版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度光伏發(fā)電項(xiàng)目電氣安裝工程合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1.合同雙方名稱1.2.合同雙方法定代表人1.3.合同雙方地址1.4.合同雙方聯(lián)系方式2.項(xiàng)目概況2.1.項(xiàng)目名稱2.2.項(xiàng)目地點(diǎn)2.3.項(xiàng)目規(guī)模2.4.項(xiàng)目投資3.合同工期3.1.工期起止時(shí)間3.2.工期延誤責(zé)任4.工程內(nèi)容4.1.電氣安裝工程范圍4.2.電氣安裝工程內(nèi)容4.3.電氣安裝工程量清單5.工程質(zhì)量要求5.1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2.質(zhì)量驗(yàn)收程序5.3.質(zhì)量保修責(zé)任6.工程造價(jià)6.1.工程造價(jià)構(gòu)成6.2.工程造價(jià)調(diào)整6.3.工程款支付方式7.合同履約7.1.合同履行條件7.2.合同履行期限7.3.合同變更及解除8.保險(xiǎn)責(zé)任8.1.保險(xiǎn)公司8.2.保險(xiǎn)范圍8.3.保險(xiǎn)金額9.爭(zhēng)議解決9.1.爭(zhēng)議解決方式9.2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3.爭(zhēng)議解決程序10.違約責(zé)任10.1.違約情形10.2.違約責(zé)任承擔(dān)方式10.3.違約賠償標(biāo)準(zhǔn)11.合同解除條件11.1.合同解除情形11.2.合同解除程序12.合同終止條件12.1.合同終止情形12.2.合同終止程序13.合同附件13.1.電氣安裝工程施工圖紙13.2.電氣安裝工程量清單13.3.合同附件清單14.合同生效及其他14.1.合同生效日期14.2.合同附件效力14.3.合同簽署及份數(shù)14.4.其他約定事項(xiàng)第一部分:合同如下:第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方:光伏發(fā)電有限公司乙方:電氣安裝工程有限公司1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同雙方地址甲方地址:省市區(qū)街道號(hào)乙方地址:省市區(qū)街道號(hào)1.4合同雙方聯(lián)系方式第二條項(xiàng)目概況2.1項(xiàng)目名稱光伏發(fā)電項(xiàng)目電氣安裝工程2.2項(xiàng)目地點(diǎn)省市區(qū)鎮(zhèn)2.3項(xiàng)目規(guī)模裝機(jī)容量:兆瓦2.4項(xiàng)目投資總投資:億元人民幣第三條合同工期3.1工期起止時(shí)間自合同生效之日起,工期為個(gè)月。3.2工期延誤責(zé)任因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天,應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于合同總價(jià)款%的違約金。第四條工程內(nèi)容4.1電氣安裝工程范圍包括但不限于光伏發(fā)電場(chǎng)站內(nèi)的電氣設(shè)備安裝、電纜敷設(shè)、電氣線路架設(shè)、接地系統(tǒng)安裝等。4.2電氣安裝工程內(nèi)容1.電氣設(shè)備安裝;2.電纜敷設(shè);3.電氣線路架設(shè);4.接地系統(tǒng)安裝;5.檢修試驗(yàn);6.驗(yàn)收交付。4.3電氣安裝工程量清單詳見(jiàn)附件一:電氣安裝工程量清單。第五條工程質(zhì)量要求5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求執(zhí)行。5.2質(zhì)量驗(yàn)收程序1.乙方在施工過(guò)程中,應(yīng)按照施工圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量;2.甲方有權(quán)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)不符合質(zhì)量要求的工程,乙方應(yīng)立即整改;3.工程驗(yàn)收合格后,甲方應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.3質(zhì)量保修責(zé)任1.乙方在工程完工后,應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定和甲方要求進(jìn)行保修;2.保修期內(nèi),因乙方原因造成的質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。第六條工程造價(jià)6.1工程造價(jià)構(gòu)成1.人工費(fèi)用;2.材料費(fèi)用;3.施工機(jī)械費(fèi)用;4.其他直接費(fèi)用;5.間接費(fèi)用;6.利潤(rùn)。6.2工程造價(jià)調(diào)整1.甲方因不可抗力等原因?qū)е鹿こ淘靸r(jià)發(fā)生變動(dòng)的,應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整;2.乙方因材料價(jià)格變動(dòng)等原因?qū)е鹿こ淘靸r(jià)發(fā)生變動(dòng)的,應(yīng)提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整。6.3工程款支付方式1.甲方應(yīng)按照合同約定,在工程進(jìn)度達(dá)到約定節(jié)點(diǎn)時(shí),向乙方支付相應(yīng)的工程款;2.甲方在支付工程款時(shí),應(yīng)扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約金。第八條保險(xiǎn)責(zé)任8.1保險(xiǎn)公司甲方指定的保險(xiǎn)公司為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司。8.2保險(xiǎn)范圍1.工程意外險(xiǎn),保障范圍包括但不限于施工過(guò)程中發(fā)生的意外傷害和財(cái)產(chǎn)損失;2.第三者責(zé)任險(xiǎn),保障范圍包括但不限于因施工活動(dòng)造成第三方的人身傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。8.3保險(xiǎn)金額1.工程意外險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額為合同總價(jià)款的倍;2.第三者責(zé)任險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額為合同總價(jià)款的倍。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同履行地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)雙方可共同選擇仲裁委員會(huì)作為爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。9.3爭(zhēng)議解決程序1.爭(zhēng)議發(fā)生后,雙方應(yīng)在天內(nèi)提交書(shū)面爭(zhēng)議通知;2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到爭(zhēng)議通知后天內(nèi)組織調(diào)解;3.若調(diào)解不成,爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)將依法進(jìn)行仲裁。第十條違約責(zé)任10.1違約情形1.乙方未按合同約定的時(shí)間完成工程;2.乙方提供的材料或設(shè)備不符合合同約定或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);3.乙方在施工過(guò)程中造成工程質(zhì)量問(wèn)題;4.甲方未按合同約定支付工程款。10.2違約責(zé)任承擔(dān)方式1.乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等;2.甲方有權(quán)要求乙方立即采取補(bǔ)救措施,消除違約行為;3.甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔(dān)因此造成的損失。10.3違約賠償標(biāo)準(zhǔn)1.違約金的計(jì)算方式為:違約金額×每日違約金比率;2.賠償損失的計(jì)算方式為:實(shí)際損失金額。第十一條合同解除條件11.1合同解除情形1.雙方協(xié)商一致解除合同;2.乙方嚴(yán)重違約,經(jīng)甲方催告后天內(nèi)仍未采取補(bǔ)救措施;3.甲方無(wú)法履行合同,經(jīng)乙方催告后天內(nèi)仍未履行;4.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。11.2合同解除程序1.一方提出解除合同,應(yīng)提前天書(shū)面通知對(duì)方;2.雙方應(yīng)協(xié)商確定合同解除后的善后事宜;3.合同解除后,雙方應(yīng)按照合同約定處理已發(fā)生的工程款支付、違約責(zé)任等事宜。第十二條合同終止條件12.1合同終止情形1.合同約定的工期屆滿,工程驗(yàn)收合格;2.雙方協(xié)商一致終止合同;3.合同解除;4.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。12.2合同終止程序1.雙方應(yīng)協(xié)商確定合同終止后的善后事宜;2.合同終止后,雙方應(yīng)按照合同約定處理已發(fā)生的工程款支付、違約責(zé)任等事宜。第十三條合同附件13.1電氣安裝工程施工圖紙?jiān)斠?jiàn)附件二:電氣安裝工程施工圖紙。13.2電氣安裝工程量清單詳見(jiàn)附件三:電氣安裝工程量清單。13.3合同附件清單詳見(jiàn)附件四:合同附件清單。第十四條合同生效及其他14.1合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同附件效力合同附件與本合同具有同等法律效力。14.3合同簽署及份數(shù)本合同一式叁份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中,第三方指除甲乙雙方以外的,根據(jù)合同約定參與合同履行、提供專業(yè)服務(wù)或進(jìn)行監(jiān)督的獨(dú)立法人、自然人或其他組織。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了確保合同的有效履行,提高工程質(zhì)量和效率,保障甲乙雙方的合法權(quán)益。16.第三方介入類型16.1監(jiān)理方監(jiān)理方是指受甲方委托,對(duì)電氣安裝工程進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收的專業(yè)機(jī)構(gòu)。16.2設(shè)計(jì)方設(shè)計(jì)方是指受甲方委托,負(fù)責(zé)電氣安裝工程設(shè)計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。16.3供應(yīng)商供應(yīng)商是指為電氣安裝工程提供材料、設(shè)備等產(chǎn)品的法人或自然人。16.4其他第三方其他第三方包括但不限于審計(jì)機(jī)構(gòu)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任第三方在履行合同過(guò)程中,因自身原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或造成損失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。17.2第三方責(zé)任限額1.監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方、供應(yīng)商等第三方,其責(zé)任限額為合同總價(jià)款的%;2.其他第三方責(zé)任限額由雙方另行協(xié)商確定。18.第三方責(zé)任劃分18.1甲乙雙方責(zé)任1.甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第三方工作,確保第三方按照合同約定履行職責(zé);2.乙方負(fù)責(zé)向第三方提供必要的資料和條件,配合第三方工作。18.2第三方責(zé)任1.監(jiān)理方負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收,確保工程質(zhì)量;2.設(shè)計(jì)方負(fù)責(zé)提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求的設(shè)計(jì)圖紙;3.供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備;4.其他第三方按照合同約定履行相應(yīng)職責(zé)。19.第三方介入程序19.1第三方選擇1.甲乙雙方協(xié)商確定第三方;2.第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件。19.2第三方介入1.第三方按照合同約定履行職責(zé);2.甲乙雙方對(duì)第三方工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。20.第三方變更20.1第三方變更條件1.第三方因自身原因無(wú)法繼續(xù)履行合同;2.第三方資質(zhì)或條件發(fā)生變化。20.2第三方變更程序1.第三方提出變更申請(qǐng);2.甲乙雙方協(xié)商確定變更方案;3.第三方按照變更方案履行職責(zé)。21.第三方退出21.1第三方退出條件1.合同履行完畢;2.第三方因自身原因退出。21.2第三方退出程序1.第三方提出退出申請(qǐng);2.甲乙雙方確認(rèn)退出;3.第三方履行退出手續(xù)。22.第三方責(zé)任追究22.1違約責(zé)任第三方在履行合同過(guò)程中違約,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。22.2損害賠償?shù)谌揭蜃陨碓蛟斐蓳p失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。22.3違法責(zé)任第三方在履行合同過(guò)程中違反法律法規(guī),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一:附件列表:1.電氣安裝工程施工圖紙包含電氣安裝工程的詳細(xì)設(shè)計(jì)圖紙,包括系統(tǒng)圖、電路圖、設(shè)備布置圖等。圖紙應(yīng)清晰、完整,符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。2.電氣安裝工程量清單列明電氣安裝工程的各項(xiàng)具體工作內(nèi)容及相應(yīng)的工程量。量清單應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確,作為工程結(jié)算和支付的依據(jù)。3.電氣安裝工程進(jìn)度計(jì)劃包含電氣安裝工程各階段的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、工作內(nèi)容和預(yù)期目標(biāo)。進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)合理、可行,確保工程按期完成。4.電氣安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告列明電氣安裝工程各階段的檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)量評(píng)定。報(bào)告應(yīng)真實(shí)、客觀,作為工程質(zhì)量保證的依據(jù)。5.電氣安裝工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告列明電氣安裝工程完工后的驗(yàn)收結(jié)果和質(zhì)量評(píng)定。報(bào)告應(yīng)詳細(xì)、完整,作為工程交付使用的依據(jù)。6.電氣安裝工程保修卡包含電氣安裝工程的保修范圍、期限和保修責(zé)任。保修卡應(yīng)清晰、明確,作為保修服務(wù)的依據(jù)。說(shuō)明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.違約行為:乙方未按合同約定的時(shí)間完成工程;乙方提供的材料或設(shè)備不符合合同約定或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);乙方在施工過(guò)程中造成工程質(zhì)量問(wèn)題;甲方未按合同約定支付工程款。2.責(zé)任認(rèn)定:乙方未按合同約定的時(shí)間完成工程,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付違約金、賠償損失等;乙方提供的材料或設(shè)備不符合合同約定或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,包括但不限于退貨、更換、賠償損失等;乙方在施工過(guò)程中造成工程質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任,包括但不限于修復(fù)費(fèi)用、賠償損失等;甲方未按合同約定支付工程款,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于支付滯納金、賠償損失等。全文完。二零二四年度光伏發(fā)電項(xiàng)目電氣安裝工程合同1本合同目錄一覽1.1合同雙方基本信息1.2項(xiàng)目背景與概述1.3項(xiàng)目范圍與內(nèi)容1.4項(xiàng)目地點(diǎn)與工期1.5項(xiàng)目投資與資金來(lái)源1.6合同雙方的權(quán)利與義務(wù)1.7項(xiàng)目進(jìn)度安排1.8設(shè)計(jì)變更與審批1.9電氣安裝工程標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范1.10材料設(shè)備供應(yīng)與驗(yàn)收1.11工程質(zhì)量與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.12付款方式與結(jié)算1.13違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決1.14合同終止與解除1.15其他約定事項(xiàng)第一部分:合同如下:第一條合同雙方基本信息1.1.3甲方地址:[甲方地址]1.1.4乙方地址:[乙方地址]1.1.5甲方聯(lián)系人:[甲方聯(lián)系人姓名]1.1.6乙方聯(lián)系人:[乙方聯(lián)系人姓名]1.1.7甲方聯(lián)系電話:[甲方聯(lián)系電話]1.1.8乙方聯(lián)系電話:[乙方聯(lián)系電話]第二條項(xiàng)目背景與概述2.1項(xiàng)目名稱:[項(xiàng)目名稱]2.2項(xiàng)目地點(diǎn):[項(xiàng)目地點(diǎn)]2.3項(xiàng)目業(yè)主:[項(xiàng)目業(yè)主名稱]2.4項(xiàng)目總投資:[項(xiàng)目總投資金額]2.5項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:[項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模描述]2.6項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:[項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容描述]第三條項(xiàng)目范圍與內(nèi)容3.1電氣安裝工程范圍:[電氣安裝工程具體范圍描述]3.2電氣安裝工程內(nèi)容:[電氣安裝工程具體內(nèi)容描述]3.3電氣安裝工程標(biāo)準(zhǔn):[電氣安裝工程執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范]第四條項(xiàng)目地點(diǎn)與工期4.1項(xiàng)目地點(diǎn):[項(xiàng)目具體地點(diǎn)描述]4.2工期安排:[項(xiàng)目總工期及各階段工期安排]4.3工期延誤處理:[工期延誤的處理方式和責(zé)任承擔(dān)]第五條項(xiàng)目投資與資金來(lái)源5.1項(xiàng)目總投資:[項(xiàng)目總投資金額]5.2資金來(lái)源:[資金來(lái)源渠道描述]5.3資金支付方式:[資金支付的具體方式和時(shí)間安排]第六條合同雙方的權(quán)利與義務(wù)6.1甲方權(quán)利:6.1.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定完成電氣安裝工程。6.1.2甲方有權(quán)對(duì)乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.1.3甲方有權(quán)要求乙方提交工程進(jìn)度報(bào)告和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。6.2甲方義務(wù):6.2.1甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款項(xiàng)。6.2.2甲方應(yīng)提供必要的施工條件,包括但不限于場(chǎng)地、材料等。6.2.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)。6.3乙方權(quán)利:6.3.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付工程款項(xiàng)。6.3.2乙方有權(quán)對(duì)甲方提供的施工條件進(jìn)行驗(yàn)收。6.3.3乙方有權(quán)要求甲方對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.4乙方義務(wù):6.4.1乙方應(yīng)按照合同約定完成電氣安裝工程。6.4.2乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合合同約定和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。6.4.3乙方應(yīng)按時(shí)提交工程進(jìn)度報(bào)告和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。第七條項(xiàng)目進(jìn)度安排7.1項(xiàng)目總工期:[項(xiàng)目總工期]7.2分階段工期安排:7.2.1階段一:[階段一工期及內(nèi)容]7.2.2階段二:[階段二工期及內(nèi)容]7.2.3階段三:[階段三工期及內(nèi)容]7.3進(jìn)度控制措施:[進(jìn)度控制的具體措施和責(zé)任承擔(dān)]第八條設(shè)計(jì)變更與審批8.1設(shè)計(jì)變更的提出:8.1.1任何一方認(rèn)為需要設(shè)計(jì)變更時(shí),應(yīng)向?qū)Ψ教岢鰰?shū)面變更申請(qǐng)。8.1.2變更申請(qǐng)應(yīng)包括變更的原因、內(nèi)容、預(yù)期影響及所需增加或減少的工程量和費(fèi)用。8.2設(shè)計(jì)變更的審批:8.2.1甲方應(yīng)在收到變更申請(qǐng)后[指定天數(shù)]內(nèi)予以審批。8.2.2若甲方同意變更,雙方應(yīng)簽署書(shū)面變更協(xié)議,并作為合同附件。8.2.3若甲方不同意變更,應(yīng)說(shuō)明理由,并可在[指定天數(shù)]內(nèi)提出替代方案。第九條電氣安裝工程標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范9.1電氣安裝工程應(yīng)遵守的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。9.2.1[具體標(biāo)準(zhǔn)一]9.2.2[具體標(biāo)準(zhǔn)二]9.2.3[具體標(biāo)準(zhǔn)三]第十條材料設(shè)備供應(yīng)與驗(yàn)收10.1乙方負(fù)責(zé)提供電氣安裝所需的全部材料設(shè)備。10.2甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和數(shù)量驗(yàn)收材料設(shè)備。10.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):10.3.1材料設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)應(yīng)符合合同要求。10.3.2材料設(shè)備的質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。10.3.3材料設(shè)備應(yīng)具有合格證明和檢測(cè)報(bào)告。第十一條工程質(zhì)量與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)11.1乙方應(yīng)確保電氣安裝工程的質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。11.2.1隱蔽工程驗(yàn)收11.2.2中間驗(yàn)收11.2.3竣工驗(yàn)收11.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):11.3.1工程質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件和施工圖紙的要求。11.3.2工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。第十二條付款方式與結(jié)算12.1付款方式:12.1.1甲方應(yīng)在工程進(jìn)度達(dá)到合同約定節(jié)點(diǎn)后[指定天數(shù)]內(nèi)支付相應(yīng)款項(xiàng)。12.1.2付款比例根據(jù)工程進(jìn)度分期支付,具體比例由雙方協(xié)商確定。12.2結(jié)算:12.2.1乙方應(yīng)在工程竣工后[指定天數(shù)]內(nèi)提交結(jié)算報(bào)告。12.2.2甲方應(yīng)在收到結(jié)算報(bào)告后[指定天數(shù)]內(nèi)完成結(jié)算審核。12.2.3結(jié)算完成后,甲方應(yīng)在[指定天數(shù)]內(nèi)支付尾款。第十三條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決13.1違約責(zé)任:13.1.1若乙方未按時(shí)完成工程,應(yīng)支付違約金。13.1.2若甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng),應(yīng)支付逾期付款利息。13.1.3若任何一方違反合同約定,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。13.2爭(zhēng)議解決:13.2.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。13.2.2如協(xié)商不成,任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十四條合同終止與解除14.1合同終止:14.1.1合同期滿,雙方無(wú)異議,合同自動(dòng)終止。14.1.2在合同履行過(guò)程中,如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行,合同可提前終止。14.2合同解除:14.2.1雙方協(xié)商一致,可以解除合同。14.2.2如一方嚴(yán)重違約,另一方有權(quán)解除合同。14.2.3合同解除后,雙方應(yīng)按照合同約定處理相關(guān)事宜。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的定義15.1.1本合同所稱第三方,是指除甲乙雙方以外的,為合同履行提供咨詢、監(jiān)理、檢測(cè)、評(píng)估等服務(wù)的獨(dú)立法人或其他組織。15.1.2第三方介入的目的是為了保證合同履行過(guò)程中的公正性、專業(yè)性和效率。15.2第三方介入的類型15.2.1咨詢服務(wù):第三方提供專業(yè)意見(jiàn),協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行決策。15.2.2監(jiān)理服務(wù):第三方對(duì)電氣安裝工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行監(jiān)督和檢查。15.2.3檢測(cè)服務(wù):第三方對(duì)材料、設(shè)備、工程進(jìn)行檢測(cè),確保其符合合同約定和標(biāo)準(zhǔn)。15.2.4評(píng)估服務(wù):第三方對(duì)工程項(xiàng)目的可行性、經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行評(píng)估。15.3第三方介入的程序15.3.2雙方應(yīng)與第三方簽訂書(shū)面合作協(xié)議,明確合作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)和費(fèi)用承擔(dān)。15.4第三方的權(quán)利與義務(wù)15.4.1第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范,保持獨(dú)立性,公正履行職責(zé)。15.4.2第三方應(yīng)按照合作協(xié)議的要求,提供專業(yè)、高效的服務(wù)。15.4.3第三方在提供服務(wù)過(guò)程中,應(yīng)保守商業(yè)秘密和甲方、乙方的技術(shù)秘密。15.5第三方的責(zé)任限額15.5.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中,因自身原因造成的損失,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。15.5.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)合作協(xié)議約定,但最高不超過(guò)[指定金額]。15.5.3若第三方在履行職責(zé)過(guò)程中,因不可抗力或其他非自身原因造成的損失,甲方和乙方應(yīng)各自承擔(dān)。15.6第三方與其他各方的劃分15.6.1第三方與甲方的關(guān)系:15.6.1.1第三方應(yīng)向甲方提供定期報(bào)告,包括但不限于工程進(jìn)度、質(zhì)量檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。15.6.1.2甲方有權(quán)要求第三方提供必要的工作文件和記錄。15.6.2第三方與乙方的關(guān)系:15.6.2.1第三方應(yīng)向乙方提供定期報(bào)告,包括但不限于工程進(jìn)度、質(zhì)量檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。15.6.2.2乙方有權(quán)要求第三方提供必要的工作文件和記錄。15.6.3第三方與甲乙雙方的關(guān)系:15.6.3.1第三方應(yīng)保持中立,不得偏袒任何一方。15.6.3.2第三方在提供服務(wù)過(guò)程中,應(yīng)確保甲乙雙方的合法權(quán)益得到保護(hù)。15.7第三方介入的費(fèi)用15.7.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方按照合作協(xié)議約定分擔(dān)。15.7.2若第三方介入的費(fèi)用超出協(xié)議約定的范圍,超出部分由責(zé)任方承擔(dān)。15.8第三方介入的終止15.8.1若第三方無(wú)法履行合作協(xié)議或違反相關(guān)規(guī)定,甲乙雙方有權(quán)終止第三方介入。15.8.2第三方介入終止后,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況處理相關(guān)事宜。第三部分:其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一:附件列表:1.附件一:合同雙方基本信息表要求:詳細(xì)列出甲乙雙方的基本信息,包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。說(shuō)明:此附件用于明確合同雙方的主體身份和聯(lián)系方式。2.附件二:項(xiàng)目背景與概述要求:提供項(xiàng)目的基本信息,包括項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、業(yè)主、總投資、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容等。說(shuō)明:此附件用于明確項(xiàng)目的整體情況和雙方合作的背景。3.附件三:電氣安裝工程范圍與內(nèi)容要求:詳細(xì)列出電氣安裝工程的具體范圍和內(nèi)容,包括工程量、技術(shù)要求等。說(shuō)明:此附件用于明確電氣安裝工程的詳細(xì)要求和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。4.附件四:項(xiàng)目進(jìn)度安排表要求:列出項(xiàng)目各階段的工期安排,包括開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間。說(shuō)明:此附件用于明確項(xiàng)目的時(shí)間安排和進(jìn)度控制。5.附件五:電氣安裝工程標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范要求:列出電氣安裝工程應(yīng)遵守的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明:此附件用于明確電氣安裝工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.附件六:材料設(shè)備供應(yīng)清單要求:詳細(xì)列出所需材料設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。說(shuō)明:此附件用于明確材料設(shè)備的供應(yīng)要求。7.附件七:工程質(zhì)量與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求:列出工程質(zhì)量驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。說(shuō)明:此附件用于明確工程質(zhì)量的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。8.附件八:付款方式與結(jié)算明細(xì)要求:詳細(xì)列出付款方式、結(jié)算比例和結(jié)算時(shí)間。說(shuō)明:此附件用于明確付款和結(jié)算的具體細(xì)節(jié)。9.附件九:違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決協(xié)議要求:明確違約行為的定義、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式。說(shuō)明:此附件用于明確違約行為的處理和爭(zhēng)議解決機(jī)制。10.附件十:第三方介入合作協(xié)議要求:詳細(xì)列出第三方介入的類型、權(quán)利義務(wù)和費(fèi)用承擔(dān)。說(shuō)明:此附件用于明確第三方介入的具體內(nèi)容和合作方式。說(shuō)明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.違約行為:要求:列出合同中可能出現(xiàn)的違約行為。a)乙方未按時(shí)完成工程:責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)合同約定的工期,若乙方未按時(shí)完成工程,應(yīng)支付違約金。示例:若合同約定工期為6個(gè)月,實(shí)際完成時(shí)間為7個(gè)月,乙方應(yīng)支付違約金。b)甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng):責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):若甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng),應(yīng)支付逾期付款利息。示例:若合同約定付款時(shí)間為工程進(jìn)度達(dá)到80%,甲方應(yīng)在10天內(nèi)支付款項(xiàng),若逾期,甲方應(yīng)支付每日千分之二的利息。c)第三方未能履行合作協(xié)議:責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):若第三方未能履行合作協(xié)議,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例:若第三方在提供檢測(cè)服務(wù)時(shí),未能提供準(zhǔn)確檢測(cè)結(jié)果,導(dǎo)致甲方遭受損失,第三方應(yīng)賠償甲方損失。全文完。二零二四年度光伏發(fā)電項(xiàng)目電氣安裝工程合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方地址1.3雙方聯(lián)系方式2.項(xiàng)目概況2.1項(xiàng)目名稱2.2項(xiàng)目地點(diǎn)2.3項(xiàng)目規(guī)模2.4項(xiàng)目工期3.電氣安裝工程內(nèi)容3.1設(shè)備材料供應(yīng)3.2工程施工范圍3.3工程施工標(biāo)準(zhǔn)4.工程進(jìn)度與節(jié)點(diǎn)4.1工程進(jìn)度計(jì)劃4.2工程節(jié)點(diǎn)時(shí)間安排4.3工程延期處理5.質(zhì)量要求與驗(yàn)收5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.2工程驗(yàn)收程序5.3質(zhì)量責(zé)任與處理6.工程造價(jià)與支付6.1工程造價(jià)構(gòu)成6.2工程款支付方式6.3支付時(shí)間及節(jié)點(diǎn)7.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與保險(xiǎn)7.1風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)范圍7.2保險(xiǎn)種類及責(zé)任7.3保險(xiǎn)費(fèi)用承擔(dān)8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3爭(zhēng)議解決程序9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除或終止后的處理10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約金計(jì)算方式11.合同生效與變更11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同解除與終止12.合同附件12.1設(shè)備材料清單12.2施工圖紙及技術(shù)規(guī)范12.3其他相關(guān)文件13.合同簽署與備案13.1合同簽署方式13.2合同備案要求13.3合同備案機(jī)構(gòu)14.其他約定事項(xiàng)第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱甲方:光伏發(fā)電有限公司乙方:電氣安裝工程有限公司1.2雙方地址甲方地址:省市區(qū)路號(hào)乙方地址:省市區(qū)路號(hào)1.3雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系人:甲方聯(lián)系電話:138乙方聯(lián)系人:乙方聯(lián)系電話:13956782.項(xiàng)目概況2.1項(xiàng)目名稱光伏發(fā)電項(xiàng)目電氣安裝工程2.2項(xiàng)目地點(diǎn)省市縣鎮(zhèn)2.3項(xiàng)目規(guī)模裝機(jī)容量:100MW2.4項(xiàng)目工期自合同簽訂之日起,施工期共計(jì)12個(gè)月3.電氣安裝工程內(nèi)容3.1設(shè)備材料供應(yīng)乙方負(fù)責(zé)提供本項(xiàng)目所需的全部電氣設(shè)備、材料及配件,并保證其質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。3.2工程施工范圍包括但不限于:電氣設(shè)備安裝、線路敷設(shè)、接地系統(tǒng)施工、電氣調(diào)試及試運(yùn)行等。3.3工程施工標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及甲方要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求。4.工程進(jìn)度與節(jié)點(diǎn)4.1工程進(jìn)度計(jì)劃乙方應(yīng)按照甲方提供的工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工,確保工程按期完成。4.2工程節(jié)點(diǎn)時(shí)間安排關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)間安排如下:設(shè)備進(jìn)場(chǎng):合同簽訂后3個(gè)月內(nèi)竣工驗(yàn)收:施工期結(jié)束前1個(gè)月內(nèi)4.3工程延期處理如因不可抗力或其他原因?qū)е鹿こ萄悠?,乙方?yīng)提前5個(gè)工作日向甲方提出書(shū)面延期申請(qǐng),經(jīng)甲方同意后,可相應(yīng)順延工期。5.質(zhì)量要求與驗(yàn)收5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及甲方要求。5.2工程驗(yàn)收程序工程完工后,乙方應(yīng)組織自檢,并提交工程驗(yàn)收申請(qǐng)。甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收申請(qǐng)后5個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。5.3質(zhì)量責(zé)任與處理如因乙方施工原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不合格,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返工、修復(fù),直至滿足質(zhì)量要求,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費(fèi)用。6.工程造價(jià)與支付6.1工程造價(jià)構(gòu)成包括但不限于:設(shè)備材料費(fèi)、人工費(fèi)、施工機(jī)具費(fèi)、施工管理費(fèi)、利潤(rùn)等。6.2工程款支付方式工程款支付采用分階段支付方式,具體如下:預(yù)付款:合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付合同總價(jià)款的30%進(jìn)度款:根據(jù)工程進(jìn)度支付,每月支付合同總價(jià)款的20%驗(yàn)收款:驗(yàn)收合格后支付合同總價(jià)款的20%保修金:驗(yàn)收合格后支付合同總價(jià)款的10%,保修期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后無(wú)息退還6.3支付時(shí)間及節(jié)點(diǎn)支付時(shí)間與工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)一致,具體支付時(shí)間以甲方財(cái)務(wù)部門(mén)審核為準(zhǔn)。7.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與保險(xiǎn)7.1風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)范圍包括但不限于:自然災(zāi)害、不可抗力事件、設(shè)備故障、材料質(zhì)量問(wèn)題等。7.2保險(xiǎn)種類及責(zé)任乙方應(yīng)為其施工人員、設(shè)備、材料等辦理相關(guān)保險(xiǎn),并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7.3保險(xiǎn)費(fèi)用承擔(dān)保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方自行承擔(dān),但甲方應(yīng)在合同簽訂前確認(rèn)保險(xiǎn)的有效性。8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如協(xié)商無(wú)果,爭(zhēng)議雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交至省市仲裁委員會(huì)仲裁。8.3爭(zhēng)議解決程序仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。9.合同解除與終止9.1合同解除條件一方嚴(yán)重違約,經(jīng)另一方書(shū)面通知后仍未在合理期限內(nèi)糾正;發(fā)生不可抗力事件,導(dǎo)致合同無(wú)法履行;合同約定的其他解除條件。9.2合同終止條件合同履行完畢或達(dá)到合同約定的終止條件時(shí),合同自動(dòng)終止。9.3合同解除或終止后的處理合同解除或終止后,雙方應(yīng)立即采取必要措施,妥善處理合同解除或終止后的善后事宜,包括但不限于工程移交、費(fèi)用結(jié)算等。10.違約責(zé)任10.1違約情形一方未按約定履行合同義務(wù);一方違反合同約定,給對(duì)方造成損失的;一方違反合同約定,導(dǎo)致合同無(wú)法履行的。10.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.3違約金計(jì)算方式違約金的計(jì)算方式如下:因延期履行合同,每延遲一天,應(yīng)支付合同總價(jià)款的0.1%作為違約金;因質(zhì)量不合格導(dǎo)致工程返工,每返工一次,應(yīng)支付合同總價(jià)款的0.2%作為違約金。11.合同生效與變更11.1合同生效條件本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。11.2合同變更程序任何一方提出變更合同內(nèi)容,應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,作為本合同的組成部分。11.3合同解除與終止如合同變更導(dǎo)致合同解除或終止,應(yīng)按照第九條的規(guī)定執(zhí)行。12.合同附件12.1設(shè)備材料清單本合同附件包括設(shè)備材料清單,詳細(xì)列明了設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及總價(jià)。12.2施工圖紙及技術(shù)規(guī)范本合同附件包括施工圖紙及技術(shù)規(guī)范,明確了工程的具體施工要求。12.3其他相關(guān)文件本合同附件還包括其他相關(guān)文件,如合同簽訂證明、付款憑證等。13.合同簽署與備案13.1合同簽署方式本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。13.2合同備案要求本合同簽訂后,雙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行備案。13.3合同備案機(jī)構(gòu)合同備案機(jī)構(gòu)為省市縣(市、區(qū))工商行政管理局。14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同未盡事宜,應(yīng)以國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。14.3本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為合同履行完畢或終止之日起三年。第二部分:第三方介入后的修正3.1.1第三方介入的定義本合同所指的第三方介入是指在合同履行過(guò)程中,由于不可抗力、合同違約或其他原因,需要引入第三方進(jìn)行調(diào)解、仲裁或訴訟等行為的情形。3.1.2第三方介入的條件(1)合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn);(2)一方違約,另一方要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任;(3)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)不可抗力,導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行;(4)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)法律、法規(guī)變化,導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行;(5)其他需要第三方介入的情形。3.1.3第三方介入的方式(1)調(diào)解:由雙方自愿選擇具備調(diào)解資格的第三方進(jìn)行調(diào)解;(2)仲裁:由雙方自愿選擇具備仲裁資格的第三方進(jìn)行仲裁;(3)訴訟:由雙方自愿選擇具備訴訟資格的第三方進(jìn)行訴訟。3.1.4第三方介入的程序第三方介入的程序如下:(1)雙方書(shū)面通知對(duì)方,說(shuō)明需要第三方介入的原因和具體事項(xiàng);(2)雙方共同選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的第三方介入;(3)第三方介入后,按照第三方介入方式的規(guī)定進(jìn)行調(diào)解、仲裁或訴訟;(4)第三方介入結(jié)束后,雙方應(yīng)按照第三方介入的結(jié)果履行合同。3.1.5第三方介入的費(fèi)用第三方介入的費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.2第三方介入后的合同變更3.2.1合同變更的定義本合同所指的合同變更是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容發(fā)生變化的行為。3.2.2合同變更的條件(1)第三方介入的結(jié)果導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行;(2)第三方介入的結(jié)果導(dǎo)致合同內(nèi)容發(fā)生變化;(3)其他需要合同變更的情形。3.2.3合同變更的程序合同變更的程序如下:(1)雙方書(shū)面通知對(duì)方,說(shuō)明需要變更合同的原因和具體內(nèi)容;(2)雙方協(xié)商一致,簽訂合同變更協(xié)議;(3)合同變更協(xié)議生效后,雙方應(yīng)按照變更后的合同內(nèi)容履行合同。3.2.4合同變更的費(fèi)用合同變更的費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.3第三方介入后的責(zé)任承擔(dān)3.3.1責(zé)任承擔(dān)的定義本合同所指的責(zé)任承擔(dān)是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同一方或雙方承擔(dān)責(zé)任的行為。3.3.2責(zé)任承擔(dān)的條件(1)第三方介入的結(jié)果導(dǎo)致合同一方或雙方違約;(2)第三方介入的結(jié)果導(dǎo)致合同一方或雙方承擔(dān)責(zé)任;(3)其他需要責(zé)任承擔(dān)的情形。3.3.3責(zé)任承擔(dān)的方式責(zé)任承擔(dān)的方式如下:(1)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任;(2)責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任;(3)第三方介入的結(jié)果導(dǎo)致合同一方或雙方共同承擔(dān)責(zé)任。3.3.4責(zé)任承擔(dān)的金額責(zé)任承擔(dān)的金額由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.4第三方介入后的合同終止3.4.1合同終止的定義本合同所指的合同終止是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行,雙方同意終止合同的行為。3.4.2合同終止的條件(1)第三方介入的結(jié)果導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行;(2)雙方協(xié)商一致,同意終止合同;(3)其他需要合同終止的情形。3.4.3合同終止的程序合同終止的程序如下:(1)雙方書(shū)面通知對(duì)方,說(shuō)明需要終止合同的原因;(2)雙方協(xié)商一致,簽訂合同終止協(xié)議;(3)合同終止協(xié)議生效后,雙方應(yīng)按照終止后的合同內(nèi)容處理相關(guān)事宜。3.4.4合同終止的費(fèi)用合同終止的費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.5第三方介入后的爭(zhēng)議解決3.5.1爭(zhēng)議解決的定義本合同所指的爭(zhēng)議解決是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同一方或雙方發(fā)生爭(zhēng)議,需要通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的行為。3.5.2爭(zhēng)議解決的方式爭(zhēng)議解決的方式如下:(1)協(xié)商:雙方自愿協(xié)商解決爭(zhēng)議;(2)調(diào)解:由具備調(diào)解資格的第三方進(jìn)行調(diào)解;(3)仲裁:由具備仲裁資格的第三方進(jìn)行仲裁;(4)訴訟:由具備訴訟資格的第三方進(jìn)行訴訟。3.5.3爭(zhēng)議解決的程序爭(zhēng)議解決的程序如下:(1)雙方書(shū)面通知對(duì)方,說(shuō)明發(fā)生爭(zhēng)議的原因和具體內(nèi)容;(2)雙方協(xié)商解決爭(zhēng)議;(3)如協(xié)商不成,可申請(qǐng)第三方介入解決爭(zhēng)議;(4)第三方介入結(jié)束后,雙方應(yīng)按照第三方介入的結(jié)果履行合同。3.5.4爭(zhēng)議解決的費(fèi)用爭(zhēng)議解決的費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.6第三方介入后的合同履行3.6.1合同履行的定義本合同所指的合同履行是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同一方或雙方繼續(xù)履行合同的行為。3.6.2合同履行的條件(1)第三方介入的結(jié)果不影響合同繼續(xù)履行;(2)雙方協(xié)商一致,同意繼續(xù)履行合同;(3)其他需要合同履行的情形。3.6.3合同履行的程序合同履行的程序如下:(1)雙方書(shū)面通知對(duì)方,說(shuō)明需要繼續(xù)履行合同的原因和具體內(nèi)容;(2)雙方協(xié)商一致,簽訂合同履行協(xié)議;(3)合同履行協(xié)議生效后,雙方應(yīng)按照履行后的合同內(nèi)容履行合同。3.6.4合同履行的費(fèi)用合同履行的費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.7第三方介入后的合同解除3.7.1合同解除的定義本合同所指的合同解除是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同一方或雙方解除合同的行為。3.7.2合同解除的條件(1)第三方介入的結(jié)果導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行;(2)雙方協(xié)商一致,同意解除合同;(3)其他需要合同解除的情形。3.7.3合同解除的程序合同解除的程序如下:(1)雙方書(shū)面通知對(duì)方,說(shuō)明需要解除合同的原因;(2)雙方協(xié)商一致,簽訂合同解除協(xié)議;(3)合同解除協(xié)議生效后,雙方應(yīng)按照解除后的合同內(nèi)容處理相關(guān)事宜。3.7.4合同解除的費(fèi)用合同解除的費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.8第三方介入后的合同終止3.8.1合同終止的定義本合同所指的合同終止是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行,雙方同意終止合同的行為。3.8.2合同終止的條件(1)第三方介入的結(jié)果導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行;(2)雙方協(xié)商一致,同意終止合同;(3)其他需要合同終止的情形。3.8.3合同終止的程序合同終止的程序如下:(1)雙方書(shū)面通知對(duì)方,說(shuō)明需要終止合同的原因;(2)雙方協(xié)商一致,簽訂合同終止協(xié)議;(3)合同終止協(xié)議生效后,雙方應(yīng)按照終止后的合同內(nèi)容處理相關(guān)事宜。3.8.4合同終止的費(fèi)用合同終止的費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.9第三方介入后的合同履行3.9.1合同履行的定義本合同所指的合同履行是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同一方或雙方繼續(xù)履行合同的行為。3.9.2合同履行的條件(1)第三方介入的結(jié)果不影響合同繼續(xù)履行;(2)雙方協(xié)商一致,同意繼續(xù)履行合同;(3)其他需要合同履行的情形。3.9.3合同履行的程序合同履行的程序如下:(1)雙方書(shū)面通知對(duì)方,說(shuō)明需要繼續(xù)履行合同的原因和具體內(nèi)容;(2)雙方協(xié)商一致,簽訂合同履行協(xié)議;(3)合同履行協(xié)議生效后,雙方應(yīng)按照履行后的合同內(nèi)容履行合同。3.9.4合同履行的費(fèi)用合同履行的費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.10第三方介入后的合同解除3.10.1合同解除的定義本合同所指的合同解除是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同一方或雙方解除合同的行為。3.10.2合同解除的條件(1)第三方介入的結(jié)果導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行;(2)雙方協(xié)商一致,同意解除合同;(3)其他需要合同解除的情形。3.10.3合同解除的程序合同解除的程序如下:(1)雙方書(shū)面通知對(duì)方,說(shuō)明需要解除合同的原因;(2)雙方協(xié)商一致,簽訂合同解除協(xié)議;(3)合同解除協(xié)議生效后,雙方應(yīng)按照解除后的合同內(nèi)容處理相關(guān)事宜。3.10.4合同解除的費(fèi)用合同解除的費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.11第三方介入后的合同終止3.11.1合同終止的定義本合同所指的合同終止是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行,雙方同意終止合同的行為。3.11.2合同終止的條件(1)第三方介入的結(jié)果導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行;(2)雙方協(xié)商一致,同意終止合同;(3)其他需要合同終止的情形。3.11.3合同終止的程序合同終止的程序如下:(1)雙方書(shū)面通知對(duì)方,說(shuō)明需要終止合同的原因;(2)雙方協(xié)商一致,簽訂合同終止協(xié)議;(3)合同終止協(xié)議生效后,雙方應(yīng)按照終止后的合同內(nèi)容處理相關(guān)事宜。3.11.4合同終止的費(fèi)用合同終止的費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.12第三方介入后的合同履行3.12.1合同履行的定義本合同所指的合同履行是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同一方或雙方繼續(xù)履行合同的行為。3.12.2合同履行的條件(1)第三方介入的結(jié)果不影響合同繼續(xù)履行;(2)雙方協(xié)商一致,同意繼續(xù)履行合同;(3)其他需要合同履行的情形。3.12.3合同履行的程序合同履行的程序如下:(1)雙方書(shū)面通知對(duì)方,說(shuō)明需要繼續(xù)履行合同的原因和具體內(nèi)容;(2)雙方協(xié)商一致,簽訂合同履行協(xié)議;(3)合同履行協(xié)議生效后,雙方應(yīng)按照履行后的合同內(nèi)容履行合同。3.12.4合同履行的費(fèi)用合同履行的費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.13第三方介入后的合同解除3.13.1合同解除的定義本合同所指的合同解除是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同一方或雙方解除合同的行為。3.13.2合同解除的條件(1)第三方介入的結(jié)果導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行;(2)雙方協(xié)商一致,同意解除合同;(3)其他需要合同解除的情形。3.13.3合同解除的程序合同解除的程序如下:(1)雙方書(shū)面通知對(duì)方,說(shuō)明需要解除合同的原因;(2)雙方協(xié)商一致,簽訂合同解除協(xié)議;(3)合同解除協(xié)議生效后,雙方應(yīng)按照解除后的合同內(nèi)容處理相關(guān)事宜。3.13.4合同解除的費(fèi)用合同解除的費(fèi)用由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由法院判決。3.14第三方介入后的合同終止3.14.1合同終止的定義本合同所指的合同終止是指在合同履行過(guò)程中,由于第三方介入導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行,雙方同意終止合同的行為。3.14.2合同終止的條件(1)第三方介入的結(jié)果導(dǎo)致合
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 美發(fā)師燙染知識(shí)培訓(xùn)課件
- 生產(chǎn)與安全知識(shí)培訓(xùn)課件
- 幼兒園年終工作總結(jié)
- 二零二五年度投資私募股權(quán)投資基金合同3篇
- Unit6 My sweet home Lesson 1 Get ready(說(shuō)課稿)-2024-2025學(xué)年外研版(三起)(2024)三年級(jí)上冊(cè)
- 從內(nèi)經(jīng)談冬日養(yǎng)生
- 電瓶車剎車知識(shí)培訓(xùn)課件
- 二零二五年度房地產(chǎn)銷售合同標(biāo)的、房產(chǎn)描述與銷售條款協(xié)議3篇
- 期中測(cè)評(píng)卷 Lesson 1~ 6綜合測(cè)評(píng)卷(含答案)-2024-2025學(xué)年科普版(三起)英語(yǔ)四年級(jí)上冊(cè)
- 浙江省金華市(2024年-2025年小學(xué)六年級(jí)語(yǔ)文)統(tǒng)編版期中考試(下學(xué)期)試卷及答案
- 2025企業(yè)年會(huì)盛典
- 《鴻蒙智能互聯(lián)設(shè)備開(kāi)發(fā)(微課版)》全套教學(xué)課件
- 場(chǎng)地平整施工組織設(shè)計(jì)-(3)模板
- 交通設(shè)施設(shè)備供貨及技術(shù)支持方案
- 山西省晉中市2023-2024學(xué)年高一上學(xué)期期末考試 物理 含解析
- 項(xiàng)目工程師年終總結(jié)課件
- 一年級(jí)口算練習(xí)題大全(可直接打印A4)
- 安全與急救學(xué)習(xí)通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年
- 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃地圖
- 2024電力安全工器具及小型施工機(jī)具預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程
- 基于單片機(jī)的2.4G無(wú)線通信系統(tǒng)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論