建筑磚瓦施工合同副本

建筑磚瓦施工合同副本合同編號：__________地址：聯系方式：地址：聯系方式：鑒于甲方為房屋建筑項目的所有權人，需對該項目進行磚瓦施工；乙方具備相關資質，愿意承擔該項目的磚瓦施工任務。為明確雙方的權利義務，經甲乙雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內容：乙方負責按照甲方的要求進行磚瓦施工，包括但不局限于磚墻、磚地面、磚瓦屋面等施工內容。第二條合同價格2.1乙方向甲方提供的磚瓦施工服務，合同總價為人民幣（大寫）：____________元整（小寫）：_____________元。2.2乙方應按照甲方的要求，按時完成施工任務。如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。第三條合同的履行3.1甲方應按照合同約定，向乙方支付合同價款。甲方逾期支付的，應按照逾期支付金額的__________%向乙方支付違約金。3.2乙方應按照合同約定的施工內容、施工標準、施工時間等要求，完成施工任務。如乙方未按照約定施工，甲方有權要求乙方返工、賠償損失。3.3乙方應保證施工質量，確保施工過程中不存在安全事故。如因乙方原因導致安全事故的發(fā)生，乙方應承擔全部責任。3.4乙方應按照甲方的要求，對施工過程中產生的廢棄物進行妥善處理。第四條驗收與保修4.1工程完成后，甲方應組織驗收。驗收合格的，甲方支付乙方剩余合同價款。驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。4.2工程竣工驗收合格后，乙方應按照合同約定，對工程進行一定期限的保修。保修期內，如出現質量問題，乙方應負責維修或更換。第五條合同的變更與解除5.1合同履行過程中，如甲乙雙方同意變更或解除合同，應簽訂書面協議，經雙方簽字或蓋章后生效。5.2合同履行過程中，如甲方單方面要求解除合同，應支付乙方合同總價款的__________%作為違約金。5.3合同履行過程中，如乙方單方面要求解除合同，應支付甲方合同總價款的__________%作為違約金。第六條爭議解決6.1本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，至合同約定的保修期滿之日終止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________代表（簽名）：_______________代表（簽名）：_______________日期：____________________日期：____________________一、附件列表：1.建筑磚瓦施工合同副本2.甲方資質證明文件3.乙方資質證明文件4.工程設計圖紙5.施工方案及施工進度計劃6.材料采購合同及發(fā)票7.工程驗收報告8.保修條款及相關證明文件9.安全事故應急預案10.合同履行過程中的其他相關文件和資料二、違約行為及認定：1.甲方逾期支付合同價款，認定違約。2.乙方未按照約定完成施工任務，認定違約。3.乙方施工質量不符合約定，認定違約。4.乙方未按照甲方的要求進行整改或維修，認定違約。5.甲乙雙方未按照約定變更或解除合同，認定違約。6.甲方單方面要求解除合同，未支付違約金，認定違約。7.乙方單方面要求解除合同，未支付違約金，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指房屋建筑項目的所有權人。2.乙方：指承擔磚瓦施工任務的具有相關資質的施工方。3.合同價款：指雙方約定的乙方完成磚瓦施工任務所需支付的金額。4.違約金：指一方違反合同約定，應向另一方支付的賠償金。5.驗收合格：指工程完成后，經甲方組織驗收，達到合同約定的質量標準。6.保修：指乙方對工程在一定期限內出現的質量問題負責維修或更換。7.安全事故：指施工過程中發(fā)生的人身傷亡或財產損失事件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方逾期支付合同價款。解決辦法：乙方應與甲方溝通，催促甲方按時支付價款，必要時可依法向法院提起訴訟。2.問題：乙方未按照約定完成施工任務。解決辦法：甲方應與乙方溝通，要求乙方按時完成施工任務，必要時可依法向法院提起訴訟。3.問題：乙方施工質量不符合約定。解決辦法：甲方應要求乙方進行整改或維修，如乙方拒絕，甲方可依法向法院提起訴訟。4.問題：合同履行過程中發(fā)生爭議。解決辦法：甲乙雙方應協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。5.問題：甲方或乙方單方面要求解除合同。解決辦法：雙方應簽訂書面協議，明確解除合同的原因、違約責任及賠償事項。五、所有應用場景：1.適用于房屋建筑項目的磚瓦施工任務。2.適用于雙方約定由乙方承擔磚瓦施工，甲方支付合同價款的