內(nèi)蒙古承攬合同范例

內(nèi)蒙古承攬合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡稱“承包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

乙方（以下簡稱“委托方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

鑒于：

一、甲方具備完成乙方委托的承攬工程所需的資質(zhì)、技術(shù)力量和設(shè)備條件。

二、乙方愿意將承攬工程委托給甲方。

三、雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條承攬工程范圍及內(nèi)容

一、承攬工程范圍：__________

二、承攬工程內(nèi)容：__________

第二條工程進(jìn)度及工期

一、工程進(jìn)度：__________

二、工期：__________

第三條工程質(zhì)量要求

一、甲方應(yīng)嚴(yán)格按照乙方提供的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求和施工規(guī)范進(jìn)行施工。

二、工程完工后，甲方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

第四條工程款支付

一、工程款支付方式：__________

二、工程款支付時(shí)間：__________

三、工程款支付比例：__________

第五條工程驗(yàn)收

一、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：__________

二、工程驗(yàn)收時(shí)間：__________

三、工程驗(yàn)收程序：__________

第六條違約責(zé)任

一、甲方違反本合同約定，導(dǎo)致工程進(jìn)度延誤的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

二、乙方違反本合同約定，導(dǎo)致工程款支付延誤的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第七條爭議解決

一、雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

二、協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第八條其他約定

一、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

第九條附件

一、甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

二、甲方資質(zhì)證書副本復(fù)印件

三、設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范

四、其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“承包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

乙方（以下簡稱“委托方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

鑒于：

一、甲方具備完成乙方委托的承攬工程所需的資質(zhì)、技術(shù)力量和設(shè)備條件。

二、乙方愿意將承攬工程委托給甲方，并委托丙方對工程進(jìn)行監(jiān)理。

三、甲方、乙方和丙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條承攬工程范圍及內(nèi)容

一、承攬工程范圍：__________

二、承攬工程內(nèi)容：__________

第二條工程進(jìn)度及工期

一、工程進(jìn)度：__________

二、工期：__________

第三條工程質(zhì)量要求

一、甲方應(yīng)嚴(yán)格按照乙方提供的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求和施工規(guī)范進(jìn)行施工。

二、丙方負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)理，確保工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

第四條工程款支付

一、工程款支付方式：__________

二、工程款支付時(shí)間：__________

三、工程款支付比例：__________

第五條工程監(jiān)理

一、丙方對工程進(jìn)行全面監(jiān)理，確保工程按約定進(jìn)度和質(zhì)量要求進(jìn)行。

二、丙方有權(quán)對甲方施工過程中的違規(guī)行為提出整改意見，甲方應(yīng)予以配合。

三、丙方有權(quán)對工程進(jìn)行中期驗(yàn)收和最終驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可支付工程款。

第六條甲方權(quán)益保障

一、甲方享有乙方按約定支付工程款的權(quán)益。

二、甲方享有丙方對工程質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)理的權(quán)益。

三、甲方享有對丙方監(jiān)理行為的監(jiān)督權(quán)。

第七條乙方違約責(zé)任

一、乙方未按約定支付工程款的，應(yīng)向甲方支付_____%的違約金。

二、乙方未按約定提供設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第八條丙方責(zé)任

一、丙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)監(jiān)理規(guī)定和合同約定履行監(jiān)理職責(zé)。

二、丙方因自身原因?qū)е卤O(jiān)理工作出現(xiàn)重大失誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第九條爭議解決

一、雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

二、協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十條其他約定

一、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

二、本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

一、甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

二、甲方資質(zhì)證書副本復(fù)印件

三、乙方委托監(jiān)理方丙方的委托書

四、設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范

五、其他相關(guān)文件

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入旨在確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，維護(hù)甲方的合法權(quán)益，同時(shí)監(jiān)督乙方的履約行為。通過引入丙方，甲方能夠獲得更為專業(yè)和公正的監(jiān)理服務(wù)，降低工程風(fēng)險(xiǎn)，提高工程效益。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為承攬方，在合同中占據(jù)主導(dǎo)地位，有利于保障自身權(quán)益。甲方通過設(shè)定詳細(xì)的權(quán)利條款和利益條款，確保工程順利進(jìn)行，同時(shí)增加乙方的違約責(zé)任和限制條款，以約束乙方行為，降低風(fēng)險(xiǎn)。甲方的主導(dǎo)地位有助于確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡稱“委托方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

甲方（以下簡稱“承包方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

丁方（以下簡稱“咨詢方”）：

住所地：__________

法定代表人：__________

鑒于：

一、乙方擬進(jìn)行一項(xiàng)工程項(xiàng)目，需要專業(yè)的技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。

二、甲方愿意提供所需的技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。

三、乙方、甲方和丁方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條咨詢服務(wù)范圍及內(nèi)容

一、咨詢服務(wù)范圍：__________

二、咨詢服務(wù)內(nèi)容：__________

第二條咨詢服務(wù)期限

一、咨詢服務(wù)期限：__________

三、服務(wù)交付時(shí)間：__________

第三條咨詢服務(wù)費(fèi)用及支付

一、咨詢服務(wù)費(fèi)用：__________

二、支付方式：__________

三、支付時(shí)間：__________

第四條咨詢服務(wù)成果

一、甲方應(yīng)按照乙方的需求，提供專業(yè)、及時(shí)的技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。

二、甲方提供的咨詢服務(wù)成果應(yīng)滿足乙方的預(yù)期要求。

第五條丁方責(zé)任

一、丁方作為第三方咨詢方，負(fù)責(zé)對甲方的咨詢服務(wù)進(jìn)行評估和監(jiān)督。

二、丁方有權(quán)要求甲方提供相關(guān)資料，并對甲方的工作進(jìn)行審查。

三、丁方應(yīng)確保其評估和監(jiān)督工作的公正性和客觀性。

第六條乙方權(quán)益保障

一、乙方享有甲方按約定提供咨詢服務(wù)的權(quán)益。

二、乙方享有丁方對甲方咨詢服務(wù)進(jìn)行評估和監(jiān)督的權(quán)益。

三、乙方有權(quán)要求丁方對甲方的服務(wù)質(zhì)量提出改進(jìn)建議。

第七條甲方違約責(zé)任

一、甲方未按約定提供咨詢服務(wù)的，應(yīng)向乙方支付_____%的違約金。

二、甲方提供的咨詢服務(wù)不符合乙方要求的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第八條丁方權(quán)利

一、丁方有權(quán)要求乙方提供必要的資料和信息。

二、丁方有權(quán)對甲方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期審查。

三、丁方有權(quán)要求甲方對服務(wù)質(zhì)量問題進(jìn)行整改。

第九條爭議解決

一、雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

二、協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十條其他約定

一、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

二、本合同一式三份，乙甲方丁三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

附件：

一、甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

二、甲方資質(zhì)證書副本復(fù)印件

三、乙方項(xiàng)目需求書

四、咨詢服務(wù)大綱

五、其他相關(guān)文件

乙方（蓋章）：__________

甲方（蓋章）：__________

丁方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為委托方，在合同中占據(jù)主導(dǎo)地位，有利于保障自身的權(quán)益和利益。乙方通過設(shè)定詳細(xì)的權(quán)利條款和利益條款，確保項(xiàng)目得到專業(yè)的技術(shù)支持和咨詢服務(wù)，同時(shí)增