2025石材安裝班組承包合同

2025石材安裝班組承包合同合同編號：__________地址：聯系方式：地址：聯系方式：鑒于甲方為石材安裝工程的業(yè)主，乙方為具有相關資質的石材安裝班組，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方石材安裝工程項目的承包事宜，經友好協商，達成如下協議：第一條工程概述1.1工程名稱：__________石材安裝工程1.2工程地點：__________1.3工程內容：包括但不限于石材的采購、運輸、儲存、加工、安裝、驗收等。第二條工程承包范圍和方式2.1乙方承包范圍：石材安裝工程項目，具體內容詳見附件。2.2承包方式：乙方采取包工包料的方式承包本工程。第三條工程進度和工期3.1工程計劃開工日期：__________3.2工程計劃竣工日期：__________3.3乙方應按照甲方的要求，保證工程按時完成，如有延期，乙方應承擔相應的違約責任。第四條工程質量4.1乙方應按照甲方的要求和國家相關標準，保證工程質量。4.2工程驗收標準：按照甲方和乙方共同確認的驗收標準進行。4.3乙方應承擔工程質量問題的修復和返工費用。第五條工程價款及支付5.1本工程總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。5.2甲方按照工程進度，分階段支付工程款。具體支付方式雙方另行約定。5.3乙方完成工程后，經甲方驗收合格，甲方支付剩余工程款。第六條乙方的義務和責任6.1乙方應按照合同約定，完成工程，并保證工程質量。6.2乙方應遵守國家法律法規(guī)，不得違法用工，不得使用童工、未成年工。6.3乙方應承擔因自身原因造成的人身傷害和財產損失。第七條甲方的義務和責任7.1甲方應按照合同約定，按時支付工程款。7.2甲方應提供乙方施工所需的現場、材料等。7.3甲方應對乙方施工過程中出現的問題給予及時解決。第八條違約責任8.1乙方未按照約定完成工程的，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。8.2甲方未按照約定支付工程款的，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。8.3雙方因履行合同發(fā)生爭議的，應友好協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________附件：石材安裝工程項目詳細內容一、附件列表：1.石材安裝工程項目詳細內容二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程的，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。2.甲方未按照約定支付工程款的，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。3.雙方因履行合同發(fā)生爭議的，應友好協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。三、法律名詞及解釋：1.合同法：是指調整合同當事人之間權利義務關系的法律規(guī)范總稱。2.違約金：是指當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，按照合同約定向對方支付的金錢。3.管轄權：是指法院對案件進行審理和判決的權力。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質量問題：乙方應按照約定標準施工，發(fā)現問題及時整改，確保工程質量。3.付款糾紛：雙方應明確付款方式和時間，如有爭議，可協商解決或依法解決。4.施工過程中出現爭議：雙方應積極溝通，友好協商，無法解決的，可以向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為石材安裝工程的業(yè)主，乙方為具有相關資質的石材安裝班組。2.甲方需要乙方完成石材安裝工程項目，乙方同意承包并簽訂合同。3.雙方按照合同約定