約金。

三、工程款項

1.工程款項支付方式：按照工程進度分階段支付。

2.首付款：合同簽訂后____個工作日內，投資方向施工方支付合同總額的____%作為首付款。

3.進度款：工程進度達到合同約定的比例后，投資方在____個工作日內支付相應比例的工程款項。

4.結算款：工程竣工驗收合格后____個工作日內，投資方支付剩余工程款項。

四、施工方權利和義務

1.施工方有權要求投資方按照合同約定支付工程款項。

2.施工方有權要求監(jiān)理方對施工過程進行嚴格監(jiān)理，確保施工質量和安全。

3.施工方有權要求投資方提供必要的施工條件和支持。

五、監(jiān)理方職責

1.監(jiān)理方應按照國家有關施工監(jiān)理規(guī)定，對施工過程進行全面、嚴格的監(jiān)理。

2.監(jiān)理方應定期向投資方報告施工進度、質量等情況。

3.監(jiān)理方對施工質量、進度、安全等方面的問題，有權要求施工方整改。

六、甲方違約及限制條款

1.投資方不得擅自調整工程設計，如需變更，應經(jīng)施工方和監(jiān)理方同意。

2.投資方不得擅自調整工程進度，如需調整，應經(jīng)施工方和監(jiān)理方同意。

3.投資方不得以任何形式拖欠工程款項，否則應承擔相應的違約責任。

七、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效

1.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.項目施工圖設計文件

2.施工合同附件

3.資質證書

4