2024年度建筑工程施工合同終止履約擔保合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同終止履約擔保合同本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同簽訂地點1.5合同雙方當事人2.合同背景2.1項目概況2.2項目地點2.3項目規(guī)模2.4項目工期3.合同主體3.1承包人3.2甲方3.3乙方4.合同標的4.1工程范圍4.2工程質量4.3工程進度5.合同價款5.1工程價款5.2工程款支付方式5.3工程款支付時間6.合同履行6.1工程施工6.2工程驗收6.3工程保修7.合同變更7.1變更范圍7.2變更程序7.3變更責任8.合同解除8.1解除條件8.2解除程序8.3解除責任9.合同終止9.1終止條件9.2終止程序9.3終止責任10.履約擔保10.1擔保范圍10.2擔保方式10.3擔保期限11.違約責任11.1違約情形11.2違約責任12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決機構13.合同生效及終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件14.其他約定14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：本合同名稱為“2024年度建筑工程施工合同終止履約擔保合同”。1.2合同編號：合同編號為XYZ2024001。1.3合同簽訂日期：本合同簽訂日期為2024年1月1日。1.4合同簽訂地點：本合同簽訂地點為市區(qū)大廈室。1.5合同雙方當事人：2.合同背景2.1項目概況：本項目為市區(qū)住宅小區(qū)建設項目，占地面積平方米，總建筑面積平方米。2.2項目地點：市區(qū)街道。2.3項目規(guī)模：本項目建設規(guī)模為棟住宅樓，配套設施包括地下車庫、綠化景觀等。2.4項目工期：本項目建設工期為個月。3.合同主體3.1承包人：承包人具備建設行政主管部門核發(fā)的相應等級資質證書，具備承擔本項目建設的能力。3.2甲方：甲方為市區(qū)住宅小區(qū)的建設單位，負責項目的投資、建設和管理。3.3乙方：乙方為具備擔保業(yè)務資質的金融機構，愿意為承包人提供履約擔保。4.合同標的4.1工程范圍：本合同標的包括棟住宅樓的建設工程，具體內容詳見工程量清單及施工圖紙。4.2工程質量：本工程質量標準應符合國家及地方相關質量標準，確保工程達到優(yōu)良等級。4.3工程進度：本工程按施工進度計劃進行，具體進度安排詳見施工組織設計。5.合同價款5.1工程價款：本工程總價款為人民幣萬元整。5.2工程款支付方式：甲方按工程進度支付工程款，具體支付方式詳見合同附件。5.3工程款支付時間：甲方應在每個支付節(jié)點前5個工作日內支付相應款項。6.合同履行6.1工程施工：承包人應嚴格按照合同約定和施工圖紙進行施工，確保工程質量和進度。6.2工程驗收：工程完成后，甲方應組織驗收，驗收合格后方可投入使用。6.3工程保修：承包人應按照國家規(guī)定和合同約定提供工程保修服務。7.合同變更7.1變更范圍：合同變更范圍包括但不限于工程范圍、工程價款、工期、質量標準等。7.2變更程序：任何一方要求變更合同內容，應提前天向對方提出書面變更申請，經雙方協商一致后簽訂變更協議。7.3變更責任：因變更產生的費用和工期延誤，由變更雙方根據實際情況承擔相應責任。8.合同解除8.1解除條件：8.1.1甲方原因：如甲方未能按時支付工程款，導致承包人無法正常施工，承包人有權解除合同。8.1.2乙方原因：如乙方未能履行擔保義務，承包人有權解除合同。8.1.3承包人原因：如承包人嚴重違反合同約定，甲方有權解除合同。8.2解除程序：8.2.1一方提出解除合同，應提前天以書面形式通知對方。8.2.2雙方應在接到解除通知后日內，就合同解除事宜進行協商。8.2.3如協商不成，任何一方均可向合同約定的仲裁機構申請仲裁。8.3解除責任：8.3.1甲方解除合同，應支付承包人已完工程款及合理損失。8.3.2承包人解除合同，應退還甲方已支付的預付款及合理損失。8.3.3乙方解除合同，應承擔相應的擔保責任。9.合同終止9.1終止條件：9.1.1合同履行完畢。9.1.2雙方協商一致解除合同。9.1.3合同約定的終止條件成就。9.2終止程序：9.2.1雙方應按照合同約定進行終止程序。9.2.2雙方應在合同終止后日內進行工程結算。9.2.3雙方應在合同終止后日內辦理合同解除手續(xù)。9.3終止責任：9.3.1合同終止后，雙方應按照合同約定進行清算。9.3.2雙方應承擔因合同終止而產生的合理費用。10.履約擔保10.1擔保范圍：乙方為本合同約定的工程款支付提供全額擔保。10.2擔保方式：乙方提供銀行保函作為擔保方式。10.3擔保期限：擔保期限自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日止。11.違約責任11.1違約情形：包括但不限于未按期付款、未按期施工、工程質量不合格等。11.2違約責任：11.2.1甲方違約：應承擔違約責任，支付違約金，并賠償承包人因此遭受的損失。11.2.2承包人違約：應承擔違約責任，支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。11.2.3乙方違約：應承擔違約責任，賠償因此給承包人造成的損失。12.爭議解決12.1爭議解決方式：雙方應友好協商解決爭議，協商不成的，提交仲裁委員會仲裁。12.2爭議解決機構：仲裁委員會。13.合同生效及終止13.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同終止條件：合同履行完畢或合同約定的終止條件成就。14.其他約定14.1合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清單、施工圖紙、工程進度計劃等。14.3合同附件效力：合同附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義：在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于監(jiān)理方、咨詢方、評估方、審計方、仲裁機構等。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是為了保證合同履行，提高工程質量，確保工程進度，解決合同履行過程中的爭議等。16.第三方介入的引入程序16.1引入條件：任何一方提出引入第三方，應向對方提出書面申請，并說明第三方介入的具體目的和預期效果。16.2引入程序：16.2.1雙方協商一致后，簽訂第三方介入協議。16.2.2第三方介入協議應明確第三方的職責、權利、義務以及費用承擔。16.2.3第三方介入協議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。17.第三方的職責與權利17.1第三方職責：17.1.1監(jiān)理方：負責監(jiān)督工程質量、工程進度和工程款的支付。17.1.2咨詢方：提供專業(yè)咨詢意見，協助解決技術問題。17.1.3評估方：對工程質量、進度和成本進行評估。17.1.4審計方：對工程款支付和項目財務進行審計。17.1.5仲裁機構：解決合同履行過程中的爭議。17.2第三方權利：17.2.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和信息。17.2.2第三方有權對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督和檢查。17.2.3第三方有權根據合同約定對甲乙雙方提出意見和建議。18.第三方的責任與限制18.1第三方責任：18.1.1第三方應按照合同約定履行職責，因第三方原因導致合同目標未能實現，第三方應承擔相應責任。18.1.2第三方應保證其提供的服務符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。18.2第三方責任限額：18.2.1第三方的責任限額由合同約定，通常以第三方服務費用的一定比例確定。18.2.2如第三方責任超過責任限額，超出部分由甲乙雙方按比例承擔。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方的關系：19.1.1第三方應服從甲方的管理和監(jiān)督。19.1.2第三方應按照甲方的要求提供相關服務。19.2第三方與乙方的的關系：19.2.1第三方應服從乙方的管理和監(jiān)督。19.2.2第三方應按照乙方的要求提供相關服務。19.3第三方與甲乙雙方的關系：19.3.1第三方應同時向甲乙雙方提供服務，并保持中立。19.3.2第三方應確保其行為不損害甲乙雙方的合法權益。20.第三方介入的費用20.1第三方介入費用由合同約定，通常包括第三方服務費用和第三方人員差旅費用。20.2第三方介入費用由甲乙雙方共同承擔，具體承擔比例由合同約定。21.第三方介入的終止21.1第三方介入的終止條件：21.1.1合同履行完畢。21.1.2第三方介入協議約定的終止條件成就。21.1.3雙方協商一致終止第三方介入。21.2第三方介入的終止程序：21.2.1雙方應提前天以書面形式通知第三方終止介入。21.2.2第三方應在接到終止通知后日內完成相關工作的移交和結算。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程量清單詳細要求：列出所有工程項目的名稱、規(guī)格、數量、單位、單價和總價。說明：工程量清單是合同的重要組成部分，用于確定工程的實際完成量和工程款支付依據。2.施工圖紙詳細要求：提供所有設計圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖、結構圖等。說明：施工圖紙是施工的依據，必須清晰、準確，確保施工質量。3.施工組織設計詳細要求：包括施工方案、施工進度計劃、施工安全措施等。說明：施工組織設計是指導施工的重要文件，應詳細規(guī)劃施工過程。4.工程進度計劃詳細要求：明確各階段施工的起止時間，包括關鍵線路和節(jié)點工期。說明：工程進度計劃是監(jiān)控工程進度的依據，確保工程按期完成。5.工程驗收報告詳細要求：包括驗收時間、驗收人員、驗收結果等。說明：工程驗收報告是確認工程質量的重要文件。6.工程保修書詳細要求：明確保修范圍、保修期限、保修方式等。說明：保修書是承包人承擔保修責任的承諾。7.擔保合同詳細要求：包括擔保范圍、擔保方式、擔保期限等。說明：擔保合同是乙方提供履約擔保的依據。8.第三方介入協議詳細要求：明確第三方介入的目的、職責、權利、義務和費用。說明：第三方介入協議是第三方參與合同履行的法律文件。9.爭議解決協議詳細要求：明確爭議解決方式、爭議解決機構等。說明：爭議解決協議是解決合同履行過程中爭議的依據。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定：違約行為：未按期支付工程款。責任認定：甲方應支付違約金，并賠償承包人因此遭受的損失。示例：若甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一日，應支付相當于應付工程款%的違約金。2.承包人違約行為及責任認定：違約行為：未按期完成工程。責任認定：承包人應支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。示例：若承包人未按合同約定完成工程，每逾期一日，應支付相當于應付工程款%的違約金。3.乙方違約行為及責任認定：違約行為：未能履行擔保義務。責任認定：乙方應承擔相應的擔保責任，賠償因此給承包人造成的損失。示例：若乙方未能履行擔保義務，導致承包人遭受損失，乙方應賠償損失金額。4.第三方違約行為及責任認定：違約行為：未能履行合同約定的職責。責任認定：第三方應承擔違約責任，賠償因此給甲乙雙方造成的損失。示例：若第三方未能履行監(jiān)理職責，導致工程質量問題，第三方應賠償損失金額。全文完。2024年度建筑工程施工合同終止履約擔保合同1本合同目錄一覽1.合同訂立依據與目的1.1合同訂立的法律依據1.2合同訂立的目的與意義2.合同雙方基本信息2.1承包方基本信息2.2業(yè)主方基本信息2.3監(jiān)理方基本信息3.工程概況3.1工程名稱3.2工程地點3.3工程規(guī)模3.4工程類型4.合同終止原因4.1合同終止的具體原因4.2合同終止的法律依據5.履約擔保合同內容5.1履約擔保的形式5.2履約擔保的金額5.3履約擔保的有效期限5.4履約擔保的解除條件6.履約擔保的支付方式6.1保證金支付方式6.2保險支付方式6.3其他支付方式7.履約擔保的退還7.1履約擔保退還的條件7.2履約擔保退還的程序7.3履約擔保退還的時間8.合同違約責任8.1承包方違約責任8.2業(yè)主方違約責任8.3監(jiān)理方違約責任9.爭議解決方式9.1爭議解決的原則9.2爭議解決的方式9.3爭議解決的時效10.合同生效與解除10.1合同生效的條件10.2合同解除的條件10.3合同解除的程序11.合同變更與補充11.1合同變更的條件11.2合同變更的程序11.3合同補充的內容12.合同解除后的處理12.1合同解除后的債權債務處理12.2合同解除后的財產返還12.3合同解除后的其他處理13.合同解除后的爭議解決13.1合同解除后的爭議解決原則13.2合同解除后的爭議解決方式13.3合同解除后的爭議解決時效14.合同簽署與生效日期14.1合同簽署的時間14.2合同生效的時間14.3合同簽署與生效的地點第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據與目的1.1合同訂立的法律依據本合同依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規(guī)制定。1.2合同訂立的目的與意義本合同旨在明確2024年度建筑工程施工合同終止后的履約擔保事宜，確保合同雙方及監(jiān)理方的合法權益，維護工程建設的順利進行。第二條合同雙方基本信息2.1承包方基本信息承包方名稱：________法定代表人：________注冊地址：________聯系電話：________2.2業(yè)主方基本信息業(yè)主方名稱：________法定代表人：________注冊地址：________聯系電話：________2.3監(jiān)理方基本信息監(jiān)理方名稱：________法定代表人：________注冊地址：________聯系電話：________第三條工程概況3.1工程名稱工程名稱：________3.2工程地點工程地點：________3.3工程規(guī)模工程規(guī)模：________3.4工程類型工程類型：________第四條合同終止原因4.1合同終止的具體原因合同終止原因：________4.2合同終止的法律依據合同終止的法律依據：依據《中華人民共和國合同法》第九十四條及相關法律法規(guī)。第五條履約擔保合同內容5.1履約擔保的形式履約擔保形式：________5.2履約擔保的金額履約擔保金額：________元5.3履約擔保的有效期限履約擔保有效期限：自合同簽訂之日起至________日止。5.4履約擔保的解除條件履約擔保解除條件：________第六條履約擔保的支付方式6.1保證金支付方式保證金支付方式：________6.2保險支付方式保險支付方式：________6.3其他支付方式其他支付方式：________第七條履約擔保的退還7.1履約擔保退還的條件履約擔保退還條件：________7.2履約擔保退還的程序履約擔保退還程序：________7.3履約擔保退還的時間履約擔保退還時間：________任何解釋和說明，以固定字符“”作為第一段落的開篇標識進行輸出。第八條合同違約責任8.1承包方違約責任（1）支付違約金，違約金為合同總金額的________%；（2）賠償業(yè)主方因此遭受的直接經濟損失；（3）承擔由此引起的相關法律責任。8.2業(yè)主方違約責任（1）支付違約金，違約金為合同總金額的________%；（2）賠償承包方因此遭受的直接經濟損失；（3）承擔由此引起的相關法律責任。8.3監(jiān)理方違約責任（1）支付違約金，違約金為合同總金額的________%；（2）賠償合同雙方因此遭受的直接經濟損失；（3）承擔由此引起的相關法律責任。第九條爭議解決方式9.1爭議解決的原則爭議解決應遵循公平、公正、公開的原則。9.2爭議解決的方式（1）雙方應通過友好協商解決爭議；（2）如協商不成，可提交仲裁委員會仲裁；（3）如仲裁委員會仲裁不成，可依法向人民法院提起訴訟。9.3爭議解決的時效爭議解決應在合同簽訂之日起________日內提出。第十條合同生效與解除10.1合同生效的條件合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同解除的條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）經雙方協商一致解除合同；（3）依法或依合同約定應當解除合同的其他情形。10.3合同解除的程序（1）提出解除合同的一方應提前________日書面通知對方；（2）收到通知的一方應在________日內作出答復；（3）雙方應按合同約定處理合同解除后的相關事宜。第十一條合同變更與補充11.1合同變更的條件（1）合同內容不符合實際情況；（2）合同雙方協商一致；（3）法律法規(guī)或政策調整。11.2合同變更的程序（1）提出變更的一方應提前________日書面通知對方；（2）雙方應就變更內容進行協商；（3）協商一致后，雙方應簽訂書面變更協議。11.3合同補充的內容合同補充內容包括但不限于：合同未盡事宜、合同雙方約定的其他事項。第十二條合同解除后的處理12.1合同解除后的債權債務處理（1）合同解除后，雙方應按照合同約定或法律規(guī)定處理債權債務；（3）合同解除后，雙方應按照合同約定或法律規(guī)定處理相關費用。12.2合同解除后的財產返還（1）合同解除后，雙方應按照合同約定或法律規(guī)定返還財產；（2）返還財產應包括但不限于：保證金、預付款、材料設備等；（3）返還財產的時間、方式應按照合同約定或法律規(guī)定執(zhí)行。12.3合同解除后的其他處理合同解除后的其他處理包括但不限于：合同解除后的爭議解決、合同解除后的后續(xù)服務保障等。第十三條合同解除后的爭議解決13.1合同解除后的爭議解決原則合同解除后的爭議解決應遵循公平、公正、公開的原則。13.2合同解除后的爭議解決方式（1）雙方應通過友好協商解決爭議；（2）如協商不成，可提交仲裁委員會仲裁；（3）如仲裁委員會仲裁不成，可依法向人民法院提起訴訟。13.3合同解除后的爭議解決時效合同解除后的爭議解決時效同第九條爭議解決時效。第十四條合同簽署與生效日期14.1合同簽署的時間合同簽署時間為________年________月________日。14.2合同生效的時間合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同簽署與生效的地點合同簽署與生效地點為________。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在本合同履行過程中，由甲乙雙方共同認可的，提供專業(yè)服務、咨詢、監(jiān)督、協調或其他輔助作用的獨立法人、自然人或其他組織。第二條第三方介入的范圍（1）項目進度、質量、安全、環(huán)保等方面的監(jiān)督；（2）合同履行過程中的爭議協調；（3）項目資金使用、結算的審核；（4）項目變更、索賠的評估；（5）其他甲乙雙方共同認為需要第三方介入的事項。第三條第三方介入的程序3.1第三方介入前，甲乙雙方應共同簽署《第三方介入協議》，明確第三方的職責、權限、責任限額等。3.2第三方介入后，甲乙雙方應積極配合第三方的工作，提供必要的資料和信息。第四條第三方責任限額4.1第三方責任限額由甲乙雙方在《第三方介入協議》中約定，最高不超過合同總金額的________%。4.2第三方責任限額的計算方式如下：（1）根據第三方提供的服務內容，按照服務費用的一定比例確定；（2）根據第三方介入的具體情況，由甲乙雙方協商確定。第五條第三方權利5.1第三方有權根據《第三方介入協議》的規(guī)定，獨立行使監(jiān)督、協調、咨詢等職責。5.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以完成其職責。第六條第三方義務6.1第三方應按照《第三方介入協議》的規(guī)定，履行其職責，保證工作質量。6.2第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露任何涉及合同履行過程中的信息。第七條第三方與其他各方的劃分說明7.1第三方與甲乙雙方的關系：（1）第三方是甲乙雙方共同認可的獨立第三方，不屬于甲乙任何一方；（2）第三方的工作成果僅對甲乙雙方負責，不直接對第三方負責。7.2第三方與監(jiān)理方的關系：（1）第三方在監(jiān)理方的監(jiān)督下開展工作；（2）第三方的工作成果應經監(jiān)理方審核同意。7.3第三方與施工方的關系：（1）第三方對施工方的工作進行監(jiān)督，確保施工質量；（2）第三方有權要求施工方按照合同約定進行施工。第八條第三方介入時的額外條款（1）第三方介入的具體工作內容；（2）第三方介入的期限；（3）第三方介入的費用及支付方式；（4）第三方介入的成果及驗收標準。第九條第三方介入的變更與解除9.1第三方介入的變更：（1）甲乙雙方可協商一致，對《第三方介入協議》進行變更；（2）變更后的《第三方介入協議》應經第三方確認。9.2第三方介入的解除：（1）甲乙雙方可協商一致，解除《第三方介入協議》；（2）解除《第三方介入協議》后，第三方應按照協議約定退還相關費用。第十條第三方介入的爭議解決10.1第三方介入的爭議解決：（1）甲乙雙方應通過友好協商解決第三方介入過程中的爭議；（2）如協商不成，可提交仲裁委員會仲裁；（3）如仲裁委員會仲裁不成，可依法向人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《第三方介入協議》要求：協議內容應詳細明確第三方的職責、權限、責任限額、工作期限、費用及支付方式等。說明：本協議為第三方介入的基準文件，甲乙雙方及第三方均應遵守。2.《合同變更協議》要求：協議內容應詳細記錄變更事項、變更原因、變更后的合同條款等。說明：本協議用于記錄合同履行過程中發(fā)生的變更事項，確保合同內容的準確性和有效性。3.《工程進度報告》要求：報告應包含工程進度、質量、安全、環(huán)保等方面的詳細數據和信息。說明：本報告用于跟蹤工程進度，確保工程按計劃推進。4.《工程結算報告》要求：報告應包含工程結算的詳細數據、計算方法和依據。說明：本報告用于確定工程結算金額，確保雙方利益。5.《工程驗收報告》要求：報告應包含工程驗收的詳細結果、驗收意見等。說明：本報告用于確認工程是否符合合同要求，確保工程質量。6.《工程變更通知單》要求：通知單應包含變更原因、變更內容、變更后的合同條款等。說明：本通知單用于記錄工程變更事項，確保變更事項的及時處理。7.《工程索賠報告》要求：報告應包含索賠原因、索賠依據、索賠金額等。說明：本報告用于處理工程索賠事項，確保雙方權益。8.《違約金計算表》要求：表格應詳細列出違約金的計算方法和依據。說明：本表格用于計算違約金，確保違約責任的明確。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：承包方未按合同約定的時間完成工程；業(yè)主方未按合同約定支付工程款；監(jiān)理方未按合同約定履行監(jiān)理職責；第三方未按《第三方介入協議》履行職責。2.責任認定標準：違約行為發(fā)生時，應立即通知對方；雙方應協商解決違約問題，協商不成可提交仲裁或訴訟；違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說明：承包方未按合同約定的時間完成工程，經雙方協商，承包方應支付違約金，違約金為合同總金額的________%；業(yè)主方未按合同約定支付工程款，經雙方協商，業(yè)主方應支付違約金，違約金為逾期付款金額的________%；監(jiān)理方未按合同約定履行監(jiān)理職責，經雙方協商，監(jiān)理方應支付違約金，違約金為監(jiān)理服務費用的________%；第三方未按《第三方介入協議》履行職責，經雙方協商，第三方應支付違約金，違約金為第三方服務費用的________%。全文完。2024年度建筑工程施工合同終止履約擔保合同2本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同名稱1.2合同編號1.3合同簽訂日期1.4合同雙方當事人1.5合同簽訂地點2.合同終止原因2.1合同終止的具體原因2.2合同終止的法律依據3.履約擔保的提供3.1履約擔保的形式3.2履約擔保的金額3.3履約擔保的期限3.4履約擔保的生效條件4.履約擔保的解除與退還4.1履約擔保的解除條件4.2履約擔保的退還程序4.3履約擔保的退還時間5.履約擔保的變更5.1履約擔保的變更原因5.2履約擔保的變更程序5.3履約擔保的變更內容6.履約擔保的爭議解決6.1爭議解決方式6.2爭議解決機構6.3爭議解決程序7.合同解除的條件7.1合同解除的具體條件7.2合同解除的法律依據8.合同解除的程序8.1合同解除的申請8.2合同解除的審批8.3合同解除的生效9.合同解除的后果9.1合同解除對雙方當事人的影響9.2合同解除對履約擔保的影響10.合同解除的賠償10.1賠償范圍10.2賠償方式10.3賠償金額11.合同解除后的后續(xù)工作11.1工程驗收11.2工程移交11.3工程結算12.合同解除的終止日期12.1合同解除的具體日期12.2合同解除的法律后果13.合同解除的公告與通知13.1公告與通知的方式13.2公告與通知的內容13.3公告與通知的期限14.合同解除的附件與補充14.1附件內容14.2補充條款14.3附件與補充的效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名稱：2024年度建筑工程施工合同終止履約擔保合同1.2合同編號：X2024TG1.3合同簽訂日期：2024年3月1日1.4合同雙方當事人1.4.1發(fā)包方：房地產開發(fā)有限公司1.4.2承包方：建筑集團有限公司1.5合同簽訂地點：市區(qū)街道大廈2.合同終止原因2.1合同終止的具體原因：因發(fā)包方原因，導致原建筑工程施工合同無法繼續(xù)履行。2.2合同終止的法律依據：《中華人民共和國合同法》第一百零七條。3.履約擔保的提供3.1履約擔保的形式：銀行保函3.2履約擔保的金額：人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00）3.3履約擔保的期限：自合同簽訂之日起至原建筑工程施工合同終止之日止。3.4履約擔保的生效條件：承包方收到發(fā)包方通知后七個工作日內，向銀行申請開具銀行保函。4.履約擔保的解除與退還4.1履約擔保的解除條件：合同終止后，發(fā)包方有權解除履約擔保。4.2履約擔保的退還程序：合同終止后，承包方應在五個工作日內將履約擔保退還至發(fā)包方指定的賬戶。4.3履約擔保的退還時間：自合同終止之日起十個工作日內。5.履約擔保的變更5.1履約擔保的變更原因：因合同內容變更或雙方協商一致。5.2履約擔保的變更程序：雙方應書面通知對方，并達成書面協議。5.3履約擔保的變更內容：包括履約擔保的形式、金額、期限等。6.履約擔保的爭議解決6.1爭議解決方式：協商、調解、仲裁或訴訟。6.2爭議解決機構：仲裁委員會或人民法院。6.3爭議解決程序：按照相關法律法規(guī)和仲裁規(guī)則或訴訟程序進行。7.合同解除的條件7.1合同解除的具體條件：因不可抗力導致合同無法履行，或雙方協商一致解除合同。7.2合同解除的法律依據：《中華人民共和國合同法》第九十四條。8.合同解除的程序8.1合同解除的申請8.1.1發(fā)包方或承包方任何一方均有權向對方提出合同解除申請。8.1.2申請應書面提交，并說明解除合同的理由。8.2合同解除的審批8.2.1收到解除申請后，另一方應在三個工作日內進行審查。8.2.2審查通過后，雙方應簽署合同解除協議。8.3合同解除的生效8.3.1合同解除協議簽署后，合同即解除，雙方應立即執(zhí)行相關程序。8.3.2合同解除后，雙方應繼續(xù)履行合同終止后的義務。9.合同解除的后果9.1合同解除對雙方當事人的影響9.1.2雙方應相互確認對方已履行的合同義務，并結算相應的款項。9.2合同解除對履約擔保的影響9.2.1履約擔保的解除將按照本合同的第四條執(zhí)行。9.2.2履約擔保的退還金額將根據合同解除的具體情況計算。10.合同解除的賠償10.1賠償范圍10.1.1賠償范圍包括但不限于因合同解除造成的直接經濟損失。10.1.2賠償范圍不包括因不可抗力造成的損失。10.2賠償方式10.2.1賠償方式包括但不限于貨幣賠償。10.2.2賠償金額由雙方協商確定，或在必要時由仲裁機構或法院裁決。10.3賠償金額10.3.1賠償金額應根據實際情況計算，包括但不限于合同解除前的工程進度款、材料采購款等。11.合同解除后的后續(xù)工作11.1工程驗收11.1.1合同解除后，雙方應組織工程驗收。11.1.2工程驗收應按照國家有關建筑工程驗收的規(guī)定進行。11.2工程移交11.2.1工程驗收合格后，承包方應將工程移交給發(fā)包方。11.2.2移交時應提供完整的工程技術資料和工程驗收報告。11.3工程結算11.3.1工程結算應根據合同約定和實際完成的工作量進行。11.3.2結算完成后，雙方應相互確認款項的支付。12.合同解除的終止日期12.1合同解除的具體日期12.1.1合同解除的具體日期以合同解除協議簽署的日期為準。12.2合同解除的法律后果12.2.1合同解除后，雙方應按照法律規(guī)定和合同約定處理相關事宜。13.合同解除的公告與通知13.1公告與通知的方式13.1.1公告與通知應通過書面形式進行。13.1.2公告與通知應送達至對方指定的地址。13.2公告與通知的內容13.2.1公告與通知應包括合同解除的原因、日期和后續(xù)工作的安排。13.3公告與通知的期限13.3.1公告與通知應在合同解除后五個工作日內完成。14.合同解除的附件與補充14.1附件內容14.1.1附件應包括但不限于合同解除協議、工程驗收報告、工程結算單等。14.2補充條款14.2.1本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。14.3附件與補充的效力14.3.1附件與補充協議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定義15.1.1第三方是指在本合同履行過程中，因甲乙雙方協商一致或法律規(guī)定，介入合同履行關系的獨立第三方。15.1.2第三方可以是監(jiān)理單位、鑒定機構、仲裁機構、法院或其他任何具有相關資質和能力的獨立法人或自然人。15.2第三方的責任限額15.2.1第三方的責任限額應根據其介入合同的具體職責和合同約定確定。15.2.2第三方的責任限額應在合同中明確，并作為合同附件。16.第三方介入的條件16.1第三方介入的申請16.1.1甲乙雙方任何一方均可向對方提出第三方介入的申請。16.1.2申請應說明第三方介入的具體原因和預期目的。16.2第三方介入的審批16.2.1收到介入申請后，另一方應在五個工作日內進行審查。16.2.2審查通過后，雙方應簽署第三方介入協議。17.第三方介入的職責與權利17.1第三方的職責17.1.1第三方應根據合同約定和介入協議，履行其職責。17.1.2第三方的職責包括但不限于監(jiān)督工程質量、進度、安全等。17.2第三方的權利17.2.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。17.2.2第三方有權對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督和評價。18.第三方與其他各方的劃分說明18.1第三方與甲方的劃分18.1.1第三方對甲方負責，甲方應向第三方提供必要的支持和配合。18.1.2第三方在履行職責過程中，如發(fā)現甲方違約，有權向甲方提出。18.2第三方與乙方的劃分18.2.1第三方對乙方負責，乙方應向第