城市自建交通樞紐施工合同

城市自建交通樞紐施工合同合同編號：__________鑒于甲方為實施城市自建交通樞紐項目，乙方具備相關施工資質和經(jīng)驗，現(xiàn)甲乙雙方本著平等互利的原則，就乙方承攬甲方城市自建交通樞紐施工項目事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：城市自建交通樞紐項目1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：包括但不限于土建工程、安裝工程、裝修工程及附屬設施等。二、合同金額2.2乙方報價應包含工程所需的一切材料、設備、人工、管理、稅費等費用。三、合同工期3.1開工日期：自甲方發(fā)出開工通知之日起計算。3.2竣工日期：乙方應按照合同約定的工程內容和質量要求，保證在開工日期后__________日內完工。3.3工期延誤：乙方如非因不可抗力原因導致工程延誤，應按照甲方要求支付違約金，違約金計算方式為：每日合同金額的千分之一。四、工程質量4.1乙方應按照甲方的要求及國家相關施工標準、規(guī)范進行施工，確保工程質量。4.2工程驗收：甲方有權對工程進行驗收，如乙方工程質量不符合約定，甲方有權要求乙方進行整改，直至達到驗收標準。五、合同的履行5.1甲方應按照合同約定向乙方支付合同金額，支付方式為：__________。5.2乙方應按照合同約定進行施工，確保工程進度和質量。5.3甲乙雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得違法經(jīng)營。六、違約責任6.1乙方如未按照約定完成工程，應承擔違約責任，向甲方支付違約金。6.2甲方如未按照約定支付合同金額，應承擔違約責任，向乙方支付違約金。七、爭議解決7.1對于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完畢合同金額之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________授權代表（簽名）：__________授權代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方施工資質證書復印件3.工程設計圖紙4.工程預算書5.材料采購合同6.施工設備租賃合同7.勞務分包合同8.工程驗收標準9.安全生產(chǎn)責任書10.保險單據(jù)復印件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成工程，視為違約。2.甲方未按照約定支付合同金額，視為違約。3.甲方未按照約定提供施工條件，視為違約。4.乙方未按照約定使用合格材料和設備，視為違約。5.乙方未按照約定工期完成工程，視為違約。6.乙方工程質量不符合約定，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同金額：指雙方約定的施工項目總金額。3.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。4.工程驗收：指甲方對乙方完成的工程進行質量、安全、進度等方面的檢查。5.施工資質：指乙方具備的從事相應工程施工的資格。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：協(xié)商確定合理的延期時間，并根據(jù)延期時間調整工程預算。2.工程質量問題：及時整改，達到驗收標準，必要時更換施工隊伍。3.合同金額支付：按照約定時間節(jié)點支付，如需調整，雙方協(xié)商確定。4.施工安全事故：立即啟動應急預案，妥善處理，防止事故擴大，承擔相應責任。5.材料設備不合格：立即更換，對已使用的材料設備進行檢測，確保工程安全。五、所有應用場景：1.城市自建交通樞紐項目的施工。2.適用于具備相應施工資質的乙方承攬